ДОГОВОР № ______________на выполнение поставки, монтажных и пуско-наладочных работ лифтового и эскалаторного оборудования по объекту «Проектирование и строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра».г. Москва «_____» ______________ 20 ___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «МИП-Строй №1» (ООО «МИП-Строй №1»), Россия, г. Москва, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Григоряна Арена Альбертовича ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

{указать полное наименование организации}, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице {указать лицо, уполномоченное организацией на совершение данной сделки}, действующего на основании {указать правовой акт, наделяющий указанное выше лицо полномочиями на совершение данной сделки}, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, на основании результатов размещения закупок {указать способ закупки}, протокол № _________ от _______ 20___ г., (Извещение о проведении закупки № _____ от ________), в соответствии с пп.___ п.__ ст.__ Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «МИП-Строй №1», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Основные понятия и определения

За исключением случаев, где в тексте определено иначе, термины в Договоре имеют следующие значения:

1.1. Акт приёма-передачи Оборудования – документ, подписываемый Поставщиком и Покупателем по унифицированной форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, с обязательным указанием позиции Оборудования в соответствии со спецификацией Оборудования, подтверждающий факт поставки Оборудования по количеству мест, а также являющийся основанием для перехода права собственности на Оборудование от Поставщика к Покупателю.

1.2. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – документы, оформленные Поставщиком по формам, утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100, с указанием периода выполнения работ по Договору.

1.3. Гарантийный срок на Оборудование – период времени, в течение которого Поставщик обеспечивает собственными и/или привлечёнными силами и за свой счёт устранение ненадлежащего качества поставленного Оборудования, и завершающийся подписанием Сторонами Акта о завершении гарантийного срока.

1.4. Гарантийный срок на выполненные по Договору работы - период времени, в течение которого Поставщик гарантирует соответствие работ требованиям Договора, действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы, ГОСТ, технических регламентов, нормативно-технической документации, а также обеспечивает собственными и/или привлечёнными силами и за свой счёт устранение ненадлежащего качества выполненных работ, и завершается подписанием Сторонами Акта о завершении гарантийного срока.

1.5. График производства работ – документ, являющийся приложением к Договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены общие сроки выполнения работ по Договору.

1.6. Детальный график – детальный график поставки Оборудования и выполнения Работ, выполненный в системе управления проектами MS Project или иной программе управления проектами по согласованию с Покупателем, отражающий сроки поставки и выполнения основных этапов Работ по каждой единице Оборудования. Детальный график разрабатывается Поставщиком и утверждается Покупателем в течение 30 (тридцати) дней после подписания Договора. После

1

подписания Детального графика Сторонами он становится приложением к Договору и его неотъемлемой частью. В случае противоречий между Графиком производства работ и Детальным графиком преимущественную силу имеет Детальный график.

1.7. Договор – настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.

1.8. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы в объеме, необходимом для сдачи Оборудования в эксплуатацию, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ, внесённые в них изменения, сделанные лицами, ответственными за производство работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов и Оборудования, применяемых при производстве работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций; Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ, геодезические, Исполнительные схемы и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами; Исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к Объекту, а также городские инженерные коммуникации, согласованные с соответствующими специализированными организациями.

1.9. Испытательная лаборатория – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по оценке соответствия лифтов/эскалаторов, специалисты которых проводят Техническое освидетельствование Оборудования в соответствии с требованиями Технического регламента.

1.10. Качество Оборудования – степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий и материалов установленным требованиям Спецификации Оборудования, проектной, конструкторской и/или нормативной документации.

1.11. Качество Работ (качество выполнения Работ) – степень соответствия результатов выполненных Работ, включая применяемое Оборудование, Материалы, процессы, требованиям, предъявляемым Договором, Проектной и Рабочей документацией, техническими регламентами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами (СНиП) и другими положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил к уровню качества Работ.

1.12. Монтаж – осуществляемые силами Поставщика работы по монтажу поставленного Оборудования, на всех стадиях монтажных работ, реализация всех технических вопросов, возникающих в процессе ведения монтажных работ Оборудования, с оформлением соответствующей технической документации (если применимо).

1.13. Монтажный чертеж – чертеж, согласно которому устанавливается и монтируется Оборудование, разработанный Поставщиком и согласованный Покупателем в соответствии с условиями Договора. Покупатель прокладывает необходимые коммуникации и обеспечивает готовность строительной части в полном соответствии с Монтажным чертежом и Обязанностями сторон (Раздел № 22 Приложения к Договору).Монтажный чертеж, согласованный Сторонами, является основанием и обязательным условием для размещения заказа на производство Оборудования на заводе-изготовителе. Монтажный чертеж не является проектной документацией в смысле, предусмотренном градостроительным законодательством, и может быть разработан без учета требований, предъявляемых к оформлению проектной документации.

1.14. Несоответствие – отступления от условий Договора, Спецификации Оборудования, требований Монтажного чертежа, нормативной документации.

1.15. Недостатки – допущенные Поставщиком отступления от требований, предусмотренных в Договоре, проектной документации и строительных нормах, и правилах.

1.16. Объект – объект строительства – «Проектирование и строительство

2

многофункционального комплекса зданий Национального космического центра», для строительства которого осуществляется поставка Оборудования, его монтаж и пуско-наладка.

1.17. Перерывы в выполнении Работ - любые перебои, остановки, простои, вынужденные задержки в выполнении Работ, возникшие не по вине Поставщика и связанные с условиями выполнения Работ на Объекте, в том числе в случае невыполнения, ненадлежащего и (или) несвоевременного выполнения Покупателем своих обязательств, установленных Договором или применимым законодательством, а также возникшие в связи с нарушением Покупателем сроков оплаты по Договору.

1.18. Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «МИП-Строй №1» (ООО «МИП-Строй №1»), включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих основаниях.

1.19. Предварительный монтажный чертеж - предварительный чертеж монтажа Оборудования в сокращенной (упрощенной) форме, разработанный Поставщиком и предоставленный для информации Покупателю с целью проверки Покупателем размеров строительной части.

1.20. Пуско-наладка – осуществляемые силами Поставщика работы по пуско-наладке поставленного и смонтированного Оборудования, на всех стадиях пуско-наладочных работ, реализация всех технических вопросов, возникающих в процессе ведения пуско-наладочных работ Оборудования, с оформлением соответствующей технической документации (если применимо).

1.21. Проектная документация – документация, состоящая из текстовой и графических частей, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту. Состав разделов Проектной документации и требования к их содержанию устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 .

1.22. Рабочая документация - документация, утвержденная и предоставляемая Поставщику Покупателем и разработанная в целях реализации в процессе строительства Объекта архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.

1.23. Работы – весь объем работ, включая работы по монтажу и пуско-наладке поставленного Оборудования, соответствующий условиям Договора, приложениям к нему, с учетом выполнения мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения и пожарной безопасности, строительным нормам и правилам (СНиП), а также другим положениям (в том числе рекомендуемым) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, подлежащих соблюдению Поставщиком в процессе выполнения работ в соответствии с требованиями Договора и спецификацией Оборудования.

1.24. Субпоставщик (и/или Субподрядчик) – организация, непосредственно оказывающая и/или предоставляющая Поставщику работы и услуги, продукцию, изделия, материалы.

1.25. Технический регламент – ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятый решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824, а также ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», принятый решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823.

1.26. Техническое освидетельствование – в отношении лифтов означает процедуру по оценке соответствия смонтированного лифта требованиям ТР ТС 011/2011, проводимую Испытательной лабораторией. В отношении эскалаторов означает техническое освидетельствование эскалатора – проверки, испытания и измерения в объеме, установленном руководством по эксплуатации эскалатора.

1.27. Эксплуатационная документация – полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), разработанных и/или предоставленных Поставщиком для организации правильной и безопасной эксплуатации

3

Оборудования, а также документация для обслуживания всех видов Оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с Договором.

1.28. Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.

2. Предмет Договора

2.1. Поставщик обязуется в соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации передать на условиях Договора Покупателю закупленное и/или произведенное им оборудование, в соответствии со Спецификацией, приведенной в Разделе № 1 к Приложению к Договору (далее – Оборудование), в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, а также осуществить на условиях, установленных Договором, монтаж и пуско-наладку поставленного Оборудования (Раздел №3 к приложению к Договору).

2.2. В случае изменения проектной документации по Объекту в Спецификацию Оборудования (Раздел №1 к Приложению) могут быть внесены изменения в целях приведения их в соответствие с проектной документацией по Объекту. В этом случае Поставщик обязан обеспечить изготовление Оборудования в соответствии с измененной документацией после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору. Стороны понимают и соглашаются с тем, что изменение Спецификации Оборудования может повлечь изменение цены Договора, а также сроков поставки и выполнения Работ.

2.3. Поставщик обязуется выполнить собственными силами и/или силами привлеченных специализированных организаций все работы по Договору, включая монтаж и пуско-наладку поставленного по Договору Оборудования с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, на основании Спецификации Оборудования (Раздел № 1 к Приложению к Договору) в объеме и на условиях, определенных Договором и приложениями к нему.

2.4. Поставщик обязуется в соответствии с Договором завершить все работы и сдать их в установленном Договором порядке в сроки, установленные в Графике производства работ (Раздел 1.1 к Приложению к Договору) и Детальном графике (Раздел 2 к Приложению к Договору).

2.5. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков и/или субпоставщиков как за свои.

3. Управление Договором3.1. Покупатель назначает Представителя, который с момента заключения Договора на

основании выданной ему доверенности будет вправе осуществлять приемку выполненных работ, подписывать Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и другие акты, подписывать другие документы, связанные с выполнением работ.

3.2. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента заключения Договора Поставщик направляет Покупателю письмо с информацией о Представителе Поставщика, который на основании выданной ему доверенности будет принимать непосредственное участие в регулировании работ на Объекте, подписывать от имени Поставщика Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акт сдачи-приемки результата завершенных работ и другие документы, связанные с исполнением принятых Поставщиком обязательств. В отсутствие такого лица указанные документы подписывает генеральный директор Поставщика или иное уполномоченное лицо. К указанному письму о Представителе Поставщика должен быть приложен проект доверенности Представителя.

Покупатель осуществляет проверку представленных документов в течение 10 (Десяти) рабочих дней, после чего письменно уведомляет Поставщика о согласовании представленной доверенности либо о замечаниях к представленным документам. Поставщик обязан устранить

4

замечания Покупателя и направить исправленные документы на повторное согласование в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения замечания от Покупателя.

Покупатель может предложить заменить Представителя Поставщика, направив Поставщику письменное уведомление с указанием причин/мотивов такой замены. При получении такого требования Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Покупателю письменный ответ.

Поставщик обязан своевременно обеспечить передачу Покупателю оригиналов доверенностей на лиц, осуществляющих любые юридически-значимые действия от имени Поставщика в отношении Покупателя, в частности представителей Поставщика, участвующих в процедурах приемки, контроля качества, входного контроля, выдачи оборудования в монтаж, совместных комиссиях; выезжающих на строительные площадки, места производства работ; подписывающих спецификации, передаточные акты, документы, подтверждающие признание выявленных несоответствий поставленной продукции, выполненных работ, протоколы расследований, технические протоколы, рекламационные акты, иные документы.

Указанные выше доверенности должны быть переданы Покупателю не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Покупателя уведомления о согласовании Представителя Поставщика, но в любом случае до совершения уполномоченными представителями Поставщика юридически-значимых действий в отношении Покупателя, в том числе до направления указанных представителей на Объект. Несоблюдение указанного условия предоставляет Покупателю право совершать юридически значимые действия (в том числе составлять акты) в одностороннем порядке, при этом обязательство Покупателя по вызову представителей Поставщика считается исполненным, а процедуры, связанные с вызовом и присутствием представителей Поставщика соблюденными.

В случае если представленный Поставщиком оригинал доверенности Представителя не соответствует доверенности, согласованной Покупателем, Покупатель письменно уведомляет об этом Поставщика. В этом случае Поставщик обязан направить Покупателю исправленную доверенность Представителя Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя.

В случае истечения у Представителя Поставщика срока действия доверенности на осуществление юридически-значимых действий Поставщик обязан заблаговременно обеспечить предоставление Покупателю новых доверенностей. В случае неполучения новой доверенности и истечения срока ранее выданной доверенности, ответственность за недопуск Покупателем Представителя Поставщика к совершению юридически-значимых действий от имени Поставщика несет сам Поставщик.

3.3. Поставщик при исполнении Договора может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, свидетельством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Под субподрядными организациями (субподрядчиками) в Договоре понимаются также организации, с которыми Поставщик заключает договоры об оказании услуг, в случае если в ходе выполнения работ по Договору возникает необходимость в оказании услуг третьими лицами. Применительно к Договору не считаются субподрядчиками независимые инженерные центры (аккредитованные компании), которые выполняют техническое освидетельствование Оборудования.

Поставщик обязан приложить к уведомлению о привлечении Субподрядчика документы в соответствии с Разделом № 9 Приложения к Договору.

При заключении договора субподряда Поставщик обязан обеспечить включение в такой договор обязанности субподрядной организации по запросу Покупателя (в том числе, в рамках выездных проверок, осуществляемых представителями Покупателя):

- предоставлять Покупателю учредительные документы субподрядной организации; техническую документацию, подтверждающую выполненные объемы работ, квалификацию сотрудников субподрядной организации; а также иную документацию в рамках исполнения Договора;

5

- обеспечивать доступ представителей Покупателя к помещениям субподрядной организации на Объекте;

- обеспечивать участие должностных лиц в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых Покупателем.

3.4. Все действия при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде. Поставщик обязан исполнять письменные указания Покупателя и его представителей, выданные в виде записи в Общем журнале работ и специальных журналах работ, при условии, что они основаны на положениях Договора или обязательных к применению нормативных актов РФ.

3.5. Поставщик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Покупателя принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством Объекта.

3.6. Поставщик обеспечивает доступ к месту выполнения работ и создает условия работы представителям организаций, осуществляющих авторский, технический надзор за выполнением работ, а также лицам, осуществляющим контроль за соблюдением охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

3.7. Поставщик обязан по требованию Покупателя удалить с места производства работ на Объекте любого работника, привлеченного к выполнению работ и нарушившего нормативно установленные требования охраны труда, с лишением права доступа на Объект.

4. Цена Договора

4.1. Цена Договора определяется по итогам конкурентной процедуры закупки, и в соответствии с Разделом №3 Приложения к Договору «Стоимость Оборудования и Работ» составляет сумму в размере {указать цену Договора без учета НДС в числовой форме} {(в скобках указать цену Договора без учета НДС прописью)} без учета НДС, кроме того НДС (20 %) в размере {указать сумму НДС в числовой форме} {(в скобках указать сумму НДС прописью)}, всего {указать цену Договора с учетом НДС в числовой форме} {(в скобках указать цену Договора с учетом НДС прописью)}, и с применением понижающего коэффициента:

1) Кт= _____ -коэффициент снижения начальной (максимальной) цены Договора, который определяется по итогам конкурентной процедуры закупки по формуле:

Кт=Сп/Сз,Где:Сп – цена Договора, указанная в предложении Подрядчика;Сз – начальная (максимальная) цена закупки. Цена Договора является приблизительной, предельной (максимальной) и не может быть

увеличена, за исключением случаев, предусмотренных Договором, и подлежит уточнению после выхода положительного заключения Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» (далее - Мосгосэкспертиза) по Проектной документации по Объекту.

После выхода положительного заключения Мосгосэкспертизы по Проектной документации по Объекту, Стороны обязуются произвести уточнение Цены Договора в соответствии с локальными сметными расчетами в составе сводного сметного расчета, получившего положительное заключение Мосгосэкспертизы, путем подписания дополнительного соглашения к Договору о приведении Стоимости Оборудования и Работ (Раздел №3 Приложения к Договору) в соответствие с локальными сметными расчетами в составе сводного сметного расчета, в составе Проектной документации, получившей положительное заключение Мосгосэкспертизы.

В случае, если сметная стоимость Оборудования и Работ, установленная в локальном сметном расчете по Объекту, получившем положительное заключение Мосгосэкспертизы, окажется меньше цены Договора, указанной в пункте 4.1. Договора, то цена Договора понижается до уровня сметной стоимости Оборудования и Работ, установленной в локальном сметном

6

расчете, получившем положительное заключение Мосгосэкспертизы.

Покупатель оплачивает Поставщику определенную в соответствии с настоящим пунктом цену Оборудования и Работ в случае, если она не превысит цену Договора, указанную в п. 4.1 Договора. В этом случае Поставщик не вправе претендовать на разницу между ценой Оборудования и Работ по результатам положительного заключения Мосгосэкспертизы и Ценой Договора, предусмотренной п.4.1.

4.1.1. Цена Договора включает в себя:а) Цену поставки (Цену Оборудования), в размере {указать цену поставки без учета НДС в

числовой форме} {(в скобках указать цену поставки без учета НДС прописью)} без учета НДС, кроме того НДС (20 %) в размере {указать сумму НДС в числовой форме} {(в скобках указать сумму НДС прописью)}, всего {указать цену поставки с учетом НДС в числовой форме} {(в скобках указать цену поставки с учетом НДС прописью)} определенную в соответствии со Стоимостью Оборудования и Работ (Раздел № 3 к Приложению к Договору).

б) Цену работ, в размере {указать Цену работ по монтажу и пуско-наладке без учета НДС в числовой форме} {(в скобках указать Цену работ по монтажу и пуско-наладке без учета НДС прописью)} без учета НДС, кроме того НДС (20 %) в размере {указать сумму НДС в числовой форме} {(в скобках указать сумму НДС прописью)}, всего {указать Цену работ по монтажу и пуско-наладке с учетом НДС в числовой форме} {(в скобках указать Цену работ по монтажу и пуско-наладке с учетом НДС прописью), определенную в соответствии со Стоимостью Оборудования и Работ (Раздел № 3 к Приложению к Договору), с применением договорного понижающего коэффициента 0,95.

Цена Договора включает в себя стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением всех его обязательств по Договору, в том числе:

- разработкой и согласованием Технической документации на Оборудование;- разработкой товаросопроводительной документации;- изготовлением, испытаниями и сертификацией Оборудования;- обеспечением комплектности поставки Оборудования в соответствии с условиями

Договора, консервацией, упаковкой и маркировкой Оборудования;- приемом представителей Покупателя;- изготовлением комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и

транспортировки Оборудования, а также специальных приспособлений для крепежа, транспортировки и хранения Оборудования (при необходимости);

- разработкой и согласованием проекта транспортировки негабаритных и тяжеловесных грузов в адрес Покупателя (при необходимости);

- транспортировкой Оборудования до места назначения, указанного в п. 10.1. Договора, до места монтажа и пуско-наладки;

- заказом и подачей транспортных средств, погрузкой Оборудования на транспортные средства перевозчиков и, в случае необходимости, их перегрузкой с одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе транспортировки до места назначения, хранением Оборудования в местах перегрузки, креплением Оборудования на транспортных средствах перевозчиков;

- крупно-узловой сборкой Оборудования;- выполнением работ по монтажу и пуско-наладке Оборудования;- исполнением гарантийных обязательств Поставщика;- расходами на таможенное оформление и декларированием Оборудования, налогами,

сборами, платежами и другими обязательными отчислениями;- стоимостью права использования Технической документации, иных объектов интеллектуальной собственности в объёме, согласованном Сторонами;- расходы на обучение персонала Покупателя.

4.2. Цена единицы Оборудования указана в Спецификации Оборудования, является

7

приблизительной, предельной (максимальной) и не может быть увеличена, за исключением случаев, предусмотренных Договором, и подлежит уточнению в соответствии с п.4.1. Договора.

4.3. Стороны подтверждают, что указанные в Договоре цены на Оборудование рассчитаны, исходя из следующего курса Российского рубля по отношению к Евро, определенного Сторонами для целей Договора: Евро / Российский рубль = 1/_____. В случае повышения официального курса Российского рубля к Евро, устанавливаемого Центральным Банком РФ, по отношению к курсу, установленному Сторонами выше в настоящем пункте, более, чем на 3%, и если такие изменения произошли в период до оплаты Оборудования в полном объеме, Поставщик вправе в каждом случае такого изменения в одностороннем порядке произвести перерасчет стоимости Оборудование пропорционально такому изменению курса валют, и Покупатель будет обязан оплатить Оборудование по пересчитанной стоимости по требованию Поставщика. При этом перерасчету подлежит вся стоимость Оборудования, за исключением стоимости Оборудования, фактически оплаченной в соответствии с условиями Договора до даты указанных изменений в официальном курсе валют.

5. Порядок и условия платежей по Договору

5.1. Платежи по Договору будут осуществляться в российских рублях банковским переводом на расчетный счет Поставщика.

5.2. Покупатель оплатит Поставщику сумму, равную Цене поставки, указанную в п. 4.1 (а) Договора, следующим образом:

5.2.1.Первый платеж по поставке (первый аванс на поставку Оборудования). Покупатель выплачивает Поставщику авансовый платеж в размере 30% (тридцать процентов) от Цены поставки, указанной в п. 4.1.1 (а) Договора не позднее 30 (тридцатого) января 2020 года.

5.2.1.1. Авансовый платеж производится при условии предоставления Поставщиком не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до наступления указанного срока:

- банковской гарантии надлежащего обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса на условиях, предусмотренных ст.17 Договора;- Представленного Поставщиком надлежащим образом оформленного оригинала счета на оплату;- обращения о выплате аванса, с обоснованием необходимости в получении

соответствующего аванса, с указанием реквизитов Счета целевого финансирования, открытого в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва или в ПАО «Сбербанк» г. Москва, на условиях, предусмотренных п.5.7.Договора, и/или лицевого счета, открытого по требованию Покупателя в Департаменте финансов города Москвы, если открытие такого счета Поставщиком станет обязательным в силу положений применимого законодательства РФ и (или) города Москвы;   

- проекта производства работ (ППР); - графика погашения аванса. График погашения аванса и ППР должны быть согласованы и подписаны Сторонами до

выплаты аванса. Выплаченный Поставщику аванс погашается путем удержания из промежуточных платежей в соответствии с согласованным Сторонами графиком погашения аванса.

В случае несвоевременного предоставления Поставщиком указанных документов срок оплаты аванса увеличивается соразмерно просрочке предоставления документов.

В случае если Поставщик не предоставил банковскую гарантию возврата аванса на поставку Оборудования до момента поставки Оборудования, то аванс на поставку Оборудования Поставщику не выплачивается.

5.2.2.Второй платеж по поставке (второй аванс на поставку Оборудования). Покупатель выплачивает Поставщику второй авансовый платеж в размере 30% (тридцать процентов) от Цены поставки, предусмотренной п.4.1.1 (а) Договора.

8

Авансовый платеж производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента согласования Сторонами Монтажных чертежей для соответствующей единицы Оборудования, при условии предоставления Поставщиком не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до наступления указанного срока документов, предусмотренных п.5.2.1.1. Договора.

5.2.3.Третий платеж по поставке (третий аванс на поставку Оборудования). Покупатель

выплачивает Поставщику третий авансовый платеж в размере 30% (тридцать процентов) от Цены поставки, предусмотренной п.4.1.1 (а) Договора.

Авансовый платеж производится в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщиком Покупателя о готовности соответствующей единицы Оборудования к отгрузке с завода-изготовителя, при условии предоставления Поставщиком не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до наступления указанного срока, документов, предусмотренных п.5.2.1.1. Договора.

5.2.4.Четвертый платеж (платеж по факту поставки). По факту поставки каждой позиции Оборудования Покупатель выплачивает Поставщику 10% от позиционной цены поставленного Оборудования, указанной в Стоимости Оборудования и Работ (Раздел № 3 к Приложению к Договору).

Указанный платеж производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Оборудования, при условии предоставления Поставщиком Акта приема-передачи Оборудования, счета-фактуры и предоставления Поставщиком не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления указанного срока счета на оплату. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком указанных документов срок оплаты увеличивается соразмерно просрочке предоставления документов.

5.2.5.Пятый платеж (окончательный расчет за поставку). В целях обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период Поставщиком Покупатель удерживает 10% от Цены Поставки до момента окончательного расчета за поставку Оборудования по Договору.

Окончательный расчет за поставку Оборудования по Договору в размере 10% от указанной в п. 4.1.1 (а) Цены Поставки производится Покупателем не позднее 3 (трех) месяцев с момента поставки последней позиции Оборудования по Договору при условии предоставления Поставщиком счета на оплату, счета-фактуры и банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по поставленному Оборудованию по Договору (раздел 17 Договора). В случае несвоевременного предоставления Поставщиком указанных документов срок оплаты увеличивается соразмерно просрочке предоставления документов.

В случае непредставления Поставщиком указанной выше банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по Договору, Покупатель вправе удержать окончательный расчет за поставку Оборудования по Договору до момента предоставления указанной банковской гарантии, либо истечения Гарантийного срока на Оборудование. Покупатель вправе использовать указанную сумму в счет погашения любой задолженности Поставщика, возникающей в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств, установленных на период Гарантийного срока на Оборудование.

5.3. Покупатель оплачивает Поставщику цену выполненных по Договору работ промежуточными платежами по мере завершения выполнения Работ, в следующем порядке:

5.3.1.Поставщик до 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца формирует по каждому виду выполненных работ на основании Стоимости Оборудования и Работ (Раздел №3 к Приложению к Договору), Этапов выполнения работ (Раздел № 21 Приложения к Договору), Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с формой, установленной Разделом № 18 к Приложению к Договору, после чего направляет Покупателю:

- указанный выше Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (отдельно по каждому виду фактически выполненных работ) – в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате Excel;

9

- журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) – в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате Excel;

- Исполнительную документацию на выполненные работы, указанные в Акте о приемке выполненных работ;

- сопроводительное письмо, содержащее реестр передаваемой документации;- счет;- счет-фактуру.5.3.2. В случае если Поставщиком не была представлена надлежащим образом оформленная

Исполнительная или иная документация, предусмотренная п. 5.3.1 Договора, и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют установленным Договором требованиям, и/или указанные в актах объемы работ не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Покупатель в указанный в настоящем пункте срок направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

5.3.3. Поставщик обязан устранить замечания по представленной документации и направить Покупателю откорректированную документацию в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения.

5.3.4.В случае согласования представленной Поставщиком документации Поставщик передает Покупателю Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе, и Поставщик принимает откорректированную документацию, и подписывает Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения.

Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) Покупателем Поставщик не получает от Покупателя подписанные Покупателем Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), либо письменные и основанные на Договоре возражения Покупателя против такого подписания, Поставщик имеет право подписать Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в одностороннем порядке, и такие односторонние акты признаются Сторонами действительными.

5.3.5.Оплата выполненных по Договору работ производится промежуточными платежами в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами в соответствии с п. 5.3.4 Договора Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), при наличии выставленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

5.3.6.Сумма причитающегося Поставщику промежуточного платежа определяется как фактическая цена работ, указанных в подписанном сторонами Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), за вычетом суммы обеспечительного платежа в соответствии с п. 5.3.11 Договора (если Поставщиком не предоставлена банковская гарантия исполнения обязательств) суммы удерживаемого аванса согласно условиям Договора, и иных удержаний, которые произведены Покупателем в соответствии с условиями Договора.

5.3.7.При расторжении Договора или одностороннем отказе любой из Сторон от его исполнения, либо при сокращении объема работ Поставщик обязан вернуть Покупателю сумму неотработанного аванса, предусмотренного Договором, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после прекращения действия Договора, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Договора, а при сокращении объема работ – в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения соответствующего требования от Покупателя. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты по правилам ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. При возврате суммы неотработанного аванса Поставщик вправе удержать сумму затрат, которые Поставщик уже понес или должен будет понести независимо от расторжения Договора, что документально подтверждается Поставщиком

10

Покупателю. 5.3.8.Поставщик в порядке статей 329 и 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

вносит в пользу Покупателя в качестве способа обеспечения обязательств по Договору (в том числе, гарантийных) обеспечительный платеж в размере 5% от цены работ (включая НДС), указанной в п. 4.1 Договора, на срок выполнения работ и гарантийный срок (далее – Период обеспечения).

Поставщик предоставляет Покупателю право на удержание части Цены работ (включая НДС) в общем размере 5% от Цены работ (включая НДС), указанной в п. 4.1 Договора, из платежей, причитающихся Поставщику за выполненные работы, в качестве обеспечительного платежа, предусмотренного первым абзацем настоящего пункта. Предусмотренное настоящим абзацем удержание осуществляется на весь Период обеспечения в размере 5% от стоимости выполненных работ за отчетный период до достижения общего размера обеспечительного платежа, предусмотренного настоящим пунктом.

Обеспечительный платеж может быть использован Покупателем в течение всего Периода обеспечения для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору.

Покупатель вправе засчитать обеспечительный платеж в счет исполнения любых обязательств Поставщика, в том числе, но не ограничиваясь:

по оплате выставленных Поставщику и неоплаченных претензий, штрафов, неустоек;• по возмещению расходов, которые понес Покупатель в связи с неисполнением

Поставщиком обязательств по Договору;• по погашению выплаченного Поставщику аванса, непогашенного Поставщиком в срок,

установленный графиком погашения аванса;• по возмещению убытков, в том числе связанных с гарантийными обязательствами

Поставщика, которые Покупатель понес в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору;

• по оплате процентов за неправомерное пользование денежными средствами Покупателя;• по возврату давальческих материалов;• иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Поставщика перед Покупателем.Возврат обеспечительного платежа, внесенного Поставщиком на период выполнения работ и

гарантийной эксплуатации Объекта, за вычетом средств, удержанных Покупателем, в соответствии с условиями настоящего пункта, производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предоставления Поставщиком счета и банковской гарантии, предусмотренной разделом 17 Договора, а в случае если Поставщик не предоставил указанную банковскую гарантию – по истечении гарантийного срока.

Покупатель вправе возвратить Поставщику досрочно часть обеспечительного платежа на основании дополнительного соглашения к Договору, если Сторонами будет установлено, что отдельные выполненные работы не могут повлиять на качество выполнения последующих работ.

При расторжении (прекращении) Договора, в том числе в случае одностороннего отказа любой из Сторон от его исполнения обеспечительный платеж обеспечивает исполнение Поставщиком обязательств, в том числе гарантийных и подлежит возврату Поставщику после окончания гарантийного срока на выполненные работы плюс 1 (Один) месяц.

Стороны установили, что зачет Покупателем суммы обеспечительного платежа в счет исполнения любых обязательств Поставщика по Договору осуществляется в одностороннем, безусловном, внесудебном порядке.

Обеспечительный платеж не вносится в случае, если Поставщик предоставил банковскую гарантию, предусмотренную разделом 17 Договора.

5.3.9.Окончательные расчеты за выполненные по Договору работы между Сторонами производятся в месячный срок после подписания Акт сдачи-приемки результата завершенных Работ в порядке, определенном разделом 15 Договора, при условии предоставления Поставщиком банковской гарантии, предусмотренной разделом 17 Договора.

В случае если Покупатель в порядке, установленном п. 5.3.8 Договора, при осуществлении

11

промежуточных платежей не производил удержание 5 % от фактической цены работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных Сторонами в связи с предоставлением Поставщиком банковской гарантии, предусмотренной п.17.2. Договора, Покупатель в случае если Поставщик не предоставил банковскую гарантию, предусмотренную п. 17.3 Договора, вправе удержать полностью или частично суммы причитающиеся Поставщику при расчете, включая последний промежуточный платеж, до истечения установленного Договором гарантийного срока плюс 1 (один) месяц в качестве обеспечительного платежа (п. 5.3.8 Договора), общий размер удержанных таким образом сумм не должен превышать 5 (Пять) % от стоимости работ, установленной в п.4.1. Договора. Отношения Сторон в связи с предусмотренным настоящим абзацем гарантийным удержанием в части, не противоречащей настоящему пункту, регулируются пунктом 5.3.8 Договора.

5.4. Датой платежа считается отметка банка Покупателя на платежном поручении на оплату счета Поставщика.

5.5. Поставщик в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса предоставит Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса по Договору.

5.6. Счета-фактуры оформляются Поставщиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными законодательством Российской Федерации, с обязательным указанием индивидуального обозначения единицы Оборудования по Договору. В случае несоответствия счета-фактуры требованиям законодательства Российской Федерации либо отсутствия указания индивидуального обозначения единицы Оборудования по Договору Поставщик обязан переоформить счет-фактуру.

5.7. Для получения авансовых платежей по Договору, Поставщиком должен быть открыт счет «Целевого финансирования» в Банке: Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва или в ПАО «Сбербанк» г. Москва, с допуском Покупателя к счету Поставщика и установить специализированный банковский продукт, позволяющий Покупателю контролировать соблюдение Поставщиком целевого использования авансов. Поставщик должен обеспечить Покупателю (без взимания банком с Покупателя какой-либо комиссии или платы) возможность вести мониторинг состояния счета с правом акцепта либо отклонения любых платежей, проходящих по счету Поставщика. Расчетные документы Поставщика по расходным операциям по счету целевого финансирования должны приниматься Банком только при наличии согласительной подписи (электронной цифровой подписи при совершении операций в электронной форме) уполномоченного лица Покупателя.

5.7.1.Покупатель осуществляет проверку представленных документов в течение 4 (Четырех) рабочих дней с момента их получения. Покупатель не вправе отказать в выдаче аванса, предусмотренного Договором, если цели финансирования прямо и непосредственно связаны с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, а также соблюдены иные условия и процедуры, предусмотренные Договором.

5.7.2.При наличии замечаний к представленным документам Покупатель в указанный в настоящем пункте срок направляет Поставщику мотивированный отказ в согласовании расходования денежных средств. В этом случае Покупатель обязан устранить замечания Поставщика и направить документы на согласование повторно.

5.7.3.При отсутствии замечаний к представленным документам Покупатель в указанный в настоящем пункте срок согласовывает реестры платежных поручений и направляет необходимые документы в Банк для списания денежных средств со счета Поставщика.

5.7.4.Поставщик обязуется планировать свою хозяйственную деятельность с учетом положений Договора таким образом, чтобы обеспечить безусловное исполнение своих обязательств перед контрагентами по заключенным им договорам, а также обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.7.5.В течение 3 (трех) рабочих дней после фактического получения оборудования,

12

материалов, работ, услуг и иной продукции Поставщик предоставляет Покупателю пакет первичных документов (платежные документы, копии банковских выписок, акты, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, и т.д.), подтверждающих целевое использование денежных средств, полученных по Договору и их заверенные копии.

5.7.6.В случае нецелевого использования Поставщиком денежных средств, полученных по Договору на счет Поставщика открытый в Банке, а также в случае непредоставления Поставщиком документов, подтверждающих целевое использование денежных средств, Покупатель вправе по своему выбору отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и/или потребовать от Поставщика возврат суммы неотработанного аванса. Поставщик обязан вернуть сумму неотработанного аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

5.7.7.Под нецелевым использованием денежных средств в настоящем пункте понимается расходование денежных средств на цели, не предусмотренные согласованным Покупателем реестром платежных поручений.

5.7.8.Поставщик обязан использовать аванс для оплаты расходов, связанных с мобилизацией, а также для оплаты авансов субподрядным организациям на те же нужды, и иных расходов, связанных с выполнением работ на Объекте. Конкретные расходы в рамках авансового платежа указываются в расчете на получение такого платежа, направляемом Поставщиком Покупателю. При предоставлении расчетов по авансам, Поставщик ежемесячно представляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств за предыдущий период по форме Приложения № 17 к Договору, копии платежных документов, а также, по письменному запросу Покупателя, копии договоров на размещение заказов и другие документы (счета на оплату оборудования, материалов, выставленные Поставщику субпоставщиками; платежные поручения на оплату оборудования и материалов; товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение оборудования и материалов), подтверждающие расходование авансовых средств. В случае нецелевого использования аванса Покупатель имеет право потребовать возврата неутвержденной по отчету Покупателя суммы аванса. Поставщик обязан перечислить указанную сумму Покупателю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

6. Сроки поставки оборудования и выполнения работ по Договору

6.1. Работы (монтажные и пуско-наладочные) по Договору должны быть выполнены в соответствии с Графиком производства работа (Раздел № 1.1 к Приложению к Договору) и Детальным графиком (Раздел № 2 к Приложению к Договору).

6.2. Нарушение сроков окончания работ, в том числе сроков окончания отдельных этапов (видов) работ, определенных Сторонами в Детальном графике (Раздел № 2 к Приложению к Договору), является основанием для применения к Поставщику штрафных санкций.

6.3. Поставка Оборудования должна быть выполнена в сроки, установленные Детальным графиком (Раздел № 2 к Приложению к Договору).

6.4. Нарушение сроков поставки Оборудования в полном объеме, определенных Сторонами в Детальном графике (Раздел № 2 к Приложению к Договору), является основанием для применения к Поставщику штрафных санкций.

7. Техническая документация

7.1. Поставщик обязан разработать «Проект производства работ». «Проект производства работ» должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и города Москвы в части состава, содержания и оформления технической документации, и другим нормам, правилам, стандартам, принятым на территории Российской Федерации.

13

7.2. Поставщик обязан предоставить «Проект производства работ» на согласование Покупателю в течение 5 (Пяти) месяцев с момента заключения Договора.

7.3. При наличии замечаний Покупателя Поставщик обязан внести изменения в «Проект производства работ» в согласованные сторонами сроки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала производства работ по Договору.

8. Обязательства Поставщика

8.1. В части поставки Оборудования 8.1.1. Поставщик обязан:- в течение 20 (двадцати) рабочих дней после согласования и подписания Сторонами

Раздела № 1 Приложения к Договору «Спецификация Оборудования» разработать Предварительные монтажные чертежи Оборудования в сокращенной (упрощенной) форме и предоставить их для информации Покупателю с целью проверки Покупателем размеров строительной части, необходимых для установки Оборудования;

- разработать и передать на согласование Покупателю Спецификацию Оборудования (раздел №1 Приложения к Договору) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора;

- обеспечить изготовление Оборудования в соответствие со СпецификациейОборудования и проведение представителями Покупателя оценки соответствия в

форме приемки и испытаний Оборудования, согласно требованиям Приложения, к Договору «Требования по обеспечению качества» (если применимо);

- разработать и передать на согласование Покупателю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Договора «Проект производства работ», но не позднее даты выплаты первого аванса на поставку Оборудования ( п. 5.2.1. Договора). «Проект производства работ» должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и города Москвы в части состава, содержания и оформления технической документации, и другим нормам, правилам, стандартам, принятым на территории Российской Федерации.

- при получении замечаний от Покупателя Поставщик обязан внести изменения в «Проект производства работ» и в сроки, установленные Покупателем, а в случае их отсутствия - не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения замечаний от Покупателя.

8.1.2. в течение 30 (тридцати) дней после подписания Договора представить Покупателю на утверждение Детальный график.

8.1.3. Не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней письменно информировать Покупателя о планируемой дате проведения инспекций, связанных с приездом и участием представителей Покупателя (если применимо).

8.1.4. Осуществить упаковку Оборудования и маркировку грузовых мест с Оборудованием в соответствии с требованиями Договора.

8.1.5. Осуществить погрузку Оборудования на транспортные средства первого перевозчика и, при необходимости, перегрузку Оборудования с одних транспортных средств на другие в процессе транспортировки Оборудования до места назначения, указанного в п. 10.1. Договора, а также хранение Оборудования в местах перегрузки. За свой счет осуществить погрузку, разгрузку и транспортировку Оборудования от места назначения, указанного в п. 10.1. Договора, до места его монтажа и пуско-наладки.

8.1.6. Поставить Оборудование на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. Поставляемое Оборудование должно быть новым и ранее не использованным.

8.1.7. Поставить комплектно с Оборудованием товаросопроводительные документы, запасные части, материалы, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы на период монтажа, а также необходимые специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции) и другие изделия для монтажа, испытаний, эксплуатации, предэксплуатационных инспекций согласно

14

нормам изготовителя и в соответствии с Технической документацией на соответствующее Оборудование, согласованной в установленном Договором порядке.

8.1.8. Передать Покупателю, а также поставить комплектно с Оборудованием документацию на Оборудование в соответствии с Приложением к Договору «Требования по обеспечению качества» (если применимо).

8.1.9. Разработать проект транспортировки негабаритных и тяжеловесных грузов до Объекта. В случае необходимости изготовить и поставить вместе с Оборудованием комплект грузоподъемных приспособлений для погрузки и транспортировки Оборудования, а также специальные приспособления для крепежа и транспортировки и хранения Оборудования до Объекта.

8.1.10. В ходе разработки, изготовления, испытаний, сдачи-приемки и поставки Оборудования по Договору выполнить все необходимые процедуры и получить все необходимые лицензии, сертификаты, разрешения и согласования, в том числе связанные с применением импортного оборудования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами, правилами и нормами.

8.1.11. Привлекать только Субподрядчиков, имеющих соответствующие лицензии, сертификаты и разрешения на выполнение работ и оказание услуг, действительные в течение всего периода выполнения работ (оказания услуг) Субподрядчиком в рамках Договора.

8.1.12. Представить Покупателю, по его требованию, копии имеющихся у Поставщика и/или Субподрядчика лицензий, сертификатов, разрешений и других документов, дающих Поставщику права на выполнение работ и оказание услуг по Договору.

8.1.13. В полном объеме обеспечить проведение работ по монтажу и пуско-наладке Оборудования.

8.1.14. В пределах гарантийного срока, установленного Договором, осуществить за свой счёт гарантийные обязательства по Договору, включая устранение дефектов поставленного Оборудования, недостатки, дефекты в выполненных работах при выявлении его Несоответствий, возникших по вине Поставщика, в порядке, установленном Договором.

8.1.15. Еженедельно, не позднее понедельника каждой недели, предоставлять по адресам Dunder.VE@mosinzhproekt.ru информацию о ходе обеспечения выполнения работ материалами и оборудованием в виде «Отчета о поставке материалов, комплектующих при изготовлении оборудования» в электронном виде (файл формата Excel), составленного по форме Раздела № 4 к Приложению к Договору.

8.1.16. Выполнить все требования по обеспечению качества Оборудования в соответствии с Приложением к Договору «Требования по обеспечению качества» (Раздел №8 к Приложению к Договору) (если применимо).

8.1.17. Обеспечить обязательное наличие в договорах с Субпоставщиками (в случае их привлечения) требований по обеспечению качества Оборудования.

8.1.18. Организовать обучение работе с Оборудованием сотрудников Покупателя. Порядок прохождения обучения будет согласован с Поставщиком по письменной заявке Покупателя. Стоимость указанного обучения включена в цену Договора (п.4.1.Договора) и дополнительной оплате не подлежит.

8.1.18.1. Целевая аудитория обучения по эксплуатации лифтов: Сотрудники компаний собственников оборудования, прошедшие соответствующее обучение в специализированных учебных учреждениях и имеющие удостоверения лифтёров или электромехаников по лифтам. Продолжительность: 4 (четыре) часа.

8.1.18.2. Целевая аудитория обучения по эксплуатации эскалаторов: Сотрудники компаний собственников оборудования, прошедшие соответствующее обучение в специализированных учебных учреждениях и имеющие удостоверения дежурных у эскалатора или машинистов по эскалаторам. Продолжительность: 4 (четыре) часа.

8.1.18.3. Обучение Поставщиком персонала Покупателя не является образовательной деятельностью и носит информационный характер. Помещение для проведения обучения

15

предоставляется Покупателем в рабочие дни и часы Поставщика. Время и место проведения обучения согласовываются Сторонами по заявке Покупателя. При не поступлении от Покупателя заявки на обучение в течение 6 (шести) месяцев после выполнения Поставщиком работ по Договору в полном объеме, такое бездействие рассматривается как отказ Покупателя от обучения его персонала. При этом цена Договора уменьшению не подлежит.

8.1.19. Указывать персональный индивидуальное обозначение Оборудования по Договору во всех товаросопроводительных документах на Оборудование, включая Упаковочные листы, Акт приема-передачи Оборудования, а также в выставляемых Покупателю счетах-фактурах. Документы, представленные Поставщиком без указания индивидуального обозначения Оборудования по Договору, считаются оформленными ненадлежащим образом. Покупатель вправе не принимать такие документы.

8.1.20. Поставщик не вправе без письменного согласия Покупателя передавать третьим лицам свои права, включая денежные требования, и обязанности по Договору.

8.1.21. В случае если поставляемое по Договору Оборудование входит в перечень, установленный пунктом 1 Требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности (утв. постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 969), то такое Оборудование должно соответствовать указанным Требованиям, а Поставщик комплектно с Оборудованием обязан предоставить Покупателю сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам, выданный в соответствии с Правилами обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности (утв. постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 969).

Покупатель вправе осуществить приемку Оборудования до предоставления Поставщиком указанного сертификата. В этом случае Поставщик обязан предоставить сертификат не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.

8.2. В части выполнения работ по Договору8.2.1. Выполнить все работы по Договору в объеме и в сроки, предусмотренные Договором

и Приложениями к нему, сдать результат работ Покупателю с качеством, соответствующим условиям Договора.

8.2.2. Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям сертификации, безопасности, государственных стандартов, лицензирования и т.п., установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.3. Устранять все замечания Покупателя, выданные в соответствии с условиями Договора.

8.2.4. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение на месте производства работ мероприятий по технике безопасности, охране труда, в том числе требований указанных в Разделе № 11 к Приложению к Договору, промышленной безопасности, рациональному использованию территорий, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом производства работ, рабочей документации и нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ.

8.2.5. Вести специальные виды журналов работ, ведение которых является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-технической документации.

8.2.6. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока, и исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

8.2.7. Немедленно известить Покупателя и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- возможных неблагоприятных для Покупателя последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

16

8.2.8. Организовать контроль за качеством используемых материалов, наличием необходимых сертификатов качества на поставляемые материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, а в случае необходимости за свой счет производить лабораторные испытания образцов для подтверждения соответствия качества поставляемых материально-технических ресурсов представленным сертификатам.

8.2.9. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

8.2.10. Поставщик обязуется привлекать в качестве субподрядных только те организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области и способны выполнять работу с соблюдением требований производственной и экологической безопасности. Поставщик обязан не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней после заключения договора с Субподрядчиком уведомить Покупателя о привлечении и представить по запросу Покупателя документы, подтверждающие вышеуказанные требования, а также подтверждающие наличие у Субподрядчика всех необходимых для выполнения работ свидетельств и лицензий.

Порядок уведомления Покупателя о привлечении Субподрядчика установлен п. 3.3 Договора.

8.2.11. По требованию Покупателя ему должны быть переданы дополнительные сведения, подтверждающие финансовые, технические и кадровые возможности предлагаемого Субподрядчика. Поставщик обязуется представить Покупателю любую другую информацию, запрошенную Покупателем для вынесения решения об одобрении Субподрядчика. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиков как за свои.

8.2.12. Компенсировать Покупателю убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшими по вине Поставщика и/или его Субподрядчика при выполнении Поставщиком и/или его Субподрядчиками работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

8.2.13. Представлять Покупателю в электронном виде по адресу: Dunder.VE@mosinzhproekt.ru :

- при выполнении работ по монтажу поставленного Оборудования, ежемесячно информацию о выполнении указанных работ (по форме, предоставленной Покупателем (в формате Excel или ином редактируемом формате);

по адресу KazakovDS @ mosinzhproekt . ru :- ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию по

охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды за отработанный месяц (по форме Раздела № 13 к Приложению к Договору) (в формате Word), данная информация также направляется на бумажном носителе, за подписью уполномоченного представителя Поставщика;

- информацию обо всех авариях и несчастных случаях, произошедших при выполнении работ, в течение 24 часов с момента происшествия;

- справку, содержащую исчерпывающую, но обезличенную информацию об обстоятельствах, причинах несчастного случая и мероприятиях по их устранению, в течение 5-ти рабочих дней с момента окончания расследования несчастного случая.

8.2.14. Пригласить Покупателя для промежуточной приемки выполненных за отчетный период работ до 10-го числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным, если в отчетном месяце выполнен какой-либо из этапов работ, предусмотренных в Разделе №21 Приложения к Договору.

8.2.15. К моменту готовности приемки Оборудования в эксплуатацию, передать Покупателю по Акту приема-передачи полный пакет следующих документов:- по 1 (одному) экземпляру Паспорта лифта на каждую единицу Оборудования,- по 1 (одному) комплекту руководства по эксплуатации на каждый тип единицы Оборудования на русском языке.

17

8.2.16. Передать Покупателю по окончании выполнения работ:- смонтированное Оборудование;- протоколы испытаний;- иную отчетно-техническую документацию, предусмотренную настоящим Договором.8.2.17. До начала работ на Объекте представить Покупателю документы, подтверждающие

допуск Поставщика к производству работ, предусмотренных Договором (выписка из реестра членов СРО).

8.2.18. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного Поставщиком образца с указанием фирменного наименования Поставщика.

8.2.19. Поставщик, в соответствии с Договором, после получения письменного извещения Покупателя о выявленных дефектах обязан направить в установленный в извещении Покупателя срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

8.2.20. Поставщик обязуется, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, при этом Поставщик выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов, разрабатывает Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласовывает его в Росприроднадзоре и получает лимиты на образование отходов от своего имени (если применимо).

8.2.21. Поставщик обязан включать Покупателя в список учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии на Объекте (форма № 2, приложение № 1 к «ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений», утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 02.11.2001 № 49) (если применимо).

8.2.22. В случае, когда работы по Договору выполнялись Поставщиком с привлечением субподрядных организаций, Поставщик обязан обеспечить оплату работ, выполненных субподрядными организациями, находящимися с Поставщиком в прямых или косвенных договорных отношениях в связи с непосредственным выполнением работ на Объекте в соответствии с условиями договора между Поставщиком и его Субподрядчиком.

8.2.23. Соблюдать установленные Покупателем правила пропускного и внутриобъектового режима, правила въезда на территорию строительной площадки и выезда с нее, а также транзитного проезда через нее, правила перемещения товарно-материальных ценностей через пункты пропускного контроля, а также обеспечить соблюдение указанных правил своими работниками, субподрядчиками и поставщиками.

8.2.24. В случае возникновения разногласий с эксплуатирующими службами при сдаче-приемке выполненных работ, сдаче результатов работ специализированным организациям для получения соответствующих согласований, Поставщик обязан направить своего представителя непосредственно на место фактического монтажа Оборудования. Покупатель уведомляет Поставщика о месте и времени явки представителя не менее чем за 12 (часов) до времени явки письмом, факсограммой, либо иным способом, позволяющим установить отправителя и подтвердить получение уведомления.

8.2.25. Поставщик обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок привлечения иностранной рабочей силы. В случае возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства. При этом не допускается задержка сроков выполнения работ по Договору.

Все расходы, связанные с получением разрешений для персонала Поставщика на работу, а также с их пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской Федерации, в том числе связанные с медицинским обслуживанием, несет Поставщик.

18

8.2.26. Поставщик обязан ежеквартально, по заблаговременному запросу Покупателя, не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента окончания отчетного квартала, представлять Покупателю заверенную копию представленной в налоговый орган налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, а также копию документов, подтверждающих представление указанной декларации в налоговый орган.

По письменному заблаговременному запросу Поставщик обязан дополнительно представить Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса копии указанных в первом абзаце настоящего пункта документов за последний налоговый период, по которому в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации наступил срок предоставления налоговой декларации, в отношении субподрядчиков, привлеченных Поставщиком. Для исполнения, предусмотренного настоящим пунктом обязательства Поставщика обязан включить соответствующие положения в договоры между Поставщиком и субподрядчиками.

8.2.27. Поставщик обязуется предоставлять до момента полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору по заблаговременному письменному запросу Покупателя документы в следующем порядке:

а) ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом:- декларацию по налогу на добавленную стоимость (код по КНД 1151001);- декларацию по налогу прибыль (код по КНД 1151006).б) ежегодно не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным:- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год (код по КНД

1110018).в) ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным:- бухгалтерский баланс (форма № 1);- отчет о финансовых результатах (форма № 2);- справку из налоговой инспекции об исполнении налогоплательщиком обязанности по

уплате налогов, сборов, страховых взносов (код по КНД 1120101). Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются Покупателю в копиях с

отметкой о сдаче в ИФНС или с копиями протоколов о сдаче в ИФНС по электронным каналам связи, и должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика.

8.2.28. Обеспечить среднемесячную численность мобилизованных работников, достаточную для выполнения Договора, с учетом возможности привлечения субподрядных организаций.

8.2.29. Поставщик обязан проводить не реже 1 раза в полгода по запросу Покупателя сверку взаиморасчетов с подписанием обеими Сторонами акта сверки взаиморасчетов.

8.2.30. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора и Приложении к Договору.

8.2.31. Поставщик обязан принимать Оборудование для выполнения работ по монтажу и пуско-наладке путем подписания накладной по форме № М-15. Поставщик обязан передать Покупателю подписанные со своей Стороны накладные по форме М-15 в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты их получения от Покупателя.

8.2.32. В установленные Договором сроки выполнения работ по монтажу и пуско-наладке организовать проведение испытаний Оборудования инженерным центром.

8.2.33. Принять от Покупателя смонтированное Оборудование и необходимую документацию для выполнения пуско-наладочных работ по акту (по форме Раздела № 19 к Приложению к Договору).

8.2.34. Доставить на строительную площадку Оборудование в соответствии с Монтажными чертежами, а также имущество, используемое для исполнения Договора.

8.2.35. Обеспечить, чтобы все Оборудование, в части комплектных лифтов и используемых узлов безопасности имели соответствующие сертификаты соответствия, удостоверяющие их обязательную сертификацию и соответствующие использованию Оборудования в соответствии с его целевым назначением, в тех случаях, когда необходимость таких сертификатов предусмотрена применимым законодательством РФ. В случае отсутствия вышеуказанных документов Подрядчик

19

вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

8.2.36. Передать сопроводительные документы и инструкции на русском языке. В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов Подрядчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2), в которых указаны Работы, выполненные с применением таких Оборудования, Материалов.

9. Права и обязанности Покупателя

9.1. В части поставки Оборудования Покупатель вправе:9.1.1. Принять и оплатить Оборудование в соответствии с условиями Договора.9.1.2. Организовать проведение входного контроля Оборудования, в соответствии с

условиями Договора.9.2. В части выполнения работ по Договору Покупатель обязан:9.2.1. Обеспечить Поставщику на период выполнения работ доступ к месту производства

работ по монтажу и пуско-наладке.9.2.2. Передать Поставщику путем подписания накладной (по форме М-15) для монтажа и

пуско-наладки Оборудование и необходимую документацию для выполнения пуско-наладочных работ по акту (по форме Раздела № 19 к Приложению к Договору).

9.2.3. Оказывать содействие Поставщику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Покупателя.

9.2.4. Организовать контроль за выполнением работ, производить приемку и оплату выполненных Покупателем работ в порядке, предусмотренном действующими нормативными документами и Договором.

9.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора и Приложении к Договору.

9.3. В части выполнения работ по Договору Покупатель вправе:9.3.1.В целях осуществления строительного контроля (надзора за строительством),

заключать договоры на услуги по строительному контролю с организациями (далее – представители Покупателя), о чём письменно уведомляет Поставщика.

9.3.2.Покупатель, представители Покупателя имеют право:- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего

периода выполнения работ;- производить соответствующие записи в Общий и специальные журналы работ.Записи в Общем и специальных журналах работ имеют статус предписаний и обязательны

для исполнения Поставщиком, являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний), при условии, что они основаны на положениях Договора или обязательных к применению нормативных актов РФ.

9.3.3.Покупатель, представители Покупателя имеют право давать обязательные для Поставщика предписания (акты-предписания) при обнаружении отступлений от рабочей документации, нормативно-технических документов, Договора и приложений к нему.

9.3.4.Покупатель в случае выявления дефектов работ, возникших в течение гарантийного срока, вправе направить Поставщику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, о необходимости направления Представителя Поставщика для участия в комиссии по обследованию дефектного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

9.3.5.Если, по мнению Покупателя, в ходе выполнения работ возникает отставание от Графика производства работ (Раздел № 1.1 к Приложению к Договору) либо иные обстоятельства, вызывающее обоснованные опасения в срыве срока завершения работ на Объекте, Покупатель имеет право:

20

- выдать распоряжение Поставщику скорректировать порядок и ход выполнения работ;- нанять третью сторону для оказания содействия Поставщику в ходе выполнения работ. Все

расходы в данном случае относятся на счет Поставщика.Обстоятельствами, которые обоснованно свидетельствуют о возможном срыве срока

завершения работ, являются, в частности, необеспечение Поставщиком на месте производства работ среднемесячной численности мобилизованных работников, согласованной Сторонами в Детальном графике; неисполнение Поставщиком обязательства по обеспечению работ материалами и оборудованием; а также иные обстоятельства, которые могут привести к срыву сроков завершения работ.

Покупатель вправе проверять соблюдение Поставщиком на месте производства работ среднемесячной численности мобилизованных работников, согласованной Сторонами в Детальном графике, путем проведения 3 (трех) выборочных проверок. Дата проверки определяется Покупателем самостоятельно, при этом период между проверками не должен быть менее 5 (пяти) календарных дней. В случае если средняя численность мобилизованных работников, установленная по результатам 3 (трех) выборочных проверок в течение месяца, составит менее среднемесячной численности мобилизованных работников, согласованной Сторонами в Детальном графике, то Поставщик признается нарушившим обязательство по обеспечению среднемесячной численности мобилизованных работников.

9.3.6.Покупатель вправе осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны окружающей среды, охраны культуры производства и охраны труда, в том числе, указанных в п. 8.2.4. Договора путем проведения плановых и внеплановых проверок.

10. Условия поставки

10.1. Сроки поставки Оборудования определены Сторонами в Детальном графике и действительны при условии своевременной оплаты Покупателем платежей, установленных в Договоре, согласования Сторонами Монтажных чертежей и подписании Сторонами дополнительного соглашения об уточнении Цены Договора, по результатам получения положительного заключения Мосгосэкспертизы по Проектной документации по Объекту (п.4.1. Договора). Стороны согласились, что исполнение указанных обязательств будет являться основанием для отправки Поставщиком на завод – изготовитель заявки о начале производства Оборудования. Место назначения – Объект.

10.2. При наличии со стороны Покупателя нарушения сроков совершения платежей за Оборудование, установленных в Договоре, Поставщик вправе в каждом случае в одностороннем порядке продлевать сроки поставки Оборудования и сроки выполнения Работ, соразмерно срокам задержки исполнения указанных обязательств со стороны Покупателя, при условии письменного уведомления об этом в адрес Покупателя.

10.3. Порядок согласования Монтажных чертежей

10.3.1. Поставщик обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней после согласования и подписания Сторонами Раздела № 1 Приложения к Договору Спецификация Оборудования разработать Предварительные монтажные чертежи Оборудования в сокращенной (упрощенной) форме и предоставить их для информации Покупателю с целью проверки Покупателем размеров строительной части, необходимых для установки Оборудования.

10.3.2.Поставщик обязуется в срок, установленный в Детальном графике, изготовить Монтажные чертежи Оборудования в соответствии с Спецификацией Оборудования (Раздел №1 Приложения к Договору) и передать их Покупателю на бумажном носителе предварительно согласованную Сторонами версию чертежей в 3 (трех) экземплярах. В отсутствие заблаговременных возражений Покупателя Монтажные чертежи могут предварительно направляться на рассмотрение Покупателя в электронном формате PDF на адреса электронной почты, указанные в Договоре.

21

10.3.3.Согласование Монтажных чертежей Покупателем производится путем проставления печати и подписи уполномоченным лицом на Монтажных чертежах на бумажном носителе. Покупатель обязуется возвратить 1 (один) экземпляр согласованных со своей стороны Монтажных чертежей в течение 10 (десяти) дней с даты их получения от Поставщика, или в тот же срок передать Поставщику письменный мотивированный отказ от их согласования с указанием замечаний, либо согласовать Монтажные чертежи с замечаниями и передать Поставщику оформленный в виде отдельного документа Перечень замечаний относительно несоответствия Монтажных чертежей Спецификации Оборудования (Раздел №1 Приложения к Договору). В случае мотивированного отказа Покупателя от согласования Монтажных чертежей Стороны обязуются обсудить все указанные Покупателем замечания и согласовать сроки их устранения. После устранения Поставщиком недостатков процедура согласования Монтажных чертежей повторяется с самого начала.

10.3.4.В случае, если замечания Покупателя к Монтажным чертежам приводят к необходимости изменения Спецификации Оборудования, подлежащего поставке по Договору, Поставщик вправе отказаться от внесения изменений в Монтажные чертежи и инициировать изменение условий Договора о спецификациях, а также о цене и сроках поставки Оборудования, о сроках выполнения Работ, с подписанием Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

10.3.5.Стороны вправе по взаимной договоренности согласовать в письменной форме Перечень замечаний к Монтажным чертежам путем проставления на нем печатей и подписей уполномоченных представителей Сторон, при этом одновременно подписать и проставить печати на Монтажных чертежах со ссылкой на Перечень замечаний. При этом Стороны будут обязаны до даты поставки Оборудования оформить с проставлением подписей и печатей согласованные Монтажные чертежи в чистовом варианте, отражающем замечания, указанные в Перечне замечаний. Покупателем не могут быть внесены дополнительные правки в Монтажные чертежи, не включенные в Перечень замечаний к Монтажным чертежам.

10.3.6.Если Покупатель не возвратит Поставщику согласованные со своей стороны Монтажные чертежи или не представит письменный мотивированный отказ от их согласования по истечении 10 (десяти) недель с момента их получения, Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, направив Покупателю соответствующее письменное уведомление. В этом случае полученный Поставщиком авансовый платеж за удержанием суммы штрафа подлежит возврату Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Покупателю уведомления об отказе от исполнения Договора.

10.3.7.Днем согласования Монтажных чертежей Сторонами является день получения Поставщиком согласованных Покупателем Монтажных чертежей, либо день подписания Сторонами Перечня замечаний совместно с подписанием Монтажных чертежей с замечаниями.

10.3.8.Стороны понимают и соглашаются с тем, что согласованные Сторонами Монтажные чертежи являются основанием для изготовления Оборудования и внесение в них изменений не допускается.

10.4. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком за его счет на Объект. Адрес доставки Оборудования уточняется Сторонами дополнительно.

10.5. Право собственности на Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования. Одновременно с подписанием Акта приема-передачи Оборудования по соответствующей единице Оборудования, Стороны подписывают акт о передаче оборудования в монтаж по форме М-15. Риски случайной гибели Оборудования переходят от Поставщика на Покупателя с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата завершенных работ по Договору по соответствующей единице Оборудования.

10.6. Поставщик предварительно согласовывает с Покупателем плановую дату прибытия Оборудования на Объект в пределах сроков поставки, установленных Договором. Поставщик обязуется известить Покупателя о точной дате и времени предстоящей доставки Оборудования на

22

Объект не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа на адрес электронной почты: Dunder.VE@mosinzhproekt.ru , при этом в указанные 24 часа не входят часы, которые приходятся на праздничные или выходные дни, официально принятые в РФ при пятидневной рабочей неделе. Извещение о предстоящей доставке может быть направлено Покупателю в том числе по адресу электронной почты, указанному в Договоре.

10.7. Покупатель обязуется обеспечить в момент прибытия Оборудования присутствие на Объекте уполномоченного лица (с доверенностью) для получения Оборудования и подписания Акта о доставке Оборудования.

10.8. Разгрузка доставляемого Оборудования на Объекте производится Поставщиком, в соответствии с Разделом № 22 Приложения к Договору «Обязанности Сторон». Риски повреждения Оборудования во время и до полного окончания разгрузки несет Поставщик.

10.9. Внешние повреждения упаковки и(или) Оборудования или иные несоответствия (в частности, расхождение по количеству упаковочных мест или несоответствие маркировки упаковочных мест номерам Оборудования, указанным в Монтажных чертежах), должны быть указаны Покупателем при приемке Оборудования в Акте о доставке Оборудования, а также в транспортных сопроводительных документах (транспортная накладная и (или) CMR (международная транспортная накладная)).

10.10. В случае уклонения или отказа Покупателя от приемки Оборудования на Объекте при доставке по не зависящим от Поставщика причинам (в том числе отсутствие уполномоченного представителя Покупателя на Объекте, отказ от подписания Акта о доставке) Поставщик вправе вывезти Оборудование за пределы Объекта. Покупатель в таком случае компенсирует Поставщику фактически понесенные затраты за транспорт.

10.11. В данном случае к Поставщику не могут быть применены меры ответственности за просрочку в поставке Оборудования, а повторная доставка Оборудования осуществляется Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Покупателя письменного уведомления о готовности принять Оборудование на Объекте, и при условии оплаты транспортных расходов Покупателем.

10.12. Поставщик обязан обеспечить упаковку Оборудования в соответствии с применимым стандартом ЕС.

10.13. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения извещения Поставщика в соответствии с п. 10.6. Договора письменно (посредством факсимильной связи и/или электронной почты) подтвердит или уточнит дату отправки Оборудования, либо приостановит его отправку.

10.14. Покупатель имеет право в одностороннем порядке приостановить отправку Оборудования в срок не позднее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты поставки Оборудования, предусмотренной Детальным графиком, при условии подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, в котором, в частности будет определен порядок оплаты Покупателем стоимости хранения Оборудования. До истечения срока приостановки Поставщик обязан повторно согласовать с Покупателем дату отправки Оборудования.

10.15. В случае, если задержка отправки Оборудования, изготовленного (с учётом выполнения всех обязательств по Договору и согласно Приложению к Договору «Требования по обеспечению качества») и подготовленного к отправке в сроки, предусмотренные Договором, по официальному уведомлению Покупателю, сделанному им в соответствии с п. 10.6 Договора, превысит 1 (один) год с даты, сообщенной Поставщиком, Поставщик примет Оборудование на ответственное хранение. При этом сроки исполнения обязательств Поставщика по поставке Оборудования, указанные в Разделе № 1 к Приложению к Договору, соразмерно переносятся на срок такой задержки.

10.16. Поставщик путем подписания дополнительного соглашения согласует с Покупателем обязательства и расходы, связанные с хранением не отправленного Оборудования, а также с его ревизией и консервацией при длительном хранении. В этом случае расходы Поставщика будут компенсироваться Покупателем в течение 30 (тридцати) рабочих дней c даты выставления Поставщиком соответствующего счета, счета-фактуры, акта на оказание услуг по

23

хранению Оборудования с приложением складской квитанции и других документов, подтверждающих фактические расходы Поставщика.

10.17. Поставщик имеет право осуществить досрочную поставку Оборудования только при наличии письменного согласия Покупателя.

10.18. В случае длительной (более 1 (одного) рабочего дня) транспортировки продукции Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента отгрузки Оборудования направляет Покупателю по адресам: Dunder.VE@mosinzhproekt.ru , Shaidullin.RF@mosinzhproekt.ru подтверждение о факте отгрузки с контактными данными перевозчика и/или экспедиторов.

10.19. При изготовлении и хранении Оборудования Покупатель вправе проводить аудиты качества, инспекции качества изготовления и приемочные инспекции (если применимо). Порядок проведения аудитов качества, инспекций качества изготовления Оборудования и приемочных инспекций приведен в Приложении к Договору.

10.20. Датой поставки Оборудования по Договору считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования. С даты поставки Оборудования и до его оплаты Оборудование не признается находящимся в залоге у Поставщика.

10.21. Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки Оборудования на Объект передать Покупателю Акт входного контроля в 2-х экземплярах, Акт приема-передачи Оборудования в 2 (двух) экземплярах. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней обязуется подписать Акт приема-передачи Оборудования, Акт входного контроля и Акт по форме М-15 и одновременно передать Поставщику Акт приема-передачи Оборудования в одном экземпляре, Акт о доставке Оборудования в 1 экземпляре и акт по форме М-15 в двух экземплярах, или в тот же срок представить письменный мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи Оборудования. В случае мотивированного отказа Покупателя Поставщик обязуется внести в Акт приема-передачи Оборудования необходимые исправления и передать его на подписание.

10.22. При подписании Акта приема-передачи Оборудования Покупатель осуществляет приемку Оборудования только по количеству, с одновременной передачей Оборудования Поставщику в монтаж, путем подписания акта по форме М-15.

10.23. Приемка Оборудования по качеству и комплектности производится Покупателем в момент приемки (в том числе частичной) результатов Работ по Договору.

11. Интеллектуальные права

11.1. В части поставки Оборудования:11.1.1. Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств или обязательств его

Субпоставщиков по Договору не повлечёт нарушения патентных, авторских и иных интеллектуальных прав третьих лиц, которые могут быть препятствием для использования Оборудования и Документации.

11.1.2. Поставщик несет имущественную ответственность за нарушение патентных, авторских и иных интеллектуальных прав третьих лиц.

11.1.3. При поставке импортного Оборудования Поставщик гарантирует, что Оборудование введено в свободное обращение на территории Российской Федерации и прошло таможенную очистку, а именно: Поставщик прошел все необходимые таможенные процедуры и оплатил все расходы, пошлины, налоги и прочие сборы, связанные с выполнением таможенных формальностей, для импорта в страну назначения Оборудования и поставки его Покупателю. В случае нарушения требований настоящего пункта Поставщик самостоятельно и за свой счет обязуется устранить эти нарушения и препятствия для свободного владения и распоряжения Оборудованием, его использования Покупателем, и возместить Покупателю убытки, понесенные в связи с указанными нарушениями.

11.1.4. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Покупателю со стороны третьих лиц, вызванных нарушением их интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель:

24

- немедленно информирует об этом Поставщика;- проведет предварительные переговоры с третьей стороной;- обеспечит возможность Поставщику провести за счет Поставщика любые

мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также

возместить Покупателю подтвержденные убытки, понесенные Покупателем, вызванные нарушением Поставщиком или его Субпоставщиком интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить Покупатель, в этом случае Поставщик оплатит Покупателю все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных претензий, а также возместит Покупателю подтвержденные понесенные Покупателем расходы, вызванные нарушением Поставщиком или его Субпоставщиком интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

11.1.5. В том случае, если привлечение Покупателя к ответственности за нарушение прав третьих лиц происходит по вине Поставщика, Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы по ведению процесса и иные расходы, которые будет нести Покупатель в связи с решением суда, а также все иные убытки, понесенные Покупателем, включая расходы на оплату юридических услуг.

11.1.6. Поставщик документально подтверждает наличие прав интеллектуальной собственности на поставляемое Оборудование и передает их Покупателю в объеме, достаточном для использования и полноценной эксплуатации Оборудования, а также передает Покупателю право на передачу вышеуказанных интеллектуальных прав третьим лицам.

11.2. В части выполнения работ по Договору:11.2.1. Поставщик обязан согласовать с Покупателем необходимость, перечень и порядок

использования при выполнении работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Покупателю, Поставщику или третьим лицам (если применимо).

11.2.2. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения Договора.

11.2.3. Все полученные при выполнении работ результаты, включая созданные и использованные результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

11.2.4. Покупателю принадлежит право распоряжения всеми видами документации, разработанной и выпущенной в соответствии с проектом и рабочей документацией на выполнение работ. Права на указанную документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении работ (этапа), переходят к Покупателю со дня подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа).

11.2.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении Договора и способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, программ для ЭВМ, баз данных и др.), принадлежат Покупателю.

11.2.6. Поставщик обязан уведомлять Покупателя о каждом полученном при выполнении Договора результате интеллектуальной деятельности, способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с указанием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

11.2.7. Стороны по взаимной договоренности определяют целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов, а также гарантируют неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.

25

11.2.8. Вознаграждение авторам результатов интеллектуальной деятельности, не являющимся правообладателями, выплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2.9. Поставщик гарантирует, что выполненные по Договору работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

11.2.10. Поставщик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Покупателю со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель немедленно информирует об этом Поставщика; проводит предварительные переговоры с третьей стороной; обеспечивает Поставщику возможность провести за счет Поставщика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

11.2.11. Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Покупателю все убытки, вызванные нарушением Поставщиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить Покупатель, в этом случае Поставщик оплатит Покупателю все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Покупателю у все убытки, вызванные нарушением Поставщиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

11.2.12. Покупатель не вправе использовать чертежи, техническую документацию или иную техническую информацию, предоставленную Поставщиком, для каких-либо целей, кроме тех, которые непосредственно связаны с Договором или использованием и обслуживанием Оборудования. Покупатель не вправе в любой форме копировать, модифицировать, перепроектировать программное обеспечение или микропрограммы, или без предварительного письменного согласия Поставщика предоставлять к ним доступ для использования любой третьей стороне (за исключением организации, осуществляющей техническое обслуживание Оборудования).

11.2.13. Заключение Договора не предоставляет Покупателю права использования товарного знака производителя Оборудования, принадлежащего любому юридическому лицу из группы компаний, к которой относится завод-изготовитель. Использование такого товарного знака, в том числе включение в рекламные и информационные буклеты, возможно исключительно на основании письменного разрешения правообладателя.

12. Осмотр Оборудования

12.1. Осмотр Оборудования12.1.1. Для подтверждения соответствия Оборудования техническим требованиям

Покупателя Поставщик должен в счет цены Договора обеспечить Осмотр Оборудования (далее – Осмотр) в указанном ниже порядке.

12.1.2. Поставщик письменно информирует Покупателя о готовности Оборудования или каких-либо из основных частей Оборудования к проведению Осмотра на заводе и направляет Покупателю проект программы Осмотра для согласования не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала Осмотра на бумажных и электронных носителях.

Покупатель обязан в течение 7 (семи) рабочих дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе Осмотра, Покупатель информирует Поставщика о замечаниях. Замечания должны быть устранены Поставщиком в течение 7 (семи) рабочих дней с

26

момента их получения, после чего откорректированная Программа повторно направляется в адрес Покупателя для согласования.

12.1.3. Поставщик обеспечивает проведение заводского Осмотра Оборудования или его частей по согласованной программе в присутствии представителей Отдела качества Покупателя.

12.1.4. Поставщик должен обеспечить устранение заводом-изготовителем Оборудования

выявленных по результатам проведения Осмотра Несоответствий, с предоставлением соответствующего отчета Покупателю.

12.1.5. Транспортные расходы, проживание в гостинице, медицинская страховка, оформление виз представителям Покупателя (не более двух человек) производится Поставщиком в счет цены Договора.

12.1.6. Результаты Осмотра с участием представителей Покупателя оформляются соответствующими протоколами.

12.2. Испытания оборудования 12.2.1. Испытания Оборудования проводятся Испытательной лабораторией в соответствии с

требованиями Технического регламента в присутствии Поставщика в порядке, установленном требованиями законодательства РФ и правилами экспертной организации.

12.2.2. По окончании Работ по каждой единице Оборудования Поставщик обязуется письменно уведомить Покупателя о готовности к проведению Технического освидетельствования соответствующего Оборудования и, при условии подтверждения Покупателем готовности к проведению Технического освидетельствования по параметрам, за которые отвечает Покупатель, пригласить специалиста Испытательной лаборатории для проведения Технического освидетельствования.

12.2.3. С момента уведомления Поставщиком Покупателя о готовности к проведению Технического освидетельствования последний несет ответственность за сохранность смонтированного Оборудования. При этом Стороны обязуются составить Акт осмотра смонтированного Оборудования по форме, установленной в Разделе №19 Приложения к Договору («Формы производственных актов»). Не подписание Покупателем указанного Акта не означает сохранение за Поставщиком ответственности за сохранность Оборудования. В случае отказа или уклонения Покупателя от участия в составлении и подписания Акта осмотра смонтированного Оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о готовности к проведению Технического освидетельствования, Поставщик вправе составить и подписать данный Акт самостоятельно в одностороннем порядке, а копию подписанного Акта передать Покупателю. Поставщик вправе привлечь для составления и подписания Акта осмотра смонтированного Оборудования третью сторону с целью фиксации состояния Оборудования с участием независимой стороны.

12.2.4. Техническое освидетельствование Оборудования производится за счет Поставщика Испытательной лабораторией с участием представителей Поставщика.

12.2.5. Если при Техническом освидетельствовании Оборудования будут выявлены несоответствия Оборудования или строительной части требованиям действующего законодательства РФ, специалист Испытательной лаборатории оформляет Акт выявленных несоответствий лифта. Замечания, указанные в Акте выявленных несоответствий лифта/Акте выявленных дефектов, неисправностей, несоответствий эскалатора, устраняются в течение 30 (тридцати) дней со дня проведения Технического освидетельствования соответствующей единицы Оборудования Стороной, ответственной за обеспечение соответствия согласно положениям Договора и действующего законодательства РФ. При несоблюдении указанного срока устранения недостатков Покупателем, повторное проведение Технического освидетельствования соответствующего Оборудования должно быть организовано Покупателем своими силами и за свой счет. При этом Стороны вправе согласовать условия и стоимость организации Поставщиком Технического освидетельствования Оборудования в дополнительном соглашении к Договору.

12.2.6. После подписания Акта технического освидетельствования лифта Поставщик, при положительных результатах освидетельствования, за свой счет оформляет декларацию о

27

соответствии Оборудования требованиям Технического регламента и заявление о регистрации декларации.

12.2.7. При сдаче работ Покупателю Поставщик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Покупателя и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

13. Упаковка и маркировка Оборудования

13.1. Оборудование должно отгружаться в упаковке для перевозки любым видом транспорта, включая смешанный, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и/или его частей. Упаковка должна быть прочной и предохранять Оборудование от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его морем, по железной дороге или смешанным транспортом, с учетом возможных перевалок в пути, а также длительного хранения. Упаковка должна быть приспособлена как к перегрузке кранами, так и к перегрузке ручным способом, на тележках и карах, в соответствии с весом и объемом отдельных мест. Перед упаковкой все механические части Оборудования должны быть покрыты достаточным слоем антикоррозионной смазки, обеспечивающей предохранение Оборудования от любых повреждений во время транспортировки и длительного хранения.

13.2. Поставщик обязан в каждое место вложить упаковочный лист на русском языке с указанием упакованных предметов, их количества и типа (модель, заводской номер, номер позиции по спецификации, вес брутто и нетто, № Договора). Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик вместе с Оборудованием и один экземпляр, запаянный в водонепроницаемый конверт, прикрепляется к наружной стенке ящика.

13.3. Маркировка наносится в соответствии с требованиями применимого стандарта ЕС. 13.4. На любых ящиках весом 500 кг или более должен быть обозначен центр тяжести

знаком «+» и буквами «ЦТ».13.5. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за всякого рода повреждения

или ущерб, причиненный Оборудованию или понесенный Покупателем в связи с транспортировкой Оборудования, включая, в том числе, любые повреждения, причиненные вследствие некачественной или ненадлежащей маркировки или упаковки Оборудования, либо вследствие ошибок, сделанных при адресации Оборудования.

14. Место и порядок производства работ

14.1. Перед началом Работ и до проверки Поставщиком готовности строительной части, а также при необходимости в течение всего срока действия Договора, Покупатель обязуется оформлять Акты допуска на Объект и/или любые иные документы, удостоверяющие предоставленное Покупателем право работников Поставщика находиться на Объекте и выполнять Работы.

Покупатель также обязуется обеспечить фактический доступ Поставщика на Объект на протяжении всего срока действия Договора, в том числе оформить пропуска и иные необходимые документы. Предусмотренные настоящим пунктом Договора обязательства Покупателя в полной мере распространяются на персонал субподрядчиков Поставщика.

14.2. Поставщик должен за свой счет содержать освещение, ограждения, временные инженерные коммуникации, связанные с производством работ, производить уборку места производства работ и прилегающей к нему территории(с учетом Раздела №22 к Приложению к Договору).

14.3. Поставщик должен обеспечить подключение места производства работ к необходимым инженерным коммуникациям (с учетом Раздела №22 к Приложению к Договору).

14.4. В рамках обеспечения охраны периметра места производства Поставщик обязуется при ввозе на место производства через пункт пропускного контроля имущества Поставщика и/или

28

принятого им для исполнения обязательств по Договору, передать по журналу приема-сдачи товарно-материальных ценностей лицу, осуществляющему охрану периметра места производства, под охрану указанное имущество.

14.5. На весь период выполнения работ до момента подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ Поставщик несет ответственность за сохранность места производства работ, Оборудования и материалов, используемых при производстве работ, и обеспечивает их содержание.

В случае нанесения ущерба месту производства работ, Оборудованию и материалам, используемым при производстве работ, в период производства работ, Поставщик обязан произвести их ремонт за свой счет.

До завершения работ Поставщик несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, пожарной безопасности места производства работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ.

14.6. Поставщик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность места производства работ при выполнении пусконаладочных работ.

14.7. С момента приемки Оборудования для производства работ и момента подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ Поставщик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, Оборудования, находящихся в месте производства работ с учетом иных положений Договора.

14.8. Поставщик обязуется в 5-дневный срок с момента завершения работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата завершенных работ вывезти за пределы места производства работ принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, а также очистить место производства работ от строительного мусора.

14.9. В случае принятия решения о консервации Объекта Покупатель и Поставщик должны согласовать сроки и порядок освобождения места производства работ.

14.10. Сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Детальном графике.

Срок выполнения Работ может быть продлен на фактический период выполнения строительно-отделочных работ Покупателем и(или) третьими лицами.

14.11. Поставщик вправе не приступать к выполнению Работ при наличии не по вине Поставщика любого из следующих обстоятельств:

14.11.1. отсутствие готовности строительной части;14.11.2. отсутствие на Объекте соответствующей единицы Оборудования, подлежащей

монтажу;14.11.3. невыполнение Покупателем обязанностей, отмеченных в Обязанностях Сторон

(Раздел № 22 Приложения к Договору) как необходимые для начала работ.

14.12. Порядок проверки строительной готовности места установки Оборудования к монтажу и подписания Акта готовности строительной части

14.12.1. Покупатель обязан обеспечить готовность строительной части к монтажу по каждой единице Оборудования к сроку, указанному в Детальном графике. В случае ожидаемой задержки готовности строительной части, Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты готовности строительной части, установленной в Детальном графике.

14.12.2. В случае обнаружения при предварительной проверке или при приемке строительной готовности несоответствий строительной части требованиям, установленным Договором и(или) применимым законодательством, либо иных обстоятельств, препятствующих началу выполнения Работ, Поставщик составляет и передает Поставщику полный перечень обнаруженных отклонений / обстоятельств. После устранения недостатков Стороны подписывают Акт готовности строительной части.

29

14.12.3. При приемке строительной готовности Стороны подписывают Акт готовности строительной части в отношении каждой единицы Оборудования по форме, установленной в Разделе № 19 Приложения к Договору («Формы производственных актов»).

14.12.4. В случае, если строительная готовность не обеспечена Покупателем в дату приемки строительной готовности, предусмотренной Детальным графиком, Поставщик вправе приступить к выполнению работ и подписать Акт начала работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней после фактического обеспечения Поставщиком строительной готовности и подписания Сторонами соответствующего Акта готовности строительной части.

14.12.5. Готовность строительной части к монтажу Оборудования по каждой единице Оборудования обеспечивается Покупателем и должна отвечать следующим требованиям:

1) На первом посадочном этаже вблизи каждой шахты / места установки эскалатора обеспечено складское помещение площадью не менее 50 кв.м. Подходы к шахте/месту установки эскалатора свободны.

2) Лифтовая шахта должна быть сухой и защищенной от попадания жидкостей и осадков. Шахта свободна от мусора и посторонних предметов.

Приямок эскалатора, место установки и хранения эскалатора должны быть чистыми и сухими и защищенными от атмосферных осадков.

3) Шахта/место установки эскалатора соответствует Монтажным чертежам. В частности, в шахтах должны отсутствовать выступающие в шахту элементы строительных конструкций. Отметки чистого пола проставлены на каждом этаже на проеме дверей шахты. Проемы шахты закрыты для обеспечения требований безопасности.

Проемы в местах установки эскалатора должны быть ограждены защитными ограждениями, гарантирующими безопасность для жизни и здоровья в местах установки эскалаторов.

4) Обеспечено 3-х фазное электропитание для Оборудования и монтажного инструмента в месте, согласованном Сторонами.

5) Монтажные петли/монтажные отверстия и вентиляционные отверстия находятся в местах, указанных в согласованных Сторонами Монтажных чертежах. При невозможности выполнить петли/ отверстия для эскалаторов, выполнить монтажную раму в местах расположения монтажных петель/отверстий, указанных на чертежах, выдерживающую нагрузку указанную на чертежах.

Покупатель должен Обеспечить наличие актов испытаний петель/перекрытий с отверстиями (или монтажной рамы) до начала монтажных работ.

Кроме того, на этажных площадках в непосредственной близости от шахты лифтов/места установки эскалаторов (3 м) не должно быть мусора, посторонних предметов и складируемых материалов, не относящихся к Оборудованию.

14.12.6. Провеска шахты (определение фактической геометрии шахты, отклонений и завалов стен с составлением карты провески) выполняется Поставщиком после подписания Акта начала работ по соответствующей единице Оборудования. Дефекты шахты, обнаруженные во время провески шахты, устраняются Покупателем своими силами и за свой счет в кратчайшие сроки, согласованные Сторонами. Период устранения дефектов является Перерывом в выполнении Работ Поставщиком.

14.12.7. Перед началом Работ и до проверки готовности строительной части, а также при необходимости в течение всего срока действия Договора, Покупатель оформляет Акты допуска на Объект и/или любые иные документы, удостоверяющие предоставленное Покупателем право работников Поставщика (субподрядчика Поставщика) находиться на Объекте и выполнять Работы.

14.13. Перерывы в выполнении Работ14.13.1. В случае возникновения обстоятельств, которые препятствуют выполнению Работ

Поставщиком, а также в случае нарушения Покупателем сроков оплаты по Договору Поставщик вправе с письменным уведомлением Поставщика в одностороннем порядке продлевать сроки

30

выполнения соответствующей части Работ по Договору на период, соответствующий длительности таких обстоятельств. Уведомление считается направленным Покупателю надлежащим образом в том числе, если оно передано по адресу электронной почты Покупателя, указанному в Договоре, или по иному адресу электронной почты, с очевидностью принадлежащему представителю Покупателя. В случаях перерывов в выполнении Работ Стороны обязуются пересмотреть условия Договора и заключить дополнительное соглашение к Договору с новыми сроками выполнения работ.

14.13.2. Уведомление Поставщика о препятствии в выполнении работ может быть направлено по адресу электронной почты Покупателя, указанному в настоящем Договоре. При получении уведомления Поставщика о препятствиях в выполнении Работ Покупатель устраняет препятствия, а после их устранения уведомляет об этом Поставщика в письменной форме.

14.14. Строительно-отделочные работы14.14.1. После установки всех дверей шахты по каждому лифту/завершения работ по

монтажу каждого эскалатора или позже по согласованию Сторон, но до начала работ по пуско-наладке Оборудования Поставщик уведомляет Покупателя о готовности к передаче Покупателю смонтированного Оборудования и фронта работ под строительно-отделочные работы. Такая передача выполняется с обязательным оформлением акта передачи по форме, утвержденной в Разделе № 19 Приложения к Договору («Формы производственных актов»). При обнаружении внешних повреждений и (или) дефектов Оборудования в акте делается соответствующая отметка. После подписания Сторонами указанного акта Покупатель за свой счет выполняет работы по защите Оборудования от повреждений.

14.14.2. По тем единицам Оборудования, которые прошли вышеописанную процедуру, выполнение Работ Поставщиком приостанавливается.

14.14.3. Поставщик возобновляет Работы в отношении Оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней после уведомления Покупателем Поставщика о необходимости возобновления Работ при наличии возможности выполнения работ по пуско-наладке в отношении соответствующих единиц Оборудования. Возобновление Работ производится с подписанием Сторонами Акта передачи смонтированного Оборудования и фронта работ Поставщику.

14.14.4. В случае, если фактический период выполнения строительно-отделочных работ составляет 60 (шестьдесят) и более дней, Покупатель обязуется оплатить дополнительные затраты Поставщика (ревизия и чистка Оборудования и т.п.) после того, как Стороны придут к соглашению о величине дополнительных затрат и оформят его в письменной форме. Поставщик вправе не приступать к дальнейшему выполнению Работ до подписания Сторонами указанного соглашения о дополнительных затратах.

14.14.5. Уклонение Покупателя от приемки смонтированного Оборудования и фронта работ под строительно-отделочные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты указанного выше уведомления Поставщика рассматривается Сторонами как Перерыв в выполнении Работ с применением условий Договора о Перерывах в выполнении Работ.

14.14.6. Независимо от факта передачи Покупателю Оборудования и фронта работ под строительно-отделочные работы и подписания акта передачи, течение срока выполнения Работ, установленного Договором для каждой единицы Оборудования, прерывается на период выполнения строительно-отделочных работ Покупателем и (или) третьими лицами, если такие работы проводятся в шахтах лифтов или в местах установки эскалаторов или иным образом препятствуют выполнению Поставщиком Работ по Договору.

14.14.7. После завершения механо-монтажных работ Оборудование и фронт работ передаются Покупателю под строительно-отделочные работы в аналогичном порядке, как описано выше в п.14.7. Договора. По завершении строительно-отделочных работ Оборудование и фронт работ передается Покупателем Поставщику по соответствующему акту с целью завершения Поставщиком Работ по Договору в полном объеме.

15. Порядок сдачи-приемки Оборудования на входном контроле и его монтажа и пуско-наладки в полном объеме

31

15.1. Порядок сдачи-приемки Оборудования на входном контроле15.1.1. Покупатель в присутствии уполномоченного представителя Поставщика проведёт

входной контроль по количеству Оборудования, в соответствии с процедурой о входном контроле, установленной Договором.

15.1.2. По итогам проведения входного контроля Оборудования по количеству оформляется и подписывается представителями Покупателя Акт входного контроля по Форме № 5 к Разделу № 8 к Приложению к Договору, в 2 (двух) оригинальных экземплярах, по 1 (одному) оригинальному экземпляру Покупателю и Поставщику.

15.1.3. Акт входного контроля должен быть оформлен в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения процедуры входного контроля Оборудования по количеству.

15.1.4. Поставщик должен присутствовать при проведении процедуры входного контроля Оборудования, уведомив об этом Покупателя, если иное не будет сообщено в письменной форме Поставщиком Покупателю.

15.1.5. Для обеспечения участия уполномоченного представителя Поставщика в процедуре входного контроля Оборудования Стороны письменно согласуют сроки его прибытия для указанных целей. Все расходы, связанные с участием уполномоченного представителя Поставщика в процедуре входного контроля Оборудования, несет Поставщик.

15.1.6. Вскрытие тары и упаковки Оборудования не производится.15.1.7. Тара и упаковка Оборудования вскрывается непосредственно перед передачей его в

монтаж.15.1.8. При обнаружении на входном контроле Несоответствий по количеству/комплектности

Оборудования условиям Договора указанные Несоответствия Оборудования фиксируются в Акте входного контроля (Форма № 5 к Разделу № 8 к Приложению к Договору).

15.1.9. При наличии в Акте входного контроля записей о Несоответствии Оборудования данный Акт является основанием для предъявления претензии Поставщику о Несоответствии Оборудования условиям Договора. Указанная претензия направляется Поставщику в письменной форме с приложением оригинала соответствующего Акта входного контроля.

15.1.10. В случае когда Несоответствия по количеству/комплектности Оборудования вызваны причинами, за которые несет ответственность Поставщик, он обязан за свой счет устранить данные Несоответствия в течение 5 (пяти) рабочих дней (если применимо) или в иной согласованный с Покупателем срок. Течение срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

15.1.11. В случае выявления Несоответствий по комплектности поставляемой в соответствии с условиями Договора товаросопроводительной документации, Поставщик за свой счет устранит Несоответствие, или заменит соответствующую товаросопроводительную документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления или с даты подписания Акта входного контроля (если в Акте входного контроля отражены вышеприведенные Несоответствия), если иной срок не будет согласован Сторонами.

15.1.12. В том случае, если по результатам входного контроля Оборудование признается прошедшим входной контроль, стороны, осуществляющие процедуру входного контроля, подпишут Акт входного контроля по 1 (одному) оригинальному экземпляру для каждой из участвующих сторон. Для этого, в случае отсутствия представителя Поставщика на процедуре входного контроля Оборудования, Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения процедуры входного контроля уведомит Поставщика о результатах процедуры входного контроля Оборудования посредством факсимильной связи или по электронной почте с приложением копии соответствующего Акта входного контроля.

15.1.13. В части, не противоречащей положениям настоящей статьи Договора, к отношениям Сторон по вопросам Несоответствий Оборудования, выявленных на этапе приемки Оборудования по результатам входного контроля, применяются условия Договора о гарантии.

15.1.14. В случае если Поставщиком поставлено Оборудование, несоответствующее требованиям Договора, в том числе по номенклатуре, комплектности, количеству и/или качеству,

32

Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отказаться от исполнения договора или потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.

15.2. Порядок сдачи-приемки работ по монтажу и пуско-наладке в полном объеме15.2.1. После выполнения Поставщиком Работ в полном объеме по каждой единице

Оборудования Стороны подписывают Акт сдачи-приемки результата завершенных Работ по соответствующей единице Оборудования.

15.2.2. Поставщик не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до планируемой даты окончания Работ согласно Детальному графику в полном объеме по каждой единице Оборудованияобязан письменно известить Покупателя о готовности к проверке объемов выполненных Поставщиком Работ.

15.2.3. Покупатель в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного уведомления, организует проведение совместной с Поставщиком проверки качества и объемов выполненных Поставщиком Работ. По результатам приемки Стороны при отсутствии замечаний к объему и качеству Работ подписывают Акт сдачи – приемки результата завершенных работ, подтверждающий завершение выполнения общего объема выполненных Работ по соответствующей единице Оборудования. Акт сдачи-приемки результата завершенных Работ подписывается Сторонами при наличии всех подписанных Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) по всему объему Работ в отношении соответствующей единицы Оборудования.

15.2.4. Подписание Покупателем Акта сдачи-приемки результата завершенных работ не освобождает Поставщика от ответственности за скрытые недостатки или дефекты результатов Работ или Оборудования.

15.2.5. В случае, если Акт сдачи-приемки результата завершенных работ не подписывается Сторонами не по вине Поставщика в течение 6 (шести) месяцев после направления Поставщиком соответствующего уведомления Покупателю, указанный Акт может быть подписан Поставщиком в одностороннем порядке.

15.2.6. После завершения выполнения Работ по Договору в полном объёме, в отношении всех единиц Оборудования, Стороны подписывают Акт о реализации Договора. Указанный Акт о реализации Договора будет считаться документом, свидетельствующим о приемке Работ Поставщиком в смысле статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.2.7. До подписания Акта сдачи-приемки завершенных работ по соответствующей единице Оборудования и передачи результата работ Покупателю, риск случайной гибели или повреждения Оборудования, материалов или иного используемого для исполнения Договора имущества, оборудования и материалов, как приобретенных Поставщиком, так и переданных ему Покупателем, несёт Поставщик с учетом иных условий Договора.

15.2.8. В случае, если при проведении Технического освидетельствования Оборудования выявлены замечания, не имеющие отношения к Поставщику (несоответствие строительной части требованиям Технического регламента, отсутствие необходимых документов и т.д.), и такие замечания не устранены Покупателем в течение 1 (одного) месяца с даты проведения Технического освидетельствования, Покупатель обязуется принять результат этапа Работ, включающего проведение Технического освидетельствования Оборудования, в отношении соответствующей единицы Оборудования в полном объеме в порядке, установленном Договором, и оплатить соответствующие Работы в полном объеме.

15.2.9. Оборудование не может использоваться кем-либо, за исключением Поставщика, до сдачи результатов Работ по Договору Покупателю и подписания Акта сдачи-приемки результата заершенных работ по соответствующей единице Оборудования. Покупатель и (или) иной собственник Оборудования не вправе эксплуатировать какую-либо единицу Оборудования до момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата завершенных работ, подтверждающих выполнение Работ по Договору в отношении данной единицы Оборудования в

33

полном объеме. В случае пуска какой-либо из единиц Оборудования в эксплуатацию до подписания Сторонами указанного Акта сдачи-приемки результата завершенных работ по данной единице Оборудования, Работы по соответствующей единице Оборудования, предусмотренные Договором, считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний, а указанный Акт, так же как и все Акты по форме КС- 2 и Справки по форме КС-3 по данной единице Оборудования могут быть подписаны Поставщиком в одностороннем порядке. При этом Покупатель не вправе предъявлять Поставщику какие-либо дальнейшие претензии к качеству Работ и (или) к состоянию Оборудования, за исключением требований в рамках гарантийных обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.

16. Гарантии

16.1. Гарантии поставки Оборудования и результатов Работ

16.1.1. Поставщик гарантирует:

- выполнение Работ в объеме и составе, определенных условиями Договора;

- соответствие качества выполненных Работ условиям Договора и требованиям применимого законодательства РФ;

- устранение дефектов (недостатков) и (или) недоделок, выявленных в период гарантийного срока в порядке, установленном Договором.

16.1.2. Поставщик выполняет Работы по Договору материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, комплектующими и вспомогательными материалами, имеющими соответствующие обязательные сертификаты.

16.1.3. Качество Оборудования применительно к толкованию Договора означает, что Оборудование свободно от дефектов, нарушающих электрическое или механическое функционирование Оборудования, вызванных недостатками проектирования, материала или изготовления Оборудования.

16.1.4. Гарантийный срок на Оборудование исчисляется отдельно на каждую единицу Оборудования с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата завершенных работ по Договору по соответствующей единице Оборудования и составляет 24 (двадцать четыре) месяца, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с даты доставки соответствующей единицы Оборудования на Объект или на место хранения вне Объекта, если Оборудование хранится за пределами Объекта по договоренности Сторон или по иным обстоятельствам в соответствии с Договором.

16.1.5. В случае, если техническое обслуживание Оборудование в течение всего указанного выше гарантийного срока выполняется не Поставщиком, то гарантийный срок на Оборудование составит 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи приемки результата завершенных работ по Договору по соответствующей единице Оборудования.

16.1.6. Гарантийный срок на Работы, в том числе на используемые в работе материалы (исключая Оборудование), составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок на Работы исчисляется по каждой единице Оборудования с даты приемки результатов работ Покупателем по единице Оборудования в полном объеме (с даты подписания Сторонами соответствующего Акта о сдаче-приемки результата завершенных работ) и продлевается на все время, на протяжении которого соответствующая единица Оборудования не могла эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Субподрядчик.

16.1.7. Из объема ответственности Поставщика по гарантии исключаются недостатки работ и дефекты Оборудования, возникшие в результате:

16.1.7.1. любых работ, производимых на Объекте третьими лицами и повлиявших на

34

результат работ по Договору;

16.1.7.2. самостоятельного снятия Покупателем или третьими лицами защитной пленки с Оборудования;

16.1.7.3. конструктивных изменений здания, произошедших в ходе строительства (в частности, несоответствие геометрии шахты согласованным Монтажным чертежам и пр.);

16.1.7.4. конструктивных изменений здания, произошедших в ходе эксплуатации (в частности, вследствие усадки здания, ошибок проектирования и пр.); подтверждением конструктивных изменений будут служить результаты измерений, произведенных независимым экспертом. Расходы по проведению экспертизы будут возложены на Сторону, заявления которой будут опровергнуты экспертизой;

16.1.7.5. нормального износа Оборудования, ненадлежащего использования, вандализма, аварии, халатности, несоблюдения режима температуры и влажности и иного несоблюдения требований по эксплуатации и (или) по техническому обслуживанию, установленных заводом-изготовителем и(или) действующим законодательством РФ;

16.1.7.6. невыполнение работ по подготовке Оборудования к эксплуатации в случае приостановления его использования более чем на 15 (пятнадцать) суток;

16.1.7.7. форс-мажорных обстоятельств.

16.1.8. Если в течение установленного гарантийного срока Поставщик осуществляет замену вышедших из строя деталей Оборудования в рамках гарантийных обязательств по Договору, то данное обстоятельство не является основанием для увеличения гарантийного срока на Оборудование.

16.1.9. В случае, если какая-либо из единиц Оборудования в течение установленного гарантийного срока будет выведена из эксплуатации в связи с необходимостью исполнения Поставщиком гарантийных обязательств по Договору, гарантийный срок на такую единицу Оборудования будет увеличен на срок, в течение которого единица Оборудования не эксплуатировалась по вышеуказанной причине. Такое увеличение гарантийного периода должно быть отражено Сторонами в соответствующем акте, подписанном по форме, утвержденной в Приложении № 6 к Договору («Форма акта о продлении гарантийного срока»). Указанный акт может быть подписан Сторонами путем обмена сканированными копиями акта, подписанными Сторонами, по адресам электронной почты, указанным в Договоре или по другим адресам, с очевидностью принадлежащим Сторонам Договора.

16.1.10. Гарантийный срок на детали, поставленные для замены дефектных деталей, истекает одновременно с гарантийным сроком на Оборудование, установленным в Договоре.

16.1.11. В случае, если Поставщик по его требованию не предоставляется возможность осмотреть заявленный дефект, либо Покупателем или третьими лицами производится ремонт (исправление) дефекта без предварительного письменного согласования с Поставщиком, гарантийные обязательства Поставщика в отношении соответствующей части Оборудования прекращаются.

16.1.12. В случае перехода права собственности на Оборудование от Покупателя третьим лицам за Поставщиком сохраняются гарантийные обязательства по Договору в отношении Оборудования. При этом обратиться к Поставщику с требованием о выполнении гарантийных обязательств может только владелец Оборудования или уполномоченное им лицо. Поставщик вправе не приступать к исполнению гарантийных обязательств до момента получения письменного подтверждения полномочий лица, обратившегося к Поставщику с соответствующим требованием.

16.2. Исполнение гарантийных обязательств по Оборудованию

16.2.1. При обнаружении Покупателем дефектов Оборудования требование об их

35

исправлении предъявляется Поставщику в письменном виде по форме рекламационного бланка, запрошенной и полученной у Поставщика. Уведомление должно подаваться не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента обнаружения дефекта и до окончания гарантийного срока. Уведомление должно содержать описание дефекта и его вероятной причины. Все поля, указанные в рекламационном бланке, должны быть заполнены тщательно и правдиво. Деталь Оборудования, указанная в рекламационном бланке, должна четко соответствовать детали, входящей в состав комплектного Оборудования, поставленного по Договору.

16.2.2. Рекламационный бланк может быть направлен Поставщику в любом виде (в оригинале с сопроводительным письмом, электронной почтой, курьером и т.д.). Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения рекламационного бланка обязан направить Покупателю подтверждение такого получения и при необходимости запросить дополнительную информацию и (или) документы, которые Покупатель обязан незамедлительно предоставить Поставщику. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения полного комплекта необходимых документов и требуемой дополнительной информации Поставщик направит Покупателю в письменной форме данные о присвоенном номере рекламации и о действиях, которые были предприняты по устранению несоответствия. Указанные данные могут быть направлены Поставщиком по адресу электронной почты Покупателя, указанному в Договоре.

16.2.3. По требованию Поставщика последнему должна быть предоставлена возможность осмотреть заявленный дефект. Если по результатам испытаний и осмотров, произведенных Поставщиком или иным лицом по поручению / от имени Поставщика, подтверждается наличие в Оборудовании дефекта, подпадающего под действие настоящей Гарантии, то исключительным средством его исправления является бесплатная поставка Покупателю исправной детали взамен дефектной детали.

16.2.4. В случае, если техническое обслуживание Оборудования на момент готовности исправной детали Оборудования взамен дефектной детали производится Поставщиком, Поставщик самостоятельно и за свой счет производит замену дефектной детали Оборудования на исправную деталь.

16.2.5. В случае, если техническое обслуживание Оборудования на момент готовности исправной детали Оборудования взамен дефектной детали производится не Поставщиком, Поставщик обязан направить Покупателю исправную деталь взамен дефектной, а Покупатель за свой счет самостоятельно либо с привлечением третьих лиц произведет работы по замене дефектной детали на исправную.

16.2.6. Во всех случаях, когда Поставщик не производит работы по замене дефектной детали Оборудования на исправную деталь, Покупатель по запросу Поставщика обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения исправной детали направить дефектную деталь непосредственно Поставщику на адрес, указанный Поставщиком. Такая отправка производится за счет Поставщика.

16.2.7. Покупатель обязуется выплатить Поставщику компенсацию в следующих случаях:

16.2.7.1. детали Оборудования, о дефекте которых заявлено Покупателем как о гарантийном случае, в результате тестирования и(или) осмотра, проведенного Поставщиком и (или) заводом-изготовителем, окажутся свободными от производственных дефектов;

16.2.7.2. дефектные детали не отправлены Покупателем по запросу Поставщика либо отправлены на адрес, отличный от адреса, указанного Поставщиком;

16.2.7.3. дефектные детали, предъявленные Покупателем, не являются оригинальными деталями, входящими в состав Оборудования, поставленного по Договору;

16.2.7.4. дефектные детали, полученные Поставщиком либо заводом-изготовителем, повреждены из-за ненадлежащей упаковки, вследствие чего отсутствует возможность провести анализ причин дефекта.

36

При наступлении любого из указанных выше в настоящем пункте Договора обстоятельств Покупатель выплачивает Поставщику компенсацию затрат, понесенных Поставщиком в связи с такими обстоятельствами, включая стоимость соответствующей детали. Выплата указанной компенсации производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика.

16.2.8. В случае, когда на момент наступления любого из указанных в настоящем пункте Договора обстоятельств техническое обслуживание Оборудования выполняется Поставщиком, указанная обязанность Покупателя по выплате компенсации не применяется.

16.2.9. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы по Договору Поставщик не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ предоставляет банковскую гарантию по форме Раздела № 20 к Приложению к Договору. К указанной в настоящем пункте Договора банковской гарантии применяются положения раздела 17 Договора. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Поставщик.

17. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

17.1. Надлежащее исполнение обязательств Поставщика по возврату полученного от Покупателя аванса в случаях, предусмотренных Договором должно обеспечиваться безотзывной безусловной банковской гарантией возврата аванса. Указанная банковская гарантия должна быть оформлена по форме Раздела № 5 к Приложению к Договору, оплачиваться по первому требованию. Банковская гарантия должна быть выдана на сумму аванса. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период авансирования по Договору плюс 3 (три) месяца.

17.2. Поставщик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора, предоставляет банковскую гарантию в размере 5% от Цены работ, установленной п.4.1 Договора. Банковская гарантия предоставляется по форме Раздела № 12 к Приложению к Договору. Указанная гарантия должна быть безусловной, безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Покупателя. Гарантия должна обеспечивать обязательства Поставщика по надлежащему выполнению работ в сроки, в объеме и на условиях, установленных Договором и Графиком производства работ (Раздел № 1.1 к Приложению к Договору). Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период выполнения работ по Договору плюс 2 (Два) месяца.

17.3. Надлежащее исполнение гарантийных обязательств Поставщика по Договору должно обеспечиваться безотзывной безусловной банковской гарантией исполнения гарантийных обязательств по поставленному Оборудованию по Договору, оформленной по форме Раздела № 6 к Приложению к Договору, и безотзывной безусловной банковской гарантией исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы по Договору, оформленной по форме Раздела № 20 к Приложению к Договору. Указанные банковские гарантии должны оплачиваться по первому требованию Покупателя и обеспечивать исполнение гарантийных обязательств Поставщика по Договору. Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств по поставленному Оборудованию по Договору должна быть выдана на сумму в размере 10% от Цены поставки указанной в п. 4.1 Договора. Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы по Договору должна быть выдана на сумму в размере 5% от Цены работ, указанной в п. 4.1 Договора. Срок действия банковских гарантий исполнения гарантийных обязательств по Договору должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца с момента (даты) подписания последнего по хронологии (в соответствии с Детальным графиком) Акта сдачи-приемки результата завершенных работ.

17.4. Выбор банка (банков), предоставляющего (предоставляющих) банковские гарантии, предусмотренные условиями Договора, должен быть предварительно согласован с Покупателем.

17.5. Условия банковских гарантий, предоставляемых Поставщиком по Договору,

37

должны предусматривать осуществление выплаты Покупателю при любом нарушении Поставщиком обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Покупателя к гаранту, и в пределах установленной гарантийной суммы.

17.6. Предоставляемые Поставщиком по Договору банковские гарантии должны предусматривать безусловное осуществление гарантом выплаты Покупателю по его первому письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Поставщиком договорных обязательств.

17.7. В случае продления сроков погашения аванса по Договору, Поставщик обязан обеспечить продление банковских гарантий на количество дней такого продления либо предоставить новую банковскую гарантию на новый срок погашения аванса по Договору плюс 3 (три) месяца. Предусмотренные настоящим пунктом Договора действия Поставщик обязан совершить в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента наступления события, с которым связано возникновение обязательства Поставщика по продлению срока действия банковской гарантии (подписание дополнительного соглашения о продлении срока погашения аванса), если иной срок не установлен соглашением Сторон. В случае если Поставщик не предоставил новую банковскую гарантию обеспечения возврата аванса в указанный срок, Покупатель вправе потребовать от Поставщика по своему выбору уплату неустойки, предусмотренной Договором, и/или возврата аванса. В случае предъявления Покупателем требования о возврате аванса в связи с невыполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, последний обязан перечислить Покупателю сумму аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанного требования.

17.8. В случае продления сроков выполнения работ по Договору или просрочки Поставщиком выполнения своих обязательств по Договору, Поставщик обязан обеспечить продление банковских гарантий на количество дней такого продления или просрочки либо предоставить новую банковскую гарантию на новый срок исполнения обязательств по Договору плюс 2(два) месяца. Предусмотренные настоящим пунктом Договора действия Поставщик обязан совершить в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента наступления события, с которым связано возникновение обязательства Поставщика по продлению срока действия банковской гарантии (подписание дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ по Договору, нарушение Поставщиком срока исполнения обязательств по Договору и др.), если иной срок не установлен соглашением Сторон.

В случае нарушения срока окончания выполнения работ по Договору и при отсутствии соглашения Сторон о продлении сроков поставки, выполнения работ по Договору Поставщик обязан продлить действующую банковскую гарантию, выданную в соответствии с условиями Договора, или предоставить новую банковскую гарантию соответствующую условиям Договора (за исключением условия о сроке ее действия) со сроком действия не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты окончания работ, указанной в Договоре, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты окончания работ, указанной в Договоре.

В случае если Поставщик не предоставил новую банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по договору в указанный срок, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки.

17.9. Если по каким-либо причинам представленная Поставщиком банковская гарантия перестала быть действительной, утратила силу или иным образом фактически перестала обеспечивать исполнение обязательств по Договору (в том числе: при отзыве у гаранта лицензии на осуществление банковской деятельности; при аннулировании указанной лицензии; при прекращении деятельности гаранта вследствие ликвидации или реорганизации в форме слияния или присоединения; в случае принятия арбитражным судом к производству заявления о признании гаранта несостоятельным (банкротом); и др.), Поставщик обязуется произвести замену такой банковской гарантии путем предоставления Покупателю новой банковской гарантии на тех же условиях и в том же размере, что и банковская гарантия, подлежащая замене. Новая банковская гарантия должна быть предоставлена Поставщиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя. В случае если Поставщик не

38

предоставил новую банковскую гарантию в указанный срок, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки.

17.10. Затраты на осуществление обеспечения своих обязательств по Договору производятся Поставщиком за счет собственных средств и не компенсируются Покупателем.

17.11. Покупатель вправе не принимать банковскую гарантию, выданную банком, не согласованным Покупателем, либо выданную с нарушением других требований Договора. В этом случае Поставщик обязан предоставить другую банковскую гарантию, соответствующую требованиям Договора.

17.12. Сумма выданных банковских гарантии может быть уменьшена пропорционально сумме отработанного аванса, стоимости выполненных работ и оказанных услуг.

17.13. Поставщик вправе предоставить Покупателю единую (консолидированную) банковскую гарантию, соответствующую условиям Договора, в размере, покрывающем все взятые на себя по данной гарантии обязательства.

18. Ответственность Сторон

18.1. Покупатель несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

18.2. Поставщик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем оказанных услуг, выполненных работ, сроки, установленные Договором.

18.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками и/или субпоставщиками.

18.4. Если другая ответственность не установлена условиями Договора, Поставщик при нарушении договорных обязательств уплачивает Покупателю:

- за несвоевременное освобождение места производства от принадлежащего ему имущества – штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства;

- при установлении Покупателем факта нарушения Поставщиком на объекте строительства требований проектной и (или) рабочей документации, требований СНИП, требований технических регламентов, требований нормативных актов Москвы и (или) Российской Федерации, а также требований Договора, касающихся производства строительных работ, Покупатель направляется предписание с указанием сроков на устранение обнаруженного нарушения (либо производится соответствующая запись в Общем журнале работ); в случае неустранения указанного в предписании и/или записи в Общем журнале работ нарушения в установленный в предписании и/или записи срок, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое неустраненное нарушение, а за каждое повторное неустранение нарушения – в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей;

- за неисполнение Поставщиком обязательств по обеспечению безопасности строительства– штрафы в размерах, установленных в Разделе № 2 Приложения № 3 к Договору;

- за неисполнение Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 8.2.24 Договора, – штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт неявки представителя;

- за непредоставление и/или несвоевременное предоставление Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) на электронном носителе в формате Excel – неустойку в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки предоставления указанных документов на электронном носителе, а в случае просрочки предоставления документов более, чем на 10 календарных дней размер неустойки, начиная с 11-го дня просрочки, составляет 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки;

18.5. Если Поставщик не согласовал и/или не поставил Оборудование в предусмотренные Договором сроки, Поставщик за каждый день просрочки уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% соответственно от позиционной цены не поставленного в срок Оборудования или позиционной цены Оборудования, для которого не поставлена в срок Техническая или

39

товаросопроводительная документация.18.6. При нарушении Покупателем установленных статьей 5 Договора сроков оплаты (за

исключением авансового платежа) Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа за все время просрочки.

18.7. Если в течение установленных Договором сроков Поставщик не смог согласовать определенную п. 8.1.1 Договора документацию на изготовление и поставку каких-либо единиц Оборудования, указанного в спецификации Оборудования, либо по другим причинам не может приступить к последующему изготовлению этих единиц, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Поставщиком обязательств по изготовлению и поставке данных единиц Оборудования, исключив из Спецификации Оборудования соответствующие единицы Оборудования, а также соответствующим образом откорректировать цену Договора. Указанные корректировки будут оформлены письмом Покупателя, содержащим в себе скорректированную цену Договора и Спецификацию Оборудования. Договор будет считаться измененным с момента получения Поставщиком указанного письма Покупателя с приложенной новой редакцией Спецификации Оборудования, которая в свою очередь будет являться неотъемлемой частью Договора. Кроме того, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 10% цены исключенного из Договора Оборудования. При этом Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письма Покупателя об одностороннем частичном отказе от исполнения Договора в части исключения отдельных единиц Оборудования возместит Покупателю все суммы, ранее уплаченные Покупателем Поставщику в счет исполнения Поставщиком обязательств по поставке исключенного из Договора Оборудования.

18.8. При просрочке поставки Оборудования на срок более 90 (девяносто) дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору полностью и/или в отношении не поставленного в срок Оборудования. При этом Поставщик обязан возместить Покупателю все суммы, ранее уплаченные Покупателем Поставщику в счет исполнения Поставщиком обязательств по поставке не поставленного в срок Оборудования, а также убытки Покупателя, не покрываемые неустойкой.

18.9. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования и/или Технической документации, и/или товаросопроводительной документации, установленных Договором, Покупатель вправе задержать очередные платежи. При этом Покупатель не несет ответственности, определенной положениями Договора.

18.10. При расторжении Договора по инициативе Покупателя (за исключением случаев, связанных с иными существенными нарушениями Поставщиком своих обязательств по Договору) Покупатель в дополнительно согласованный с Поставщиком срок возместит Поставщику стоимость произведенных прямых подтвержденных затрат в связи с исполнением Договора на дату расторжения Договора.

18.11. Поставщик при нарушении договорных обязательств уплачивает Покупателю:- за нарушение срока переоформления банковской гарантии или выдачи новой

банковской гарантии, установленного п.п. 17.7, 17.8, 17.9 Договора – неустойку в размере 1% от цены Договора за каждый день просрочки;

- за непредставление или несвоевременное предоставление счета-фактуры на платежи в сроки, установленные действующим налоговым законодательством – штраф в размере 3% от цены Договора за каждый случай несвоевременного предоставления или непредставления;

- в случае непредставления Поставщиком или предоставления не в полном объеме документации на русском языке по поставленному Оборудованию иностранного производства – неустойку в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки предоставления такой документации до фактического исполнения обязательства;

- за разглашение конфиденциальной информации в нарушение статьи 22 Договора, нарушившая сторона уплачивает штраф в размере 5% от цены Договора за каждый случай разглашения;

- в случае нарушения срока окончания выполнения работ Поставщик обязуется

40

выплатить Покупателю пени с первого дня просрочки в размере 0,5 % от цены работ по монтажу и пуско-наладке по Договору, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, но не более 10% от стоимости работ, срок выполнения которых нарушен, за все время просрочки;

- за неисполнение Поставщиком обязательств по предоставлению Покупателю подписанных со стороны Поставщика накладных по форме М-15, предусмотренных п. 8.2.32 Договора – штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения;

18.12. В случае нарушения Поставщиком правил и ограничений, установленных Договором в отношении передачи Поставщиком своих прав, включая денежные требования, и обязанностей третьим лицам, Поставщик обязан выплатить Покупателю неустойку в размере 20% от стоимости переданных требований.

18.13. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

18.14. Вне зависимости от иных положений Договора, совокупный размер ответственности Поставщика по Договору не может превышать общую цену Договора.

18.15. Стороны признают существенным нарушением условий Договора нарушение Поставщиком срока поставки более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней.

18.16. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за последствия аварийных происшествий, произошедших по его вине в зоне проведения работ вследствие неудовлетворительной организации работ.

18.17. В случае привлечения Покупателя к административной ответственности за нарушения, допущенные при ведении строительных работ по вине Поставщика, Поставщик возмещает Покупателю суммы штрафных санкций, подлежащих уплате последним.

18.18. В случае если в График производства работ Сторонами вносятся изменения, ответственность Поставщика за нарушение установленных ранее (до внесения изменений) сроков выполнения этапов работ сохраняется. К отношениям сторон, возникшим до изменения Графика производства работ, применяются условия Договора, действовавшие на день их возникновения (день фактического нарушения обязательства, в том числе обязательства о сроках выполнения работ либо, если невозможно применить это правило, - день направления претензии, выдачи предписания, составления акта и др., - в зависимости от того, какое событие наступило раньше), в том числе, условия Договора об ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств.

18.19. В случае нарушения правил и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в отношении привлечения иностранной рабочей силы, Поставщик обязуется по требованию Покупателя незамедлительно устранить нарушения за свой счет.

Покупатель вправе удерживать оплату выполненных работ по Договору до момента устранения выявленных нарушений.

18.20. Стороны не возмещают друг другу упущенную выгоду.

19. Изменение, прекращение и расторжение Договора

19.1. Любые изменения и дополнения в Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

В случае изменения реквизитов, указанных в статье 27 Договора, соответствующие изменения считаются внесенными с момента получения другой Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью соответствующей Стороны.

Поставщик обязуется сообщать Покупателю об изменении своих реквизитов не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента соответствующего изменения.

19.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.19.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в целом или в части в

41

одностороннем порядке полностью или частично без возмещения Поставщику убытков, причиненных прекращением Договора, в случаях, предусмотренных Договором, в том числе в случаях:

отказа Поставщика выполнять часть или весь объем поставок, определяемых Договором; несоблюдения Поставщиком требований по качеству Оборудования, если Покупателем

обнаружены неустранимые недостатки Оборудования, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, иных существенных нарушений, предусмотренных п. 2 ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации;

аннулирования лицензий, разрешений, свидетельств на соответствующую профессиональную деятельность, других документов и актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Поставщика права на выполнение поставок, отзыва или аннулирования выданных сертификатов;

в случае введения арбитражным судом в отношении Поставщика любой процедуры банкротства, а равно в случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и/или приостановления операций по его счетам;

если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры;

не приступает к выполнению работ по монтажу и пуско-наладки поставленного по Договору Оборудования более 30 (Тридцати) календарных дней;

выполнил работы по монтажу и пуско-наладке поставленного по Договору Оборудования, с отступлением от Договора, рабочей и технической документации без согласования таких отступлений с Покупателем. В этом случае Покупатель имеет право не оплачивать работы, выполненные с отступлением от проекта, рабочей и технической документации;

задержал выполнение работ на срок более 60 (Шестидесяти) календарных дней против сроков, предусмотренных в Договоре.

не продлил своевременно срок действия лицензий, свидетельств, необходимых для выполнения работ, или в случае аннулирования действующих лицензий, свидетельств, прекращения членства Поставщика в саморегулируемой организации;

заключил Договор субподряда на выполнение всего объема работ без согласования с Покупателем;

в случае принятия решения уполномоченным государственным органом о прекращении или сокращении финансирования по Договору, и/или о прекращении проектирования и/или строительства Объекта;

в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.Расторжение Договора в соответствии с настоящим пунктом осуществляется путем

направления Стороной другой Стороне уведомления с указанием основания и даты расторжения Договора.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения договора, после получения указанного уведомления Поставщиком.

При этом Поставщик обязан продолжить выполнение Договора в той части, в которой Покупатель не отказался от его исполнения.

Односторонний отказ Покупателя от исполнения Договора не освобождает Поставщика от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением Поставщиком обязательств по Договору.

Под убытком в Договоре понимается разница между стоимостью Оборудования, аналогичного недопоставленному Поставщиком и приобретенного Покупателем по более высокой цене, и позиционной ценой Оборудования, установленной в Договоре.

В указанных случаях Покупатель вправе потребовать компенсацию убытков, непокрытых неустойкой, а также возврат аванса.

42

В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Поставщик компенсирует Покупателю убытки, связанные с привлечением и мобилизацией нового Поставщика (подрядчика).

19.4. Стороны договорились о том, что Покупатель вправе в любое время направить Поставщику уведомление о приостановлении поставки Оборудования на указанный в уведомлении срок. После получения уведомления Поставщик обязан приостановить поставку Оборудования на указанный срок.

Покупатель возмещает Поставщику обоснованные, документально подтвержденные расходы, понесённые Поставщиком до момента приостановления исполнения обязательств по Договору.

19.5. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора.

19.6. В случае прекращения или сокращения финансирования по Адресной инвестиционной программе города Москвы, Договор подлежит немедленному изменению или прекращению, о чем Покупатель уведомляет Поставщика. С момента направления уведомления и до урегулирования указанных вопросов, Покупатель прекращает оплату по Договору. С момента получения уведомления Поставщик обязан приостановить выполнение работ до урегулирования вопросов, связанных с объемом выполнения работ и порядком их оплаты.

20. Разрешение споров

20.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

20.2. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

21. Обстоятельства непреодолимой силы

21.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

21.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, делающие невозможными исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком. Данный перечень форс-мажорных обстоятельств не является исчерпывающим.

21.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью электронной почты по адресам, указанным в Договоре, другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая действием обстоятельств непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения

43

от ответственности.21.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны

от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

21.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что одной из сторон приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

21.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (Трех) месяцев, Стороны должны принять решение о судьбе Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

Обязанность доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы ложится на Сторону, которая приостанавливает исполнение обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

22. Конфиденциальность

22.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

22.2. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объёме (и ни в коем случае в превышение такого объёма), напрямую указанном в соответствующем законе.

22.3. Стороны обязуются:22.3.1. обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к

информации третьих лиц;22.3.2. не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в полном объеме,

так и частично.22.4. Предусмотренные настоящей статьей Договора обязательства Сторон в отношении

конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия Договора.22.5. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с

условиями Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

23. Срок действия Договора

23.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

24. Особые условия

24.1. В случае принятия решения о консервации Объекта, Покупатель оплачивает Поставщику все выполненные до момента приостановления работы по фактическим затратам, а также полную стоимость размещенного в производство Оборудования. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта строительства. Все работы, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Покупателя.

24.2. Если на момент принятия решения о консервации Поставщик не подтвердил

44

фактически выполненными работами денежные средства, полученные им по Договору, Поставщик обязан вернуть Покупателю указанные денежные средства в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

24.3. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Поставщика.

24.4. Если иное не установлено Договором, указанные в тексте Договора дни означают календарные дни.

24.5. Поставщик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, представленные Поставщиком, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ООО «МИП-Строй№1», а также на раскрытие ООО «МИП-Строй№1» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).

Поставщик освобождает ООО «МИП-Строй№1»от любой ответственности в связи с раскрытием.

24.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

24.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии оформления их в письменной форме за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон в виде дополнений к Договору или в форме электронного документа, подписанного Сторонами квалифицированной электронной цифровой подписью, если иное прямо не оговорено в Договоре.

24.8. Стороны согласовали:- в случае заключения Договора в письменной форме, Договор подписывается Сторонами в

двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу;

24.9. - в случае заключения Договора в форме электронного документа, Договор подписывается Сторонами квалифицированной электронной цифровой подписью, при этом Стороны оставляют за собой право заключить к такому Договору дополнительные соглашения путем их подписания в письменной форме с использованием собственноручных подписей уполномоченных представителей Сторон.

25. Антикоррупционная оговорка

25.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,

45

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

25.2. В случае нарушения какой-либо Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 25.1 Договора действий, и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, такая другая Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив нарушившей Стороне письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора.

26. Разделы и дополнительные условия

26.1. Неотъемлемой частью Договора является Приложение к Договору «Дополнительные условия Договора» и все содержащиеся в нём разделы (когда применимо). Изменение условий, изложенных в Разделах к Приложению, возможно по решению Сторон, по средствам подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

27. Порядок направления уведомлений

27.1. Любое уведомление (сообщение), направляемое одной из Сторон другой Стороне, за исключением уведомлений и иных сообщений, передаваемых представителям Сторон на Объекте в соответствии с их полномочиями, определенными доверенностью или иным документом, имеет юридическую силу только в случае, если оно направлено по зарегистрированному адресу местонахождения и(или) по нижеуказанным адресам Сторон и только способами, установленными настоящей статьей, причем может быть вручено лично, направлено курьерской почтой, направлено ценным письмом с описью вложения, или по адресам электронной почты, указанным в Договоре, или иным адресам электронной почты, с очевидностью принадлежащим Сторонам Договора, и будет считаться полученным:

1) при вручении лично – на дату вручения, указанную на копии уведомления/сообщения получившим его лицом;

2) при направлении курьерской службой – на дату доставки, указанную в документах курьерской службы;

3) при отправке ценным письмом – на дату вручения, указанного на почтовом штемпеле, а в случае возврата письма по причине неполучения адресатом – на дату обратной отправки, указанной на почтовом штемпеле;

4) при отправке по электронной почте – на дату получения, указанную в автоматическом сообщении, формирующемся при доставке сообщения.

46

27.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов в письменном виде в течение 7 (семи) рабочих дней с даты указанных изменений. Уведомление должно быть вручено представителю другой Стороны лично под расписку или направлено ценным письмом с уведомлением о вручении. Сторона, допустившая нарушение, несет ответственность за возможные последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного уведомления.

27.3. Направление Сторонами по электронной почте претензий, а также уведомлений, касающихся изменений или дополнений условий Договора, в том числе в отношении действительности и (или) срока действия Договора, не является надлежащим порядком направления документов.

27.4. Адреса для отправки уведомлений:Поставщик

Фактический адрес ________

Адрес электронной почты ________

Контактное лицо ________

Покупатель

Фактический адрес ________

Адрес электронной почты ________

Контактное лицо ________

28. Реквизиты и подписи Сторон

Покупатель Поставщик

Генеральный директор

____________________

Генеральный директор

____________________ _________________

47

Приложениек Договору № _____________________ от _____ ________ 20___ г.

Дополнительные условия Договора

Настоящее Приложение к Договору включает в себя нижеуказанные разделы, содержащие дополнительные условия Договора и являющиеся его неотъемлемой частью:Раздел № 1 – Спецификация Оборудования.Раздел № 1.1 – График производства работ.Раздел № 2 – Детальный график.Раздел № 3 – Стоимость Оборудования и РаботРаздел № 4 - Форма отчета о поставке материалов, комплектующих и изготовлении оборудования, включая: Подраздел 4.1 «Инструкция по заполнению отчета о поставке» материалов и оборудования Поставщиком (если применимо)Раздел № 5 – Форма банковской гарантии на возврат аванса.Раздел № 6 – Форма банковской гарантии надлежащего исполнения гарантийных обязательств по поставленному Оборудованию.Раздел № 7 –Форма Уведомления об отгрузке (если применимо).Раздел № 8 – Требования по обеспечению качества, включая:

Форма № 1 «Уведомление об инспекции»;Форма № 2 «Заключение об инспекции»;Форма № 3 «План качества»;Форма № 4 «Требования к оформлению Плана качества»;Форма № 5 «Акт входного контроля продукции»;Форма № 6 «Акт готовности производства»;Форма № 7 «Программа проверки готовности предприятия»;Форма № 8 «Упаковочный лист»;Форма № 9 «Отгрузочная спецификация»;Форма № 10 «Комплектовочная ведомость»;Форма № 11 «Номенклатура оборудования, подлежащего оценке соответствия на предприятиях-изготовителях с оформлением Планов качества и проведением инспекций изготовления представителями ООО «МИП-Строй№1». Подлежит применению в зависимости от специфики Оборудования и

выполняемых работ. Раздел № 9 – Перечень и форма документов, обосновывающих привлечение Поставщиком субподрядных организаций, включая:

Форма № 1 «Форма ОУП-1»;Форма № 2 «Форма ОУП-2»;Форма № 3 «Форма сопроводительного письма».

Раздел № 10 - Требования к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (если применимо).Раздел № 11 – Требования по безопасности строительства, культуре производства и охране труда и штрафные санкции за их невыполнение.Раздел № 12 – Форма банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору.Раздел № 13 – Форма отчета о состоянии охраны труда за отработанный месяц на Объекте.Раздел № 14 - Форма отчета о выполнении работ (если применимо).Раздел № 15 – Проект производства работ.Раздел № 16 – Форма отчета по целевому использованию полученных авансов;Раздел № 17 – Регламент по предоставлению Поставщиком документации подрядными

48

организациями (если применимо).Раздел № 18 – Форма акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).Раздел № 19 – Формы производственных актов;Раздел № 20 – Форма банковской гарантии надлежащего исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы;Раздел № 21 – Этапы выполнения Работ;Раздел № 22 – Обязанности Сторон.

Настоящим Стороны утверждают все Разделы (включая подразделы и формы), изложенные в настоящем Приложении:

от ПокупателяГенеральный директор ООО «МИП-Строй»

____________________ А.А. ГригорянМП

от ПоставщикаГенеральный директор __________________

____________________ ____________МП

49

Раздел № 1 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

50

Раздел № 2 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Детальный график

51

Раздел № 3 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Стоимость Оборудования и Работ

52

Раздел № 4 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Отчет о поставке материалов, комплектующих при изготовлении оборудованияНаименование ОбъектаНаименование ПоставщикаНомер договора

Данные по спецификации к Приложению к Договору

№ п/п PID Номенклатура МТР Марка, тип, Гост,

ТУЕдиница

измерения Количество

Цена за единицу без НДС,

руб.

Стоимость без НДС,

руб.

Дата поставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Данные о размещении заказа

Завод - изготовитель

№ договора с субподрядчиком

Дата договора с субподрядч

иком

Дата авансового платежа в адрес субподрядчика

Дата размещения

заказа на изготовлени

е МТР

Технологический срок изготовления

(месяцев)

Планируемая дата поставки

% готовности оборудования

10 11 12 13 14 15 16 17

Уведомление об отгрузке

Кол-во отгружено

Дата отгрузки

(план)

Дата отгрузки

(факт)Способ доставки Отгрузочные

реквизиты

Номер отгрузочного

документа

Дата отгрузочного

документа

Отгрузка завершена

(да/нет)Примечание

18 19 20 21 22 23 24 25 26Настоящий отчет предоставляется в электронном виде в формате Microsoft Excel. Порядок направления отчетов и заполнения отчета описан в «Инструкции по заполнению отчета о поставке материалов и оборудования Поставщиком» (Подраздел 4.1)

53

Подраздел № 4.1 Раздела №4 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Инструкция по заполнению отчета о поставке материалов и оборудования Поставщиком

1. Порядок направления отчетов.

1.1. Форма отчета о поставке материалов и оборудования (далее – Отчет), указанная в Разделе № 3 к Приложению к Договору, является единой для всех Поставщиков, вносить изменения (добавлять/удалять столбцы) запрещено. Также запрещено объединять ячейки в табличной части Отчета, скрывать столбцы и строки таблицы. Одна строка Отчета должна соответствовать одной строке из спецификации поставляемого оборудования или материалов (или одной партии отгрузки, об этом см. ниже). Каждый новый Отчет содержит все поставляемые позиции МТР по объекту и полностью отменяет все предыдущие.

1.2. Отчеты направляются Поставщиком в ООО «МИП-Строй№1» на электронный адрес Dunder . VE @mosinzhproekt.ru в формате таблицы Excel.

В случае если настоящий договор поставки включает в себя поставку на несколько объектов, Отчет оформляется отдельно по каждому объекту (1 объект – 1 файл).

Поставщик обязан еженедельно по понедельникам направлять в адрес ООО «МИП-Строй№1» актуализированный Отчет.

Ежемесячно отсканированная копия Отчета за подписью уполномоченного руководителя Поставщика предоставляется в адрес ООО «МИП-Строй№1» сопроводительным письмом с Разделом документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего отчет.

1.3. В случае получения от Покупателя запроса о предоставлении Отчета, предусмотренного Договором, Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих с даты получения запроса направить оригинал Отчета в адрес ООО «МИП-Строй№1» за подписью уполномоченного лица с указанием актуализированной на дату получения запроса информации, с Разделом документов, подтверждающих полномочия подписанта Отчета, а также выполнить иные действия, предусмотренные в запросе Покупателя. Представление Отчетов по запросу Покупателя производится вне зависимости от сроков и условий, указанных в п.1.2. настоящей Инструкции.

2. Порядок заполнения отчетов.

2.1. Отчеты формируются в формате Excel на основании подписанной спецификации к Приложению к Договору с обязательным указанием присвоенных по каждой позиции МТР уникальными кодами – «PID». Данный код остается неизменным до окончания поставки. Отчеты направляются в формате Раздела №3 к Приложению к Договору.

В случае если в спецификацию на поставку МТР были включены новые позиции МТР, позиции добавляются в Отчет в конец файла дополнительными строчками, также с обязательным указанием уникальных кодов PID.

Столбцы №№1-9 заполняются Поставщиком на основании спецификации к Приложению к Договору или на основании дополнительного соглашения на изменение спецификации к Приложению к Договору, содержащем дополнительные или откорректированные позиции.

Столбцы №№10-17 – информация о размещении заказа на изготовление материалов и оборудования – заполняются Поставщиком по мере оформления договорных документов на поставку и получения информации от заводов-изготовителей. В столбце №17, в случае если поставка по позиции разбивается на несколько партий, указывается плановая дата последней поставки.

Столбцы №№18-25 – информация об отгрузках – заполняются Поставщиком по факту отгрузки продукции. Если отгрузка по позиции МТР разбивается на несколько партий, то информация по отгрузкам отображается в Отчете следующим образом. Поставщик добавляет в таблицу Excel дополнительные строки, которые следуют строго за отгружаемой позицией МТР

54

(будем называть ее «основной»). Одна дополнительная строка должна соответствовать одной партии отгрузки. В дополнительных строках заполняются столбцы №№18-24. В столбце №25 указывается факт завершения поставки по позиции МТР. Заполняются только основные строки, по дополнительным строкам, где указаны партии отгрузки, поле заполнять не нужно. В столбце №21 указываются все виды доставки через запятую (если видов два или больше). В столбце №22 указываются отгрузочные реквизиты получателя МТР. В столбцах №23, 24 указываются номер и дата товарно-транспортной накладной.

В поле №26 «Примечание» по мере необходимости можно указывать какую-либо дополнительную информацию по спецификации, размещению заказа или отгрузке.

55

Раздел № 5 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

ФОРМА

{Оформляется на фирменном бланке банка}

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. Москва {указание даты банковской гарантии}

_______________ (наименование банка, включенного в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, ОГРН, ИНН, почтовые и банковские реквизиты), лицензия ______, именуем__ в дальнейшем «Гарант», в лице __________ (должность, ФИО), действующего на основании ________ (Устава или др. документа*), извещен о том, что между_________ (наименование организации – Принципала, ОГРН, ИНН, почтовый адрес), именуемым в дальнейшем «Принципал», и ООО «МИП-Строй№1», именуемым в дальнейшем «Бенефициар», заключен Договор от «__»______201_ г. № ___ на поставку __________ {указание наименования Оборудования и Объекта} (далее – Договор).

1. Условия настоящей гарантии:1.1. Гарант настоящим безотзывно и безусловно гарантирует и обязуется уплатить

Бенефициару, по его первому требованию, любую сумму или суммы в размере, не превышающем ________ (размер суммы аванса) руб., в случае неисполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа. В соответствии с Договором, обязанность по возврату аванса наступает в случае невыполнения Принципалом своих обязательств по Договору. Порядок и условия истребования авансового платежа, в случае возникновения обязанности его возврата, указаны в Договоре.

1.2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.1.3. Бенефициар не может уступать права требования по настоящей банковской

гарантии третьим лицам.1.4. Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует до _______.

2. Условия выплат по настоящей гарантии:2.1. Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих

обязательств по Договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, произвести выплату по требованию Бенефициара суммы или сумм в размере, не превышающем размер, указанный в п. 1.1 настоящей гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления от Бенефициара требования об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии.

2.2. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в настоящей гарантии, с Разделом копий следующих документов:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара;

- документ, подтверждающий полномочия единоличного Поставщикного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии.

2.3. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту до истечения срока действия настоящей гарантии.

2.4. Предусмотренное настоящей гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая гарантия.

56

2.5. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом со дня фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара.

2.6. В случае нарушения срока выплаты по настоящей гарантии Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

3. Прочие условия:3.1. Настоящая гарантия подчинена законодательству Российской Федерации.

Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.3.2. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-

ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.3.3. Реквизиты и адрес Гаранта:________________________________________________________________

_____________________.(Должность уполномоченного лица Гаранта (ФИО))

* - предоставляются документы, подтверждающие полномочия по выдаче доверенности: Устав, протокол и приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность и др.

57

Раздел № 6 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

ФОРМА

Кому: __________ (Наименование Бенефициара)

ГАРАНТИЯ №

г. ________ «___»___________20__ г.

Мы информированы о том, что «___» ______20__года _____________________ (местонахождение:___________ ), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор», ООО «МИП-Строй№1» (Адрес места нахождения:_____________ _____________________________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на ________________(указание наименования Оборудования и Объекта) на общую сумму __________. В соответствии с условиями Договора, Принципал, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, будет обязан уплатить Бенефициару денежную сумму в размере ____________(сумма цифрами и прописью).

1. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________________________ (реквизиты гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил надлежащим образом свои обязательства по Договору, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих обязательств по Договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала.

2. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

3. Гарант обязуется рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента его получения, после чего оно подлежит незамедлительному удовлетворению путем перечисления денежных средств по гарантии на счет Бенефициара, указанный в требовании.

4. Требование по настоящей Гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: ________________________________.

5. Настоящая гарантия вступает в силу с «____»___________20__ года и будет оставаться в силе по «____»_________20__ года включительно, и любой связанный с этим запрос должен быть передан Гаранту не позднее вышеуказанной даты.

6. Действие настоящей Гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

7. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

8. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.

Подписи уполномоченных лиц.

58

Раздел № 7 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

ФОРМА

Уведомление об отгрузке

Грузополучатель: ________________________________________ Поставщик: _____________________________________________

Номер Договора: ________________________________________ Дата доставки на объект: __________________________________

Объект строительства: ____________________________________ Адрес отгрузки: __________________________________________

№ места

Номер спецификации,

заявки с Покупателем

PID Наименование МТР Марка, тип, Гост, ТУ Шифр

РДЕдиница

измеренияКоличество по заявке

Кол-во к отгрузке

Масса Брутто

кг.

Габариты упаковки

см.

описание специальных мер предосторожности,

которые должны применяться для такого оборудования, включая

требования к температуре, удару и т.д. во время

погрузки на транспортное средство, крепления,

транспортировки, выгрузки и хранения

1

2

3

Ответственное лицо Поставщика __________________________________ ___________________________________ должность подпись Ф.И.О.

59

Раздел № 8 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА

Настоящее Раздел подлежит разработке Сторонами в течение 30 (тридцать) дней с даты подписания Договора, и утверждается Сторонами дополнительно путем подписания дополнительного соглашения к Договору. Без утверждения указанного Раздела №8 Оборудование и Работы по Договору приняты быть не могут.

60

Раздел № 9 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Перечень и форма документов, обосновывающих привлечение Поставщиком субподрядных организаций

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора субподряда Поставщик должен предоставить Покупателю следующие документы на Субподрядчика (указанные документы предоставляются в форме копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица, если ниже прямо не указано, что предоставляется оригинал документа):

1. Оригинал письма по Форме № 3 к Раздел № 9 к Приложению.2. Оригинал Форма № 1 к Раздел № 9 к Приложению.3. Оригинал Форма № 2 к Раздел № 9 к Приложению.4. Лицензии, допуски, свидетельства, если деятельность юридического лица, выполняемая по

договору, относится к лицензируемым видам деятельности в соответствии с законодательством РФ, включая лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

5. Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (если дата регистрации юридического лица до 01.07.2010 г.).

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.7. Справку о кодах ОКПО (ОКВЭД).8. Устав (в действующей редакции).9. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП.10. Решение общего собрания акционеров/учредителей о назначении единоличного

Поставщикного органа субподрядной организации, а также приказ о назначении руководителя (Генерального директора, директора и т.д.).

11. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период.12. Справку налогового органа, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности по

налоговым и иным обязательственным платежам, выданную не ранее 180 дней до даты заключения договора.

13. Доверенность на доверенное лицо, в случае заключения договора доверенным лицом другой стороны.

14. Проект договора субподряда.15. Штатная расстановка (с указанием должностей, квалификации сотрудников).16. Выписка с 01 счета.

В случае необходимости Покупатель вправе запросить иные документы и сведения.

61

Форма № 1 к Разделу № 9 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Форма ОУП-1

АНКЕТА СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Объект

№ Договора субподряда___________________________________________________

1 Полное наименование субподрядной организации

2 Юридический адрес

3 Фактический адрес

4 Руководитель (ФИО)

5 Телефон/факс

6ИНН, ОГРНбанковские реквизиты субподрядной организации

7 Сведения о СРО (название, № и дата выдачи свидетельства)

8

Сведения о лицензии, дающей право работы со сведениями, составляющими государственную тайну; иные лицензии и допуски (наименование документов)

(Дата) (Подпись) (Должность) (Ф.И.О.)

62

Форма № 2 к Разделу № 9 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Форма ОУП-2

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ

Объект № Договора субподряда _______________________________________________________________________________________________________

№

№

Предмет Договора

Наименование Покупательа,

адрес и контактный телефон/факс Покупательа,

контактное лицо

Полная сумма Договора, руб.

Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения)

Роль (поставщик, субподрядчик, партнер) и объем поставки товара по Договору, %

Сведения о претензиях Покупательа к выполнению обязательств

Наличие прилагаемых отзывов от Покупательов (есть/нет)

1

…

(Дата) (Подпись) (Должность) (Ф.И.О.)

63

Форма № 3 к Разделу № 9 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

{указать должность и Ф.И.О. адресата (генеральный директор или руководитель

проекта)}

№ / от . .201 г.

На № от

| О привлечении субподрядной организации |

Уважаемый __________________!

Уведомляю Вас о привлечении Наименование субподрядной организации

в качестве субподрядной организации для выполнения работ

Наименование видов работ

по объекту .

Название объектаПриложения:

(Дата) (Подпись) (Должность) (Ф.И.О.)

64

Раздел № 10 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Требования к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Покупатель: ООО «МИП-Строй№1»

Поставщик: {указать наименование Поставщик};

Объект:

1. Поставщик должен иметь лицензию ФСБ на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени секретности. Поставщик обязан представить указанную лицензию Покупателю до начала выполнения работ.

2. Покупатель, получив соответствующее Разрешение органа государственной власти, передает Поставщику сведения, составляющие государственную тайну, только после предъявления лицензии ФСБ на проведение работ, связанных с использованием таких сведений, а в случае отсутствия указанной лицензии, ходатайствует перед органами ФСБ о ее выдаче Поставщику.

В случае приостановки действия или аннулирования лицензии на проведение работ, связанных с использованием государственной тайны Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Покупателя в письменном виде.

3. Стороны обязуются за свой счет обеспечивать сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны, как в процессе проведения работ, так и после их завершения, в том числе при досрочном расторжении Договора.

4. В случае отсутствия у Поставщика своего режимно-секретного подразделения (РСП), Поставщик за свой счет заключает со сторонней организацией, имеющей лицензию ФСБ на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны, договор на обслуживание по защите государственной тайны (договор заключается в процессе получения Поставщиком лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну).

5. Поставщик обязуется использовать сведения, составляющие государственную тайну и переданные Покупателем в связи с исполнением Договора, исключительно в целях выполнения работ, предусмотренных Договором.

6. Поставщик не вправе передавать третьей стороне (включая субподрядчиков) сведения, составляющие государственную тайну, полученные от Покупателя при выполнении работ по Договору без предварительного письменного согласия уполномоченного органа государственной власти. В случае необходимости привлечения субподрядчиков для проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Поставщик обязан согласовать их кандидатуры с Покупателем. Покупатель в таком случае ходатайствует перед органами государственной власти о передаче субподрядчику сведений, необходимых ей в процессе выполнения совместных работ.

7. Передача и использование результатов работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в общем порядке, установленном Договором, с учетом настоящих требований.

8. Носители сведений, составляющих государственную тайну, передаются Сторонами в порядке, установленном «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1, при следующих условиях:

8.1. Наличие у Поставщика заключенного договора на проведение совместных работ с

65

Покупателем, а у субподрядчика договора с Поставщиком. В договоре должны быть отражены Требования к проведению совместных работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

8.2. Наличие Разрешения от органа государственной власти на передачу сведений Поставщику (субподрядчику).

8.3. Наличие у Поставщика (субподрядчика) лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

8.4. Наличие допусков к государственной тайне, соответствующей формы у работников Поставщика (субподрядчика).

9. Сведения, передаваемые в ходе выполнения работ по Договору:9.1. Сведения, составляющие государственную тайну, отсутствуют.10. Контроль за эффективностью защиты Поставщиком государственной тайны при

проведении работ по Договору осуществляется:10.1. Органом государственной власти, разрешившим передачу сведений, составляющих

государственную тайну.10.2. Покупателем - за сведениями, переданными Поставщику (субподрядчику).10.3. Поставщиком – за сведениями, полученными от Покупателя.10.4. Субподрядчиком - за сведениями, полученными от Покупателя и Поставщика.11. Поставщик обязан обеспечить включение настоящих требований в договоры,

заключаемые им с привлекаемыми к выполнению работ по Договору субподрядчиками.12. В случае нарушения Поставщиком требований по защите государственной тайны,

предусмотренных Договором, Покупатель вправе приостановить выполнение работ до устранения нарушений, а при повторных нарушениях – отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

66

Раздел № 11 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Требования по безопасности строительства, культуре производстваи охране труда и штрафные санкции за их невыполнение

№ Наименование требований

Размер штрафа за нарушение требований

(руб.)1 Обязательная документация на строительной площадке1.1. Акт передачи строительной площадки 20 0001.2. Приказ руководителя строительной организации о назначении лица,

ответственного за производство работ на объекте.10 000

1.3. ПОС в части ОТ и ТБ, стройгенплан 10 0001.4. Акт приемки площадки для производства работ после

подготовительного периода 20 000

1.5. Инструкции по охране труда на все виды работ 10 000

1.6. Приказы на ответственных лиц и документы, подтверждающие аттестацию сотрудников организаций, назначенных приказами (ТБ, ПБ)

10 000

1.7. Акты-допуски для производства работ на территории организации 10000 за каждый не представленный акт

1.8. Согласованные и утвержденные проекты производства работ с мероприятиями по ТБ, ПО на все выполняемые работы

20000 за каждый отсутствующий

ППР1.9. Общий журнал работ, журналы инструктажей по технике

безопасности.10 000

2 Обустройство и содержание строительной площадки2.1. Качество установленного ограждения строительной площадки,

ворот (ограждение должно быть очищено от грязи, промыто, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей)

20 000

2.2. Информационные щиты с необходимой информацией и отвечающие установленным требованиям.

10 000

2.3. Освещение строительной площадки, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, ограждений строительных объектов, опасных зон, пешеходных галерей в соответствии с требованиями государственных стандартов.

20 000

2.4. Временные внутриплощадочные дороги с твердым покрытием 20 0002.5. Наличие действующих пунктов очистки колес 20 0002.6. Охрана строительной площадки, организация пропускного режима. 20 0002.7. Соответствие размещения бытовых и подсобных помещений для

рабочих и служащих, временных зданий и сооружений производственного и складского назначения проекту за пределами опасных зон.

20 000

2.8. Оборудование мест для складирования строительных материалов, конструкций и оборудования, а также мест для установки

20 000

67

строительной техники, монтаж крановых путей в соответствии с ПОС

2.9. Уборка и содержание в чистоте территории площадки, прилегающих территорий и подъездов;

20 000

2.10. Своевременный вывоз мусора, твердых и жидких бытовых отходов 20 0002.11. Обезвреживание и очистка стоков в соответствии с временными ТУ,

прилагаемыми к ПОС; 20 000

2.12. Заправка строительной техники ГСМ топливозаправщиками не допуская пролив нефтепродуктов на землю.

20 000

3 Безопасность при основных производственных процессах3.1. Ограждение опасных зон по перепаду высот (1,3 м и более) высотой

0,8 – 1,2 м с заполнением в 3-х уровнях (по верху, в средней части и нижней – бортовая доска) инвентарных или изготовленных с соблюдением требуемых прочностных характеристик.

50 000

3.2. Наличие безопасных проходов, мостиков, лестниц, оборудованных спусков в котлованы и траншеи

30 000

3.3. Эксплуатация лесов и подмостей (в том числе: заземление и крепление)- высотой до 4 м - приемка производителем работ или мастером с регистрацией в журнале работ;- выше 4 м - приемка комиссией по акту.

20 000

3.4. Лямочные защитные привязи с креплением на плечах, поясе и бедрах со стропом, энергопоглощающим устройством и большим карабином.

30 000

3.5. Уборка и содержание в чистоте рабочих мест 20 0003.6. Выполнение требований безопасности при складировании и

хранении материалов и изделий.20 000

4 Электробезопасность4.1. Наличие приказа на ответственного за электрохозяйство 10 0004.2. Состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей

производственной территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) должны соответствовать требованиям ПУЭ

10 000

4.3. Состояние распределительного и коммутирующего электрооборудования (электрощиты, сборки, рубильники и др.) не должны иметь внешних повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, крышек, видимым заземлением

10 000

4.4. Подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи кабельных наконечников, соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников)

10 000

4.5. При выполнении электросварочных работ должны приниматься меры против повреждения изоляции кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами – не менее 1 м)

10 000

4.6. Все электрооборудование должно иметь заземление (протокол испытаний) и подключено через УЗО

10 000

68

4.7. Эксплуатация поврежденных электроустановок, электроудлинителей (переносок), не отвечающих требованиям безопасности, светильников со снятыми защитными колпаками, некалиброванных плавких вставок

10 000

5 Пожарная безопасность5.1. Наличие приказа на и инструкций по пожарной безопасности 10 0005.2. Наличие пожарного расчета 10 0005.3. Наличие знаков пожарной безопасности, схем эвакуации, средств

оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители)

10 000

5.4. Соблюдение правил пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ

10 000

5.5. Размещение (складирование) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов

10 000

6 Обеспечение базовым комплектом средством защиты6.1. Каски с храповым механизмом до 5-и работающих

без касок 20 000; от 5-и работающих без

касок - 40 0006.2. Защитные очки до 10-и работающих

без очков 10 000; от 10-и работающих без очков - 20 000

6.3. Защитные перчатки до 10-и работающих без перчаток 10 000;

свыше 10-и работающих без перчаток - 20 000

6.4. Сигнальные жилеты желтого или оранжевого цвета со светоотражающими элементами(или фирменная спецодежда со светоотражающими вставками, занимающими не менее 30 % поверхности)

до 5-и работающих без сигнальных

жилетов 10 000; от 5-и работающих без

жилетов - 20 0006.5. Спецобувь с усиленным подноском и подошвой из металлического

или композитного материаладо 10-и работающих

без спецобуви 10 000; от 10-и

работающих без спецобуви - 20000

7. Промышленная безопасность

7.1 Лицензии, свидетельства о допуске СРО на право производства работ

20 000

7.2 Согласованный план ликвидации аварий (ПЛА) по каждому опасному объекту

20 000 за каждый отсутствующий

7.3 Договор обязательного страхования ОПО 10 000

7.4 Регистрация ОПО в Ростехнадзоре 10 000

7.5 Соответствие аварийного запаса материалов ПЛА 10 000

69

7.6 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533)

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.7 "Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ" РД 11-06-2007

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.8 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116)

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.9 "Правила безопасности при строительстве подземных сооружений" ПБ 03-428-02

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.10 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» (утв. Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558)

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.11Технический регламент Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» (ТР ТС 028/2012); Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах» (утв. Приказом Ростехнадзора от 16.12.2013 № 605)

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.12"Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" ПБ 13-564-03

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.13«Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД-03-19-2007 (утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37).

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.14"Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390»

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.15 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542)

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.16 Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" (утв. Приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 № 656)

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.17ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов

за каждое нарушение пункта

правил 10 000

70

рублей7.18"Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов" ПБ

10-77-94 за каждое

нарушение пункта правил 10 000

рублей7.19"Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных

систем" ПБ 09-592-03 за каждое

нарушение пункта правил 10 000

рублей7.20Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и

безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» (утв. Приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784)

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.21Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов, постановление Госгортехнадзора России от 05.06.03 N 60 ПБ 03-581-03

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.22"Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля, постановление Госгортехнадзора России от 23.01.02 N 3 ПБ 03-440-02

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.23"Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" ПБ 03-273-99

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

7.24 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538)

за каждое нарушение пункта

правил 10 000 рублей

8. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды 8.1. Приказ о назначении лица, ответственного за охрану окружающей

среды10 000

8.2. Приказ о назначении лица, ответственного за деятельность по обращению с отходами производства и потребления

10 000

8.3. Приказ о назначении лица, ответственного за исполнение производственного экологического контроля

10 000

8.4. Удостоверения о повышения квалификации и сертификаты специалистов на право обращения с опасными отходами.

20 000

8.5. Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на размещение

50 000

8.6. План мероприятий по охране окружающей среды по сферам загрязнения, отчет об исполнении.

30 000

8.7. Положение о производственном экологическом контроле 30 0008.8. Положение об обращении с опасными отходами на предприятии 30 0008.9. Список контрагентов и копии договоров организаций, оказывающих

природоохранные услуги с указанием вида их деятельности, номеров и сроков действия лицензии. Акты выполненных работ.

20 000

8.10. Журнал первичного экологического инструктажа 10 0008.11. Журнал учета образования и движения опасных отходов 10 0008.12. Статистическая отчетность: форма 2ТП "токсичные отходы" 10 000

71

годовая8.13. Технологические регламенты (инструкции) по обращению с

опасными отходами.10 000

8.14. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду. Платежные поручения.

50 000

8.15. Соответствие площадки санитарным нормам: наличие твердого покрытия, подъездных путей, ограждения, навеса; контейнеров для сбора отходов, чистота и регулярная уборка

20 000

8.16. Нарушение порядка сортировки опасных отходов 10 0008.17. Исправность фондов природоохранного назначения: герметичность

контейнеров, наличие крышек, механизмов для перемещения контейнеров, кабинок мобильных туалетов

10 000

9 Особенная часть

9.1 Препятствие проведения проверки, уклонение от проверки, уклонение от подписания материалов проверки, отсутствие лиц, уполномоченных подписывать материалы по результатам проверки

200 000

Примечание:1. Выполнение частичное (неполное) или не соответствующее требованиям считается

невыполнением. 2. При повторных нарушениях на объекте штрафные санкции накладываются с повышающим

коэффициентом – 1,5.

72

Раздел № 12 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Форма банковской гарантии-

{Оформляется на фирменном бланке банка}-

- Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. Москва {указание даты банковской гарантии}

_______________ (наименование банка, включенного в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, ОГРН, ИНН, почтовые и банковские реквизиты), лицензия ______, именуем__ в дальнейшем «Гарант», в лице __________ (должность, ФИО), действующего на основании ________ (Устава или др. документа*), извещен о том, что между_________ (наименование организации - Принципала, ОГРН, ИНН, почтовый адрес), именуемым в дальнейшем «Принципал», и ООО «МИП-Строй№1», именуемым в дальнейшем «Бенефициар», заключен Договор от «__»______201_ г. № ___ (указать наименование Договора и Объекта) (далее – Договор).

1. Условия настоящей гарантии:1.1. Гарант настоящим безотзывно и безусловно гарантирует и обязуется уплатить Бенефициару,

по его первому требованию, сумму неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба, а также сумму неотработанного Принципалом аванса, в размере, не превышающем ________ руб., в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору, в том числе в случае невозврата Принципалом суммы неотработанного аванса по требованию Бенефициара.

1.2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.1.3. Бенефициар не может уступать права требования по настоящей банковской гарантии

третьим лицам.1.4. Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует до _______.

2. Условия выплат по настоящей гарантии:2.1. Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих обязательств по

Договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, произвести выплату по требованию Бенефициара суммы неотработанного Принципалом аванса и/или суммы неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба в размере, не превышающем размер, указанный в п. 1.1 настоящей гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления от Бенефициара требования об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии.

2.2. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в настоящей гарантии, с приложением копий следующих документов:

- платежного поручения, подтверждающего перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара (данный документ предоставляется, если требование Бенефициара связано с уплатой суммы неотработанного Принципалом аванса);

- документа, подтверждающего полномочия единоличного Поставщикного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии;

- претензии в адрес Принципала с указанием на нарушенные Принципалом обязательства по Договору (данный документ предоставляется, если требование Бенефициара связано с уплатой сумм неустоек, пеней, штрафов, компенсации убытков).

2.3. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту до истечения срока действия настоящей гарантии.

2.4. Предусмотренное настоящей гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая гарантия.

73

2.5. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом со дня фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара.

2.6. В случае нарушения срока выплаты по настоящей гарантии Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

3. Прочие условия:3.1. Если настоящая гарантия выдана на сумму авансового платежа и составляет более 10% от

стоимости работ по Договору, установленной на соответствующий календарный год, то сумма гарантии, указанная в п. 1.1. настоящей гарантии, может быть уменьшена пропорционально сумме отработанного Принципалом аванса до суммы в 10% от стоимости работ по Договору, установленной на соответствующий календарный год.

3.2. Настоящая гарантия подчинена законодательству Российской Федерации. Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

3.3. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.

3.4. Реквизиты и адрес Гаранта:________________________________

_____________________.(Должность уполномоченного лица Гаранта (ФИО))

* - предоставляются документы, подтверждающие полномочия по выдаче доверенности: Устав, протокол и приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность и др.

74

Раздел № 13 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

ФОРМА

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА стр. 1 из 5ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ Таблица 1

"НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

№ п/п

Наименование организаций - участников строительства

Кол

ичес

тво

отра

бота

нног

о вр

емен

и бе

з тра

вмат

изма

, (че

л.-ч

ас.)

Сре

днес

писо

чная

чис

ленн

ость

раб

отаю

щих

(чел

.)

Кол

ичес

тво

ДТП

Кол

ичес

тво

пож

аров

Несчастные случаи

Сум

ма ш

траф

ов з

а н

аруш

ение

тре

бова

ний

охр

аны

тру

да,

пром

ыш

ленн

ой, п

ожар

ной

и эл

ектр

обез

опас

ност

и *(

руб.

)Степень тяжести

Всего

Со смертельным

исходом

Легкие Тяжелые

Кол

ичес

тво

не

счас

тны

х сл

учае

вК

олич

еств

о по

стра

давш

их

Кол

ичес

тво

дней

не

труд

оспо

собн

ости

Кол

ичес

тво

несч

астн

ых

случ

аев

Кол

ичес

тво

пост

рада

вших

Кол

ичес

тво

дней

не

труд

оспо

собн

ости

несч

астн

ых

случ

аев

пост

рада

вших

дней

нет

рудо

спос

обно

сти

Кол

ичес

тво

не

счас

тны

х сл

учае

в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   161    ИТОГО:

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА

стр. 2 из 5

75

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ "НАИМЕНОВНАИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

                Таблица 2

Наименование организаций- участников строительства

Количество выявленных нарушений/Количество устраненных нарушений

безо

пасн

ой э

кспл

уата

ции

ГПМ

безо

пасн

ой э

кспл

уата

ции

сосу

дов,

раб

отаю

щих

под

да

влен

ием

пож

арно

й бе

зопа

снос

ти

элек

троб

езоп

асно

сти

отсу

тств

ия с

пецо

деж

ды,

спец

обув

и и

СИ

З

обуч

ения

по

ОТ,

ПБ

( в т

ом ч

исле

ин

стру

ктаж

и)

при

пров

еден

ии р

абот

по

выш

енно

й оп

асно

сти

и пр

очее

(рас

шиф

рова

ть в

пр

илож

ении

)

общ

ее к

олич

еств

о на

руш

ений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ИТОГО:

76

77

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА стр. 3 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. "НИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

  Таблица 3

№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ

СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды происшествий, в результате которых произошли несчастные случаиД

орож

но-т

ранс

порт

ное

прои

сшес

твие

Пад

ение

пос

трад

авш

его,

в т

.ч. с

вы

соты

Пад

ение

, обр

ушен

ие, о

бвал

ы п

редм

етов

, ма

тери

алов

, зем

ли и

т.д

.

Воз

дейс

твие

дви

жущ

ихся

, ра

злет

ающ

ихся

, вра

щаю

щих

ся п

редм

етов

и

дета

лей

Пор

ажен

ие э

лект

риче

ским

ток

ом

Воз

дейс

твие

экс

трем

альн

ых

темп

ерат

ур, в

то

м чи

сле

пож

ар, п

ерео

хлаж

дени

е

Воз

дейс

твие

вре

дны

х ве

щес

тв

Физ

ичес

кие

пере

груз

ки

Нер

вно-

псих

олог

ичес

кие

нагр

узки

Пов

реж

дени

я в

резу

льта

те к

онта

кта

с ж

ивот

ными

, нас

еком

ыми

и

прес

мыка

ющ

имис

я

Уто

плен

ие

Уби

йств

о

Пов

реж

дени

я пр

и ст

ихий

ных

бедс

твия

х

Про

чие

(рас

шиф

рова

ть в

при

лож

ении

)

  тяжесть н/с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с

1

ИТОГО:

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА стр. 4 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ "НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

Таблица 4

№ п/п

Наименование организаций-участников

строительства

Причины происшедших несчастных случаев Э

кспл

уата

ция

неис

прав

ных

маш

ин,

меха

низм

ов, о

бору

дова

ния

Нар

ушен

ие т

ехно

логи

ческ

ого

проц

есса

Нар

ушен

ие т

ребо

вани

й бе

зопа

снос

ти п

ри

эксп

луат

ации

тра

нспо

ртны

х ср

едст

в

Нар

ушен

ие п

рави

л до

рож

ного

дви

жен

ия

Неу

довл

етво

рите

льна

я ор

гани

заци

я пр

оизв

одст

ва р

абот

Неу

довл

етво

рите

льно

е со

держ

ание

и

недо

стат

ки в

орг

аниз

ации

раб

очих

мес

т

Неу

довл

етво

рите

льно

е те

хнич

еско

е со

стоя

ние

здан

ий, с

оору

жен

ий,

терр

итор

ии

Нед

оста

тки

в об

учен

ии б

езоп

асны

м пр

иема

м тр

уда

Неп

риме

нени

е ср

едст

в ин

диви

дуал

ьной

за

щит

ы

Нар

ушен

ие т

рудо

вой

и пр

оизв

одст

венн

ой

дисц

ипли

ны

Нах

ожде

ние

пост

рада

вшег

о в

сост

ояни

и ал

кого

льно

го, н

арко

тиче

ског

о оп

ьяне

ния

Уго

ловн

ые

прес

тупл

ения

Исп

ольз

ован

ие р

абот

ающ

его

не п

о сп

ециа

льно

сти

Лич

ная

неос

торо

жно

сть

Про

чие

(рас

шиф

рова

ть в

при

лож

ении

)

тяжесть н/с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л

1

ИТОГО:

78

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА стр. 5 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ "НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

Наименование организаций - участников строительства

Количество выявленных нарушений/Количество устраненных нарушений

Плата за негативное

воздействие на окружающую среду* (руб.)

Сумма штрафов за нарушение

законодательства в области охраны

окружающей среды (размер ущерба,

нанесенного окружающей

природной среде в результате

экологических правонарушений)**

(руб.)

Обр

ащен

ие

с

отхо

дам

и пр

оизв

одст

ва и

пот

ребл

ения

Загр

язне

ние

ат

мос

фер

ного

во

здух

а

Загр

язне

ние

водн

ых

объе

ктов

Воз

дейс

твие

на

почв

у

Вли

яние

на

фло

ру и

фау

ну

Про

чие

Общ

ее к

олич

еств

о

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

 

ИТОГО:

79

Раздел № 14 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Форма отчета о выполнении работ

Наименование объекта строительстваНаименование ПодрядчикаНомер и дата договора с Подрядчиком

№ п/п

Наименование подобъекта

(участка строительства)

Наименование работы(этапа работ)

Наименование операции, по

которой подписывается

акт(части работы)

Наименование акта

Дата подписания акта

Дата выдачи РД

Согласно директивному графику производства

работ по договоруФактическое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8

   

           

80

Датаначала работы

Датаокончания работы

Стоимость работы с учетом НДС, руб.

Физическийобъем работ

Единица измерения физического объема работ

Согласно директивному

графику производства

работ по договору

Фактическое исполнение

Согласно директивному

графику производства

работ по договору

Фактическое исполнение

По плану согласно договора

Фактическое исполнение

По плану согласно договора

Фактическое

исполнение

9 10 11 12 13 14 15 16 17

                 

81

Раздел № 15 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

ФОРМА

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ(подлежит разработке Поставщиком и включению в состав договора)

82

Раздел № 16 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Форма

Отчет по целевому использованию полученных авансов

руб. с НДС

№ пп

Входящее платежное поручение

Контрагент/субподрядчи

к

№ договора

Дата договора

Предмет договора

Сумма договора подряда 3-го уровня

Получатель

платежа

Назначение платежа

Всего оплачено за фактически выполненные

работы

Остаток к оплате

(9+10+11-13-14)№

платежного документа

Дата п/д

Сумма п/д

Договор, в рамках

которого был произведено

авансирования

Аванс Факт№

реестра

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1                             - 2                             - …                             -

Главный Бухгалтер(наименование организации)     ФИО

ПодписьГенеральный директор(наименование организации)     ФИО

Подпись

83

Раздел № 17 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Регламентпо предоставлению исполнительной документации

подрядными организациями (в части лифтов/эскалаторов)

1. Введение1.1. Регламент по предоставлению исполнительной документации подрядными организациями (далее –

Регламент) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утверждёнными приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128.

1.2. Регламент разработан с целью упорядочивания и приведения к единообразию порядка оформления и ведения исполнительной документации, определения сроков её предоставления, состава и количества экземпляров.

1.3. Регламент определяет требования к исполнительной документации, её оформлению и комплектации, а также содержит образцы актов и иной исполнительной документации оформляемой в ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

1.4. Регламент применяется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и распространяется на всех участников строительства: застройщика, технического заказчика, лиц осуществляющих строительство.

2. Требования к количеству экземпляров и порядку предоставления исполнительной документации

2.1. Требования к количеству экземпляров и порядку предоставления комплекта исполнительной документации по завершению этапа, вида, участка работ

2.1.1. Подрядчик готовит исполнительную документацию в 2 экземплярах (2 подлинника) и передаёт Покупателю в комплектности по шифрам рабочей документации, допущенной «В производство работ». Подлинник исполнительной документации включает в себя: подписанные всеми участниками строительства акты, чертежи, схемы, планы, паспорта на оборудование, изделия, спецификации, ведомости учёта, паспорта качества, сертификаты, инструкции, положения, заключения, протоколы испытаний и т.д. Документы, которые оформляются в единственном экземпляре, например, паспорт изделия, его подлинник прилагается к одному экземпляру исполнительной документации, при этом ко второму экземпляру подлинника исполнительной документации прилагается заверенная Подрядчиком копия паспорта изделия. Заверение Подрядчиком документов осуществляется надписью (штампом): «Копия верна», подписью уполномоченного лица и печатью организации (допускается печать «для документов»). Заверение 2-х и более страниц осуществляется путём их прошивки, нумерации, подписи и скрепления печатью организации. Двухсторонние документы заверяются с обеих сторон.

2.1.2. Подрядчик своим приказом назначает ответственных лиц, уполномоченных на ведение и оформление, заверение копий исполнительной документации, с правом подписи реестров и сопроводительных писем, актов и предписаний, в том числе определяют адреса электронной почты для обмена информацией и документами.

2.1.3. Срок передачи исполнительной документации в комплекте определяется графиком приёма-передачи исполнительной документации, подписанным Покупателем и Подрядчиком, который должен быть подготовлен в соответствии с утверждённым графиком производства работ на объекте. В случае изменения сроков производства работ или по согласованию сторон график приёма-передачи исполнительной документации подлежит корректировке.

2.1.4. Оформление и корректировку графика приёма-передачи исполнительной документации осуществляет Подрядчик, который в течение 5 рабочих дней с даты его оформления или корректировки направляет Покупателю на согласование.

2.1.5. По окончанию строительства объекта/этапа исполнительная документация в полном объеме должна быть передана подрядчиком не позднее одного месяца после завершения работ.

84

2.1.6. Исполнительная документация и (или) её копия должны иметь читаемый формат, без подчисток и исправлений. Исполнительная документация, как правило, оформляется в печатном виде. Акты печатаются с использованием двухсторонней печати, а в случае превышения количества листов акта, дополнительные листы нумеруются с использованием сквозной нумерации и идентификационного номера акта. Допускается внесение изменений и дополнений в акты только в случае уведомления всех лиц, участвовавших в освидетельствовании или приёмке работ. В противном случае исполнительная документация подлежит возврату Подрядчику для её восстановления и приведения в надлежащий вид.

2.1.7. При наличии замечаний к составу, форме исполнительной документации инженер строительного контроля/исполнительной документации Покупателя выдаёт Подрядчику предписание со сроками устранения замечаний, но не позднее 1 (одного) месяца с даты выдачи предписания.

2.1.8. Подрядчик по истечению/до истечения срока устранения замечаний к исполнительной документации предъявляет исполнительную документацию на повторную проверку инженеру строительного контроля/исполнительной документации Покупателя. В случае устранения замечаний инженер строительного контроля/исполнительной документации Покупателя готовит акт об устранении нарушений, который также вручает под роспись Подрядчику или направляется в адрес Подрядчика на официальный почтовый, электронный адреса. В случае не устранения замечаний инженер строительного контроля/исполнительной документации Покупателя готовит акт об не устранении нарушений, который также вручает под роспись Подрядчику или направляет в адрес Подрядчика на официальный почтовый, электронный адреса.

2.1.9. Полученная и сформированная по количеству экземпляров исполнительная документация подлежит учёту и хранению в архиве ООО «МИП-Строй№1».

2.1.10. Не допускается передача комплектов исполнительной документации Поставщиком третьим лицам минуя ООО «МИП-Строй№1». По согласованию с ООО «МИП-Строй№1» Покупатель может направить сопроводительным письмом на бланке ООО «МИП-Строй№1» 1 (один) комплект исполнительной документации Застройщику или эксплуатирующей организации в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Подлинник документа, подтверждающий передачу Подрядчиком исполнительной документации Застройщику, направляются в ООО «МИП-Строй№1» в течение 5 рабочих дней с даты её передачи.

2.1.11. Приём-передача исполнительной документации с грифом «Совершенно секретно», «Секретно», «Для служебного пользования» осуществляется участниками строительства в соответствие с требованиями законодательства самостоятельно или через специализированную организацию, имеющую лицензию на соответствующий вид деятельности.

2.1.12. Приём-передача комплектов исполнительной документации в адрес ООО «МИП-Строй№1»» осуществляется Подрядчиком при наличии сопроводительного письма и сводного реестра.

2.1.13. Сопроводительные письма о приёме-передаче исполнительной документации подписываются и направляются уполномоченными приказами и доверенностями Покупателя и Подрядчика лицами.

2.2. Требования к количеству экземпляров и порядку предоставления комплекта исполнительной документации актам приёмки выполненных работ по форме КС-2.

2.2.1 Исполнительная документация к актам приёмки выполненных работ по форме КС-2 предоставляется Подрядчиком в бумажном и (или) электронном виде. Форма предоставления определяется руководителем строительного контроля. Согласование оформляется протоколом совещания Покупателя и Подрядчика.

2.2.2 Исполнительная документация передаётся Покупателю в 1 экземпляре в виде заверенной копии с предъявлением подлинника. Заверение копий осуществляется Подрядчиком в соответствии с п.2.1.1 настоящего Регламента.

2.2.3 Исполнительная документация в электронном виде передаётся Покупателю в 1 экземпляре на электронном носителе (СD диск, флэш-накопитель или жёсткий диск) с предъявлением подлинника. Передача Исполнительной документации посредством использования электронной почты не допускается.

2.2.4 Состав и объем передаваемой Подрядчиком исполнительной документации определяется инженером строительного контроля/исполнительной документации на основании проектной, рабочей документации и работ, отражённых в актах приёмки выполненных работ по форме КС-2.

2.2.5 Исполнительная документация, предоставляемая Подрядчиком в печатном и (или) электронном виде, подлежит передаче инженеру строительного контроля/исполнительной документации для проверки и хранения с привязкой к шифру рабочей документации.

85

2.2.6 Проверка исполнительной документации, осуществляется в порядке п. 2.1.7-2.1.8 настоящего Регламента.

2.2.7 Проверенная исполнительная документация, предоставляемая к актам приёмки выполненных работ по форме КС-2, подлежит хранению у Покупателя и используется при приёмке комплектов исполнительной документации, предоставляемой Подрядчиком согласно п.2.1, 13.2, 13.3 настоящего Регламента.

2.2.8 Хранение и архивирование исполнительной документации в бумажном виде осуществляется на строительной площадке объекта капитального строительства в помещениях, выделенных для должностных лиц ООО «МИП-Строй№1». Архивирование производится помесячно с привязкой к шифру рабочей документации и к акту приёмки выполненных работ по форме КС-2.

Помещение для хранения и архивирования должно отвечать требованиям пожарной, энергетической безопасности, требованиям охраны труда и техники безопасности, оснащено сигнализацией и системой оповещения. Доступ посторонних лиц должен быть ограничен.

2.2.9 Хранение и архивирование исполнительной документации в электронном виде осуществляется с использованием служебной электронно-вычислительной техники ООО «МИП-Строй№1». Архивирование производится помесячно с привязкой к шифру рабочей документации и к акту приёмки выполненных работ по форме КС-2.

2.2.10 Предоставляемая Подрядчиком исполнительная документация к актам приёмки выполненных работ по форме КС-2, не является подтверждением приёма-передачи исполнительной документации по завершению вида, этапа, участка работ, предусмотренного п.2.1 настоящего Регламента.

3. Требования к составу и порядку заполнения исполнительной документации

3.1. Состав исполнительной документации подразделяется на:

исходно-разрешительная документация; исполнительная документация по конструкциям и внутренним инженерным системам; исполнительная документация по сетям инженерно-технического обеспечения.3.1.1. Состав исполнительной документации может быть дополнен путём внесения изменений в настоящий

Регламент, оформленным в установленном порядке. В случае необходимости, решение об изменении состава исполнительной документации принимает инженер строительного контроля ООО «МИП-Строй№1».

3.2. Перечень унифицированных актов, оформляемых при ведении строительства.

3.2.1. По результатам выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ оформляются актом освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и/или рабочей документацией.

3.2.2. Приёмка строительных конструкций, устранение выявленных нарушений в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляется актом освидетельствования ответственных конструкций. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и/или рабочей документацией.

3.2.3. Приёмка участков сетей инженерно-технического обеспечения конструкций, устранение выявленных нарушений в которых не возможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляется актом освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и/или рабочей документацией.

3.2.4. По результатам завершения внутренних и (или) наружных отделочных и облицовочных работ оформляется акт приемки готовых поверхностей.

3.2.5. Запись в рабочую документацию о выполнении работ в натуре вносит уполномоченное Подрядчиком должностное лицо [РД-11-02-2006].

4. Состав исходно-разрешительной документации

86

4.1. Договор подряда (субподряда) – заверенная копия;4.2. Перечень организаций, участвующих в строительстве;4.3. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства;4.4. Приказы о назначении ответственных лиц (производителей работ) за ведение работ на объекте

строительства, об осуществлении строительного контроля подрядчика, об ответственных за веление исполнительной документации согласно п. 2.1.2 настоящего Регламента.

4.5. Квалификационные удостоверения работников юридического лица;4.6. Договоры на поставку материалов и оборудования – заверенная копия;4.7. Договор на оказание услуг (лабораторное сопровождение работ) - заверенная копия;4.8. Свидетельства о создании юридического лица, о внесении сведений в Единый государственный реестр

юридических лиц, о постановке на учёт в налоговом органе;4.9. Свидетельство о внесении привлеченной лаборатории в Государственный реестр строительных

лабораторий;4.10. Свидетельство об аттестации и (или) аккредитации лаборатории;4.11. Квалификационные удостоверения лиц, осуществляющих испытания, измерения, обследования;4.12. Свидетельства о поверке средств измерений и испытаний и иные документы, подтверждающие их

соответствие законодательству о техническом регулировании;4.13. Проект производства работ.

5. Состав исполнительной документации по строительным работам

5.1. Общие документы: Общий журнал работ; Журнал авторского надзора; Специальные журналы (журнал входного контроля, журнал бетонных работ, журнал ухода за бетоном,

журнал монтажных работ, журнал сварочных работ и антикоррозийной защиты и др.)5.2. Акты освидетельствования ответственных конструкций;5.3. Акты освидетельствования скрытых работ;5.4. Акт приемки готовых поверхностей;5.5. Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;5.6. Акты об изготовлении контрольных образцов и протоколы испытаний применяемых материалов;5.7. Исполнительные геодезические схемы;5.8. Таблицы эллиптичности колец на первичное нагнетание (для тоннелепроходческих работ).

6. Работы по устройству верхнего строения пути

6.1. Акты освидетельствования скрытых работ. Бетонирование жесткого основания;6.2. Акты освидетельствования скрытых работ на приёмку устройства рельсошпальной решётки пути,

раскреплённого в тоннеле и подготовленного к бетонированию;6.3. Исполнительная маркшейдерская съемка положения пути;6.4. Исполнительная маркшейдерская схема участка пути;6.5. Акты освидетельствования скрытых работ по приемке пути после бетонирования;6.6. Акты освидетельствования ответственных конструкций по приемке пути;6.7. Паспорта, сертификаты на применяемые материалы (бетон, рельсы, технические паспорта на стыки

рельсов).6.8. Паспорт линии (основные показатели линии, станции, дополнительных сооружений и устройств,

электродепо [СП 32-105-2004];6.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7. Состав исполнительной документации по внутренним инженерным системам. Раздел ОВ и ВК.

7.1. Вентиляция.

87

7.1.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы воздуховода [РД 11-02-2006];7.1.2. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство тепло-огнезащитных покрытий [РД 11-02-

2006];7.1.3. Акты освидетельствования скрытых работ на закладку отверстий (в местах пересечений) [РД 11-02-

2006];7.1.4. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];7.1.5. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж;7.1.6. Акт об окончании монтажных работ [СП 32.105.2004];7.1.7. Ведомость смонтированного оборудования [И 1.13-07];7.1.8. Акт индивидуального испытания оборудования [СП 73.13330.2012];7.1.9. Технический отчёт по испытаниям;7.1.10. Акт об окончании пусконаладочных работ;7.1.11. Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха) [СП 73.13330.2012];7.1.12. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;7.1.13. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD диске,

бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.1.14. Исполнительные чертежи (схемы);7.1.15. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.1.16. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.2. Кондиционирование

7.2.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (фреонопроводы) [РД 11-02-2006];7.2.2. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции (фреонопроводы) [РД 11-02-2006];7.2.3. Акты освидетельствования скрытых работ на закладку отверстий (в местах пересечений) [РД 11-02-

2006];7.2.4. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];7.2.5. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж;7.2.6. Акт об окончании монтажных работ;7.2.7. Ведомость смонтированного оборудования;7.2.8. Акт индивидуального испытания оборудования [СП 73.13330.2012];7.2.9. Технический отчет по испытаниям;7.2.10. Акт об окончании пусконаладочных работ;7.2.11. Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха) [СП 73.13330.2012];7.2.12. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;7.2.13. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD диске,

бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.2.14. Исполнительные чертежи (схемы);7.2.15. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.2.16. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.3. Отопление, теплоснабжение

7.3.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) [РД 11-02-2006];7.3.2. Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска, грунтовка)

[РД 11-02-2006];7.3.3. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.3.4. Акты освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах пересечений) [РД 11-02-

2006];7.3.5. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];

88

7.3.6. Акты промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.3.7. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность [СП 73.13330.2012];7.3.8. Ведомость смонтированного оборудования;7.3.9. Акт об окончании монтажных работ;7.3.10. Технический отчет по испытаниям;7.3.11. Акт об окончании пусконаладочных работ / акт о готовности системы к эксплуатации [СП

73.13330.2012];7.3.12. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;7.3.13. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD диске,

бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.3.14. Исполнительные чертежи (схемы);7.3.15. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.3.16. Акт приемки системы отопления [СП 32-105-2004];7.3.17. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.4. Водоснабжение

7.4.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) [РД 11-02-2006];7.4.2. Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска, грунтовка)

[РД 11-02-2006];7.4.3. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.4.4. Акты промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.4.5. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность [СП 73.13330.2012];7.4.6. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];7.4.7. Ведомость смонтированного оборудования;7.4.8. Заключение лаборатории на пригодность воды для питьевых нужд;7.4.9. Акт окончания монтажных работ;7.4.10. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией; Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и/или CD диске,

бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.4.11. Исполнительные чертежи (схемы);7.4.12. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.4.13. Акт испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода [СП 32-105-2004];7.4.14. Акт приемки внутренних систем хозяйственно-противопожарного и горячего водоснабжения [СП

32-105-2004];7.4.15. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.5. Канализация

7.5.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) водопровода [РД 11-02-2006];

7.5.2. Акты освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах пересечений) [РД 11-02-2006];

7.5.3. Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска, грунтовка) [РД 11-02-2006];

7.5.4. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.5.5. Акт испытания системы внутренней канализации [СП 73.13330.2012];7.5.6. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность на герметичность;7.5.7. Акт промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];

89

7.5.8. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со спецификацией;

7.5.9. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.5.10. Исполнительные чертежи (схемы);7.5.11. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.5.12. Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации [СП 32-105-2004];7.5.13. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.6. Ливнево-дождевая канализация

7.6.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) [РД 11-02-2006];7.6.2. Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска, грунтовка)

[РД 11-02-2006];7.6.3. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.6.4. Акты освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах пересечений) [РД 11-02-

2006];7.6.5. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];7.6.6. Акт промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.6.7. Акт испытания системы внутреннего водостока [СП 73.13330.2012];7.6.8. Ведомость смонтированного оборудования;7.6.9. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;7.6.10. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD диске,

бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.6.11. Исполнительные чертежи (схемы);7.6.12. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.6.13. Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации [СП 32-105-2004];7.6.14. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8. Состав исполнительной документации по внутренним инженерным системам. Электромонтажные работы

8.1. Общий обязательный перечень документов8.1.1. Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ

смонтированного оборудования;8.1.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];8.1.3. Акт готовности строительной части помещений к производству электромонтажных работ [И 1.13-07];8.1.4. Акт технической готовности электромонтажных работ [И 1.13-07];8.1.5. Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию [И 1.13-

07];8.1.6. Ведомость изменений и отступлений от проекта [И 1.13-07];8.1.7. Ведомость смонтированного электрооборудования [И 1.13-07];8.1.8. Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ [И 1.13-

07];Исполнительные чертежи (схемы);8.1.9. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;8.1.10. Паспорта, письма и сертификаты;8.1.11. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8.2. Дополнение для проектов ЭО

90

8.2.1. Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения (рабочего освещения) исполнительной документации;

8.2.2. Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения (аварийного освещения);

8.2.3. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8.3. Дополнение для проектов ЭМ, ЭТ, ЭК

8.3.1. Акты освидетельствования конструкций лотков и мостов под кабельные линии;8.3.2. Журнал прокладки кабеля [И 1.13-07];8.3.3. Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой;8.3.4. Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В [И 1.13-07];

8.3.5. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8.4. Дополнение для проектов ЭП

8.4.1. Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи [И 1.13-07]; 8.4.2. Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной

батарее [И 1.13-07];8.4.3. Исполнительный чертеж заземляющего устройства ТПП (МОСГОРГЕОТРЕСТ) [ПУ7 ПТЭЭП,

И1.13-07];8.4.4. Паспорт на заземляющее устройство [И 1.13-07];8.4.5. Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств [РД 11-02-2006];8.4.6. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8.5. Пусконаладочные работы

8.5.1. Технический отчет;8.5.2. Акт об окончании пусконаладочных работ.8.5.3. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

9. Состав исполнительной документации по внутренним инженерным системам. Слаботочные системы

9.1. Сети связи

9.1.1. Акт готовности строительной части помещений к производству электромонтажных работ [И 1.13-07];9.1.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];9.1.3. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж;9.1.4. Протокол прогрева кабеля на барабанах (при укладке кабеля при низких температурах) [И 1.13-07];9.1.5. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;9.1.6. Акт технической готовности электромонтажных работ с приложениями [И 1.13-07];9.1.7. Акты освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006];9.1.8. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD,

паспорта с барабанов, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика кабеля и материалов (ведомости о передаче документации);

9.1.9. Ведомость смонтированного оборудования [И 1.13-07];9.1.10. Кабельный журнал, оформленный в соответствии с фактически выполненными объемами работ; 9.1.11. Акт измерения сопротивления изоляции [И 1.13-07];9.1.12. Акт измерения параметров кабельных линий [СП 120.13330.2012];9.1.13. Акт измерения сопротивления заземления;9.1.14. Исполнительный чертеж с внесенными согласованными изменениями;

91

9.1.15. Ведомость изменений и отступлений от проекта [И 1.13-07];9.1.16. Ведомость (накладная) передачи ЗИП;9.1.17. Акт передачи смонтированного оборудования для пуско-наладочных работ [И 1.13-07];9.1.18. Отчет о проведенных пуско-наладочных работах в соответствии с согласованной методикой

проведения пуско-наладочных работ;9.1.19. Акт окончания пуско-наладочных работ;9.1.20. Лицензии на программные продукты + пароли и ключи;9.1.21. Лист программирования (карта настроек, карта IP адресов и др.);9.1.22. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания с приложениями

[СниП 3.01.04-87];9.1.23. Методика проведения комплексных испытаний;9.1.24. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования с приложениями

[СниП 3.01.04-87];9.1.25. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

9.2. Средства сигнализации

9.2.1. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ [РД 78.145-93];9.2.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];9.2.3. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж [РД 78.145-93];9.2.4. Акт о проведении входного контроля [РД 78.145-93];9.2.5. Протокол прогрева кабеля на барабанах (при укладке кабеля при низких температурах) [РД 78.145-

93];9.2.6. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;9.2.7. Акт об окончании монтажных работ [РД 78.145-93];9.2.8. Акты освидетельствования скрытых работ [РД 78.145-93];9.2.9. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе или CD диске,

паспорта с барабанов, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика кабеля и материалов (ведомости о передаче документации);

9.2.10. Ведомость смонтированных приборов и оборудования [РД 78.145-93];9.2.11. Кабельный журнал, оформленный в соответствии с фактически выполненными объемами работ;9.2.12. Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок [РД 78.145-93];9.2.13. Исполнительный чертеж с внесенными согласованными изменениями;9.2.14. Ведомость изменений и отступлений от проекта [И 1.13-07];9.2.15. Ведомость (накладная) передачи ЗИП;9.2.16. Акт передачи смонтированного оборудования для пуско-наладочных работ [И 1.13-07];9.2.17. Отчет о проведенных пуско-наладочных работах в соответствии с согласованной методикой

проведения пуско-наладочных работ;9.2.18. Акт об окончании пусконаладочных работ [РД 78.145-93];9.2.19. Техническую документацию предприятий – изготовителей;9.2.20. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания с приложениями

[РД 78.145-93];9.2.21. Методика проведения комплексных испытаний;9.2.22. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования с приложениями

[РД 78.145-93];9.2.23. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

10. Состав исполнительной документации по грузоподъёмным механизмам

10.1. Лифты.

10.1.1. Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта [ГОСТ 22845-85];

92

10.1.2. Акт проверки состояния и приемки оборудования в монтаж [ГОСТ 22845-85];10.1.3. Акт полного технического освидетельствования лифта;10.1.4. Декларация соответствия лифта;10.1.5. Паспорт лифта с приложением: Акт освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006]; Протокол испытания рымов; Акт на сварочные работы; Протокол функционирования лифта [ГОСТ 22845-85]; Акт приемки лифта в эксплуатацию [ГОСТ 22845-85];10.1.6. Акт технической готовности лифта [ГОСТ 22845-85];10.1.7. Сертификаты соответствия (Паспорта качества) на оборудование и материалы;10.1.8. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

10.2. Эскалаторы.

10.2.1. Паспорт эскалатора;10.2.2. Акт технической готовности эскалатора [Приказ РосТехНадзор №9 от 13.01.2014]: Акт полного технического освидетельствования; Протокол маркшейдерских замеров установки направляющих

лестничного полотна для тоннельных эскалаторов [СП 32-105-2004]; Акт освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006];10.2.3. Акт о возможности ввода в эксплуатацию эскалатора [Приказ РосТехНадзор №9 от 13.01.2014].10.2.4. Сертификаты соответствия (Паспорта качества) на оборудование и материалы;10.2.5. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

10.3. Краны.

10.3.1. Проект производства работ;10.3.2. Промежуточный акт приемки кранового пути под монтаж крана [СТО НОСТРОЙ №2.2.78-2012];10.3.3. Акт сдачи-приемки заземления кранового пути [СТО НОСТРОЙ №2.2.78-2012];10.3.4. Акт приемки в монтаж металлоконструкций и оборудования крана;10.3.5. Акт сдачи-приемки кранового рельсового пути в эксплуатацию [Приказ МПС России № ЦРБ-278 от

04.05.94];10.3.6. Акт сдачи-приемки кранового пути в эксплуатацию [СТО НОСТРОЙ №2.2.78-2012];10.3.7. Акт сдачи-приемки крана после монтажа [ОСТ 34-13-915-85)];10.3.8. Паспорт кранового пути;10.3.9. Сертификаты соответствия (Паспорта качества) на оборудование и материалы.10.3.10. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

11. Состав исполнительной документации по противопожарной защите

11.1. Автоматические установки пожаротушения

11.1.1. Исполнительная проектная документация по всем системам;11.1.2. Ведомость смонтированного оборудования;11.1.3. Паспорта и техническая документация (этикетки, инструкции по эксплуатации и проч.) на все

оборудование систем;11.1.4. Сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и оборудование (трубопроводы,

запорная арматура, насосное оборудование, кабели и провода, приемно-контрольное оборудование и проч.);11.1.5. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];11.1.6. Акт об окончании пуско-наладочных работ;11.1.7. Акт проведения индивидуальных испытаний установки автоматического пожаротушения;11.1.8. Акт комплексного опробования технических средств автоматической противопожарной защиты;11.1.9. Акт проведения входного контроля;

93

11.1.10. Акт измерения сопротивления изоляции;11.1.11. Акт освидетельствования скрытых работ;11.1.12. Акт окончания монтажных работ;11.1.13. Акт гидравлического испытания трубопроводов установки пожаротушения;11.1.14. Акт испытания агрегатов вхолостую или под нагрузкой;11.1.15. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ;11.1.16. Акт готовности траншей к укладке трубопроводов (кабелей);11.1.17. Акт испытания арматуры;11.1.18. Акт о выявленных дефектах приборов, оборудования и агрегатов;11.1.19. Акт о готовности фундаментов;11.1.20. Акт прогрева кабелей на барабанах;11.1.21. Протокол испытания на герметичность разделительных уплотнений защитных трубопроводов для

электропроводок во взрывоопасных зонах;11.1.22. Акт испытания гидропневматической емкости;11.1.23. Паспорт на зарядку баллонов установки газового пожаротушения;11.1.24. Акт приемки установки в эксплуатацию;11.1.25. Инструкция по эксплуатации установки пожарной сигнализации;11.1.26. Инструкция по эксплуатации установки автоматического пожаротушения;11.1.27. Функциональные схемы обвязки узлов управления;11.1.28. Схема обвязки станции;11.1.29. Принципиальная схема;11.1.30. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

11.2. Монтаж технических средств пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией

11.2.1. Исполнительная проектная документация по всем системам;11.2.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];11.2.3. Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;11.2.4. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ [РД 78.145-93];11.2.5. Акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок) [РД 78.145-93];11.2.6. Акт о проведении входного контроля [РД 78.145-93];11.2.7. Протокол прогрева кабеля на барабанах [РД 78.145-93];11.2.8. Протокол испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями на герметичность;11.2.9. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок [РД 78.145-93];11.2.10. Акт об окончании монтажных работ [РД 78.145-93];11.2.11. Акт об окончании пусконаладочных работ [РД 78.145-93];11.2.12. Ведомость смонтированных ППКП (ППУ) и извещателей [РД 78.145-93];11.2.13. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

11.3. Огнезащита металлического каркаса здания

11.3.1. Акт освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006]: Подготовка поверхности металлоконструкции к нанесению грунтовки; Нанесение грунтовки на подготовленную поверхность металлоконструкции; Нанесение огнезащитного состава на металлоконструкции каркаса здания.11.3.2. Акты приемки и испытаний строительных конструкций: Протокол проверки качества огнезащитного состав на металлические конструкции (выполняется ГУ

«СЭУ ФПС «ИПЛ»).11.3.3. Паспорта, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, на применяемые материалы;11.3.4. Рабочий проект на огнезащиту металлических конструкций с надписями о соответствии

выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с автором проекта;

11.3.5. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

94

12. Состав исполнительной документации по сетям инженерно-технического обеспечения

12.1. Водопровод

12.1.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.1.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний;12.1.3. Акт технической приемки/Акт технической готовности;12.1.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории

города Москвы;12.1.5. Акты гидравлических испытаний трубопроводов и пожарных гидрантов;12.1.6. Акт на промывку трубопровода;12.1.7. Акт на прогон поршня (до Д630 мм.);12.1.8. Справка Центра технической диагностики;12.1.9. Протокол качества воды;12.1.10. Справка о приемки катодной защиты (при наличии в проекте);12.1.11. Акт на использование и сброс воды при освоении нового трубопровода (совместно с

Покупателем);12.1.12. Акт ликвидации трубопроводов;12.1.13. Акт приемки водомерного узла;12.1.14. Акт разграничения балансовой принадлежности;12.1.15. Разрешение на водоснабжение и канализование (совместно с тех. заказчиком);12.1.16. Справка о выполнении ТУ (или запись в акте тех. приемки);12.1.17. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.2. Канализация

12.2.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.2.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний;12.2.3. Акт приемки городской канализационной сети рабочей комиссией для получения ЗОС в

Мосгосстройнадзоре;12.2.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории

города Москвы;12.2.5. Акт гидравлических испытаний трубопроводов (для напорного трубопровода);12.2.6. Справка Центра технической диагностики;12.2.7. Справка о приемки катодной защиты;12.2.8. Акт на использование и сброс воды при освоении нового трубопровода;12.2.9. Акт ликвидации трубопроводов;12.2.10. Акт разграничения балансовой принадлежности;12.2.11. Справка о выполнении ТУ (или запись в акте тех. приемки);12.2.12. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.3. Дождевая канализация

12.3.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.3.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний;12.3.3. Акт технической готовности для приемки в эксплуатацию сооружения водоотведения;12.3.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории

города Москвы;12.3.5. Справка на присоединение;12.3.6. Акт ликвидации трубопроводов;

95

12.3.7. Акт технической приемки за подписью эксплуатирующей организации (при участии Покупателя);12.3.8. Справка о снятии замечаний за подписью эксплуатирующей организации;12.3.9. Справка о выполнении ТУ (или запись в акте тех. приемки);12.3.10. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.4. Теплосеть

12.4.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.4.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний;12.4.3. Сопроводительное письмо о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую

организацию;12.4.4. Акт технической приемки объекта инженерного и коммунального назначения (на основании

расшифровки, совместно с филиалом), в акте должна быть запись о выполнении ТУ в полном объеме;12.4.5. Акт о технологическом присоединении;12.4.6. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории

города Москвы;12.4.7. Сопроводительное письмо о передачи исполнительной документации в эксплуатирующую

организацию;12.4.8. Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта;12.4.9. Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с приложением акта о готовности к

эксплуатации тепловых сетей (развернутый акт);12.4.10. Акт осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей;12.4.11. Акт приемки в эксплуатацию дистанционного контроля трубопроводов в ППУ изоляции;12.4.12. Акт на гидравлическое испытание трубопровода;12.4.13. Акт проверки качества гидропневматической промывки трубопроводов;12.4.14. Акт проверки качества механической чистки трубопроводов;12.4.15. Исполнительная схема стыков;12.4.16. Исполнительная схема камер и павильонов с узлами трубопроводов;12.4.17. Заключения на просвет стыков и акты ВИК;12.4.18. Акт приема-сдачи монтажных и пуско-наладочных работ по телемеханизации камер-павильонов;12.4.19. Акт ликвидации трубопроводов и павильонов;12.4.20. Акт разграничения балансовой принадлежности;12.4.21. Удостоверение сварщиков;12.4.22. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.5. Газопровод

12.5.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.5.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний;12.5.3. Акт приемки законченного строительством газопровода и сдачи его в эксплуатацию;12.5.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории

города Москвы;12.5.5. Акт приемки законченного строительством газопровода на право присоединения его к действующей

газовой сети;12.5.6. Акт на приемку СМР катодной защиты и схема расположения станции;12.5.7. Акт испытания газопровода на герметичность;12.5.8. Строительный паспорт подземного (наземного) газопровода, газового ввода;12.5.9. Акт и справка приемки места присоединения (врезки) вновь построенного наружного газопровода в

действующий;12.5.10. Акт и справка на обрезку газопровода;12.5.11. Акт на ликвидацию газопровода;12.5.12. Акт на установку контрольных трубок;

96

12.5.13. Акт на чеканку и герметизацию концов футляра;12.5.14. Акт проверки правильности устройства футляров для подземного трубопровода;12.5.15. Акт на продувку газопровода;12.5.16. Акт на очистку внутренней полости газопровода с использованием поршня;12.5.17. Заключение о проверке качества изоляции;12.5.18. Протоколы проверки сварных стыков;12.5.19. Удостоверение сварщиков;12.5.20. Справка о передаче исполнительной документации в полном объеме;12.5.21. Справка о выполнении ТУ;12.5.22. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.6. Электрические сети

12.6.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.6.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний бетона (при сооружении ТП) и уплотнения песка;12.6.3. Акт технической приемки;12.6.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории

города Москвы;12.6.5. Акты проведенных испытаний (осмотр барабана, прогрев, замеры изоляции);12.6.6. Копия кабельного журнала;12.6.7. Справка о передаче исполнительной документации в район эксплуатации;12.6.8. Акт ликвидации кабельных линий;12.6.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.7. Сети связи

12.7.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.7.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний бетона и уплотнения песка;12.7.3. Справка о выполнении ТУ;12.7.4. Акт приемки законченного строительством объекта;12.7.5. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории

города Москвы;12.7.6. Протоколы испытаний кабелей;12.7.7. Акт ликвидации сетей связи;12.7.8. Акт скрытых работ по форме МГТС и ведомость осмотра линейно-кабельных сооружений связи

(форма МГТС);12.7.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.8. Уличное освещение

12.8.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.8.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний бетона и уплотнения песка;12.8.3. Справка о приемке в эксплуатацию наружного освещения;12.8.4. Акт сдачи-приемки объектов наружного освещения, построенных по лимитам капитального

строительства;12.8.5. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории

города Москвы (при закрытой прокладке кабелей);12.8.6. Протоколы испытаний кабелей;12.8.7. Акт ликвидации уличного освещения;12.8.8. Акт ликвидируемого оборудования;12.8.9. Справка о передаче исполнительной документации в район эксплуатации;

97

12.8.10. Акты проведенных испытаний (осмотр барабана, прогрев, замеры изоляции);12.8.11. Акт технической готовности электромонтажных работ;12.8.12. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.9. Кабели Мосэлектротранс (МЭТ)

12.9.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.9.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний бетона и уплотнения песка;12.9.3. Акт технической приемки;12.9.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории

города Москвы;12.9.5. Акты проведенных испытаний (осмотр барабана, прогрев, замеры изоляции);12.9.6. Копия кабельного журнала;12.9.7. Акт ликвидации сетей кабельных линий;12.9.8. Справка о передаче исполнительной документации в район эксплуатации;12.9.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.10. Коллектор

12.10.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.10.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний;12.10.3. Акт технической приемки;12.10.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на

территории города Москвы;12.10.5. Акты технической приемки на каждую смонтированную систему (вентиляция, водоотведение,

освещение, сигнализация, газоанализ и т.п.);12.10.6. Акт ликвидируемого участка коллектора или вентшахт с перечнем ликвидируемого оборудования;12.10.7. Акты проведенных испытаний (только в части внутренних инженерных систем);12.10.8. Справка о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую организацию;12.10.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.11. Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУД)

12.11.1. Акт сдачи-приемки в эксплуатацию законченного строительством (реконструкцией) объекта ТСОД;

12.11.2. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории города Москвы (при закрытой прокладке кабелей);

12.11.3. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.12. Благоустройство

12.12.1. Акт приемки благоустройства;12.12.2. Исполнительный чертеж (с границами балансовой ответственности и расшифровкой деревьев и

кустарников);12.12.3. Справка о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую организацию;12.12.4. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.13. Устройство дорог

12.13.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.13.2. Паспорта, сертификаты на применяемые материалы, исполнительные схемы и протоколы

испытаний (керны);

98

12.13.3. Исполнительный чертеж с указанием объемов работ и границами балансовой принадлежности;12.13.4. Акт приемки верхнего слоя, а/б покрытия (ГКУ «Кольцевые магистрали, ГБУ «Автомобильные

дороги»);12.13.5. Акт приемки пешеходного ограждения, барьерного ограждения, тротуаров, дорожной разметки и

т.п.;12.13.6. Справка о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую организацию;12.13.7. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

13. Формирование реестров, папок и коробов исполнительной документации

13.1. Исполнительная документация формируется и передаётся Подрядчиком последовательно по результатам выполнения работ. Исполнительная документация формируется в папки на 2-х кольцах количество которых определено коробом «Делопроизводство» (размер 480*325*295). Сформированные папки укладываются в короб.

13.2. Количество папок и коробок определяются Подрядчиком самостоятельно.13.3. Образец оформления папки с 2-мя кольцами приведён в приложении 1 к настоящему Регламенту.13.4. Образец оформления короба «Делопроизводство» (размер 480*325*295) приведён в приложении 2 к

настоящему Регламенту.13.5. В каждый короб вкладывается Сводный реестр исполнительной документации, образец оформления

приведён в приложении 4 к настоящему Регламенту.13.6. Сводный реестр исполнительной документации короба готовится Подрядчиком в 3-х экземплярах (2 -

Покупателю, 1 – Подрядчику с отметкой о приёме-передаче).13.7. Реестр исполнительной документации папки готовится Подрядчиком в 3-х экземплярах (2 -

Покупателю, 1 – Подрядчику с отметкой о приёме-передаче), образец приведён в приложении 3 к настоящему Регламенту.

99

Приложение № 1 кРазделу № 17 к Приложению

к Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПАПОК ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Торцевая часть папки Лицевая часть папки

100

Объ

ект:

(в с

оотв

етст

вии

с ли

цево

й ча

стью

)Уч

асто

к: (в

соо

твет

стви

и с

лице

вой

част

ью)

Пос

тавщ

ик: (

в со

отве

тств

ии с

лиц

евой

час

тью

)О

рган

изац

ия, в

ыпо

лнив

шая

раб

оты

: (в

соот

ветс

твии

с

лице

вой

част

ью)

(шифр комплекта рабочей

документации)

Участок: (участок, строительная площадка, наименование сооружения с привязкой к пикетам/точкам/осям)

Исполнительная / Разрешительная документация

(нужное оставить)

Застройщик: Заказчик: Подрядчик: (организация, выполняющая работы по договору с Застройщиком)Организация, выполнившая работы: (непосредственный производитель работ)

(шифр комплекта рабочей документации)

Папка №

Папка №

ООО «МИП-Строй№1»

Объект: (наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)

Приложение № 2 кРазделу № 17 к Приложению

к Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Застройщик: _________________________

Коробка №… Заказчик-Генподрядчик:

Подрядчик: (организация, выполняющая работы по договору с Застройщиком)

Организация, выполнившая работы: (непосредственный производитель работ)

Объект: (наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)

Участок: (участок, строительная площадка, наименование сооружения с привязкой к пикетам/точкам/осям)

Папка №1

Папка №2

Папка №3

101

Приложение № 3 кРазделу № 17 к Приложению

к Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Застройщик:Заказчик-Генподрядчик:

Подрядчик:(организация, выполняющая работы по договору с Застройщиком)

Организация, выполнившая работы:

(непосредственный производитель работ)

Объект: (наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)

Участок: (участок, строительная площадка, наименование сооружения с привязкой к пикетам/точкам/осям)

Реестр исполнительной документации Папка № ___

Утвердил:

________________________________________ /_____________/ «___»__________ 20 ___г. (должность, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

102

№ п/п Наименование документа, номер, дата. № листа

1 АОСР № 1УМ от 14.03.15г., Армирование монолитных участках УМ-2Е, УМ-14Е, УМ- 15Е с установкой опалубки 1

2 Исполнительная схема № 1УМ/2Е от 14.03.15г. 2

3 АОСР № 1/1УМ от 17.03.15г., Бетонирование монолитных участках УМ-2Е, УМ-14Е, УМ- 15Е 3

4 Исполнительная схема № 1/1УМ/2Е от 17.03.15г. 4

5 Документ о качестве № 7789 от 14.03.15г. 5

6 Акт об изготовлении контрольных образцов бетона № 1УМ 6

7 Протокол № 15-15 от 17.03.15г., на 7 сутки 7

Приложение № 4 кРазделу № 17 к Приложению

к Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

Застройщик:Заказчик-Генподрядчик:

Подрядчик:(организация, выполняющая работы по договору с Застройщиком)

Организация, выполнившая работы:

(непосредственный производитель работ)

Объект: (наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)

Участок: (участок, строительная площадка, наименование сооружения с привязкой к пикетам/точкам/осям)

СВОДНЫЙ РЕЕСТРИсполнительной документации

Коробка № ___

Утвердил:

________________________________________ /_____________/ «___»__________ 20 ___г. (должность, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

103

№ п/п Наименование папки № папки

1 Разрешительная документация Папка № 1

2 Исполнительная производственная документация (Исполнительные рабочие чертежи) Папка № 2

3 Общие и специальные журналы Папка № 3

4 Исполнительная производственная документация (разделы ОС, КЖ)

Папка № 4

5 Исполнительная производственная документация (раздел АР) Папка № 5

6 Исполнительная производственная документация (разделы ПЖ) Папка № 6

7 Исполнительная производственная документация (разделы ЭО, ЭМ, ОВ, ВК и тд.) Папка № 7

104

Раздел № 18 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

ФОРМАУнифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата Россииот 11.11.99. № 100

КодФорма по

ОКУД 0322005

Графа заполняется ПоставщикомИнвестор-Застройщик Графа заполняется Поставщиком по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс

Графа заполняется ПоставщикомПокупатель-Генподрядчик Графа заполняется Поставщиком

по ОКПОорганизация, адрес, телефон, факс

Графа заполняется ПоставщикомСтройка Графа заполняется Поставщиком

наименование, адрес

Графа заполняется ПоставщикомОбъект

Графа заполняется Поставщиком

наименование

Вид деятельности по ОКДП Графа заполняется Покупателем

Договор подряда номер Графа заполняется Покупателем

дата Графа заполняется Покупателем

Вид операции  

Номер документа

Дата составления

Отчетный периодс по

105

Графа заполняется Поставщико

м

Графа заполняется Покупателем

Графа заполняется Покупателем

Графа заполняется Покупателем

AKTО ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Номер

Шифр расценки и коды ресурсо

в

Наименование работ и

затрат

Единица измерени

я

Кол-во единиц

Цена на ед. изм.

руб.

Поправочные коэфф.

Коэфф. зимних

удоро-жаний

ВСЕГО в базисном

уровне цен, руб.

Коэфф. пересчет

а и нормы

НР и СП

Всего в текущем

уровне цен, руб.

п/п

поз. по

смете

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Указание № рабочей сметы обязательнозаполняется Поставщиком !!!

ИтогоГрафа

заполняется Поставщико

м

Графа заполняется Поставщико

м

СМР

Графа заполняется Поставщико

м

Графа заполняется Поставщико

м

в том числе МАТЕРИАЛЫ

Графа заполняется Поставщико

м

Графа заполняется Поставщико

м

Прочие

Графа заполняется Поставщико

м

Графа заполняется Поставщико

м

106

Итого по разделу с К=1Графа

заполняется Поставщико

м

Графа заполняется Поставщико

м

СМРГрафа

заполняется Поставщико

м

Графа заполняется Поставщико

м

в т.ч. ЗП и ЗПМ

Графа заполняется Поставщико

м

Графа заполняется Поставщико

м

в т.ч. материалы

Графа заполняется Поставщико

м

Графа заполняется Поставщико

м

ПрочиеГрафа

заполняется Поставщико

м

Графа заполняется Поставщико

м

Подписи Инспектор ДСМ

Руководитель строительства ООО «МИП-Строй№1»

Представители подрядных организаций

107

Раздел № 19 к Приложениюк Договору от ______ ______ 20____ № ____________________

ФОРМАПокупательПокупательПоставщикПоставщикПокупательПоставщикПокупательПокупательа____________________________________________________ (ФИО, должность) дан геодезический репер на высоте 1м от уровня чистого пола. Репер отмечен на всех этажах для установки этажных дверей указанного лифта (-ов).Указанный репер изменению не подлежит. Примечания: ____________________________________________________ ____________________________________________________ (внешний вид отметки, фотографии и т.п.)

Дата и номер договора:

Адрес объекта (место производства работ):

Номер лифта в соответствии с Договором:

Заводской номер лифта:

Передал: Принял:

Представитель Покупателя: Представитель Поставщика:

Организация: Организация:

Должность: Должность:

ФИО: ФИО:

Подпись: Подпись:

108

АКТ

передачи оборудования на объекте

город _________ «____»___________20______г.

Настоящий акт составлен между представителем компании ___________________ (далее – «Покупатель»), с одной стороны, и представителем компании _______________ (далее – «Поставщик») с другой стороны, о том, что Поставщик передает, а Покупатель принимает указанное ниже лифтовое оборудование в связи с приостановкой (перерывом) выполнения Поставщиком работ по договору. В период указанной приостановки до обратной передачи лифтового оборудования Поставщику по акту, лифтовое оборудование находится на ответственном хранении Покупателя.

Дата и номер договора:

Адрес объекта

(место производства работ):

Номер лифта в соответствии с Договором:

Заводской номер лифта:

Причина приостановки выполнения работ:

Дата передачи оборудования:

Планируемая дата возобновления работ:

Настоящим актом подтверждается следующее:

Следующее оборудование лифта смонтировано в шахте (приямке, машинном помещении): ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(указать части оборудования, например: направляющие, подвесные кабели, кабины с блоками управления на крыше, двигатели, отводные блоки, панели и станции управления, противовесы с грузами, троса, натяжные устройства, электропроводка, ограничители скорости, приводы дверей кабины, двери кабин, натяжные устройства, этажная сигнализация, панель управления (МАП), порталы дверей шахты, верхние балки дверей шахты, буфера, двери шахты на этажах _______________________ , пороги).

Вышеперечисленное оборудование находится в исправном состоянии.

Царапины, вмятины, сколы, надрезы, трещины на порталах, кнопках, индикаторах, всех шахтных дверях, панелях в кабине, станциях управления, на крыше кабины и на оборудовании, отсутствуют.

Следующее оборудование лифта не смонтировано, находится в заводской упаковке на хранении у Покупателя на Объекте: _____________________________________________________________________________________

109

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(указать части оборудования)

Лифт передается без диспетчерской переговорной связи и с отключенным электропитанием.

Передал: Принял:

Представитель Поставщика: Представитель Покупателя:

Организация: Организация:

Должность: Должность:

ФИО: ФИО:

Подпись: Подпись:

110

АКТо возобновлении работ

город _________ «____»___________20______г.

Настоящий акт составлен между представителем компании ________________________ (далее – «Покупатель») с одной стороны и представителем компании _______________ (далее – «Поставщик») с другой стороны, о том, что Поставщик возобновил производство работ на указанном ниже лифте.

Дата и номер договора:

Адрес объекта (место производства работ):

Номер лифта в соответствии с Договором:

Заводской номер лифта:

Причина приостановки выполнения работ:

Дата приостановки выполнения работ:

Дата возобновления работ:

При осмотре Оборудования выявлены следующие недостатки:

№ Описание недостатков (повреждение, отсутствие) лифтового оборудования Сторона, ответственная за

устранение

1.

2.

При отсутствии выявленных недостатков Оборудования настоящий акт подтверждает следующее:

Оборудование лифта, ранее установленное Поставщиком в шахте, приямке и на этажных площадках, находится на месте в полном объеме.

Оборудование лифта находится в исправном состоянии.

Царапины, вмятины, сколы, надрезы, трещины, иные повреждения на частях лифтового оборудования отсутствуют.

Представитель строительной организации: Представитель монтажной организации:

111

Организация: Организация:

Должность: Должность:

ФИО: ФИО:

Подпись: Подпись:

112

АКТ

передачи смонтированного оборудования и фронта работ

под строительно-отделочные работы

город _________ «____»___________20______г.

Настоящий акт составлен между представителем компании ___________________ (далее – «Покупатель»), с одной стороны, и представителем компании _______________ (далее – «Поставщик») с другой стороны, о том, что Поставщик передает, а Покупатель принимает указанный ниже смонтированный лифт под строительно-отделочные работы. В период выполнения строительно-отделочных работ и до обратной передачи лифтового оборудования Поставщику по акту, лифтовое оборудование находится на ответственном хранении Покупательа.

Дата и номер договора:

Адрес объекта

(место производства работ):

Номер лифта в соответствии с Договором:

Заводской номер лифта:

Дата передачи оборудования:

Настоящим актом подтверждается следующее:

Оборудование лифта (направляющие, подвесные кабели, кабины с блоками управления на крыше, двигатели, отводные блоки, панели и станции управления, противовесы с грузами, троса, натяжные устройства, электропроводка, ограничители скорости, приводы дверей кабины, двери кабин, натяжные устройства, этажная сигнализация, панель управления (МАП), порталы дверей шахты, верхние балки дверей шахты, буфера, двери шахты на этажах _______________________ , пороги) смонтированы и находятся в шахте, приямке.

Оборудование лифта установлено в соответствии с отметками чистого пола, выданными Покупательом.

Вышеперечисленное оборудование находится в исправном состоянии.

Царапины, вмятины, сколы, надрезы, трещины на порталах, кнопках, индикаторах, всех шахтных дверях, панелях в кабине, станциях управления, на крыше кабины и на других частях оборудования отсутствуют.

В лифтовой шахте сухо. Следов коррозии на оборудовании не обнаружено.

Лифт передается без диспетчерской переговорной связи и с отключенным электропитанием.

Передал: Принял:

Представитель Поставщика: Представитель Покупательа:

Организация: Организация:

113

Должность: Должность:

ФИО: ФИО:

Подпись: Подпись:

114

АКТосмотра смонтированного оборудования

город _________ «____»___________20______г.

Настоящий акт составлен между представителем компании ________________________ (далее – «Покупатель») с одной стороны, и представителем компании _______________ (далее – «Поставщик») с другой стороны, о проведении осмотра смонтированного лифтового оборудования, указанного ниже.

Дата и номер договора:

Адрес объекта

(место производства работ):

Номер лифта в соответствии с Договором:

Заводской номер лифта:

Настоящий акт подтверждает следующее:

Оборудование лифта смонтировано в полном объеме и находится в исправном состоянии.

Царапины, вмятины, сколы, надрезы, трещины, иные повреждения на частях лифтового оборудования отсутствуют.

В лифтовой шахте сухо. Следов коррозии на оборудовании не обнаружено.

Лифт готов к проведению технического освидетельствования специализированной экспертной организацией (инженерным центром).

Представитель строительной организации: Представитель монтажной организации:

Организация: Организация:

Должность: Должность:

ФИО: ФИО:

Подпись: Подпись:

115

Акт {указать номер и дату акта}сдачи-приемки результата завершенных работ по договору {указать наименование работ} от {указать номер и дату договора}

Выполнение {указать наименование работ по договору} для строительства объекта {указать наименование объекта строительства}, расположенного по адресу: {указать адрес местонахождения объекта}. Цифровой код объекта {указать цифровой код объекта}.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Покупателя" в лице {указать уполномоченного представителя}, действующего на основании {указать наименование документа, на основании которого лицо уполномочено действовать от имени Покупателя }, с одной стороны, и

представитель "Поставщика" в лице {указать уполномоченного представителя}, действующего на основании {указать наименование документа, на основании которого лицо уполномочено действовать от имени Поставщика}, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы по {указать наименование работ и единицу Оборудования по Договору} удовлетворяют условиям Договора {указать номер и дату Договора} и в надлежащем порядке оформлены.

Претензии Покупателя по срокам выполнения работ __________ {указать, имеются или не имеются}.Подписание Поставщиком настоящего Акта не означает согласие Поставщика с претензиями Покупателя, упомянутыми в настоящем Акте. Все претензии

Сторон рассматриваются и разрешаются в порядке, установленном Договором и/или действующим законодательством РФ.

116

ФОРМА

Акт о продлении гарантийного срока

г.Москва ____.____.20___г.Стороны подтверждают продление гарантийного срока на указанное ниже оборудование на срок вывода оборудования из эксплуатации в связи с необходимостью исполнения гарантийных обязательств Поставщика по Договору № _______ от __.__.____ г.

№ Тип оборудования

№ оборудования

по Технической

спецификации к Договору

Заводской № оборудования

Дата и номер рекламации

Период вывода из эксплуатации

в связи с необходимостью исполнения гарантийных обязательств / дата вывода из эксплуатации-

дата выполнения гарантийных обязательств

Дата завершения

гарантийного срока

(с учетом продления)

1

2

117

ФОРМА

АКТо доставке оборудования

город _________ «____»___________20______г.

Настоящий акт составлен между представителем компании ________________________ (далее – «Покупатель») с одной стороны и представителем компании ________________________ (далее – «Поставщик») о нижеследующем:

1. Поставщик и Покупатель подтверждают доставку и разгрузку указанного ниже оборудования, поставляемого по Договору (далее – Оборудование), на Объекте Покупателя.

Дата и номер договора:

Адрес Объекта (место производства работ):

№№ Наименование единицы Оборудования в соответствии с Договором

Заводской номер Оборудования Количество мест

1.2.

2. Оборудование поступило в заводской упаковке, целостность которой не нарушена, и видимые повреждения на ней отсутствуют. Количество мест соответствует упаковочному листу.

3. Предъявлены транспортная накладная, оформленная надлежащим образом, и упаковочные листы, подтверждающие соответствие доставленной на Объект единицы Оборудования перечню Оборудования в соответствии с Договором.

Дополнительные сведения (при необходимости):

________________________________________________________

Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон Договора.

Представитель Покупателя: Представитель Поставщика:

Организация: Организация:

Должность: Должность:

Документ, подтверждающий полномочия:

Документ, подтверждающий полномочия:

ФИО: ФИО:

Подпись: Подпись:

118

Форма по ОКУДОрганизация-заказчик по ОКПО

Основание для составления акта

Счет, субсчет, код аналитического учета

Место составления акта по ОКПООрганизация-изготовитель по ОКПО

Организация-поставщик по ОКПО

Пусконаладочная организация по ОКПО

1. Перечисленное ниже оборудование передано для производства пусконаладочных работ

заводской (номенкла- турный)

паспорта (марки- ровки)

позиции по технологической схеме

номерКоличество,

шт.единицы всего

Стоимость, руб.

тип, марка

Оборудование

датаномер акта

приемки

Поступление на склад заказчика

наименованиеПримечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(наименование здания, сооружения, цеха)

(наименование)

(наименование)

(наименование)

сдачи в эксплуатациюсдачи в пусконаладку

дата(наименование документа)

Дата составленияНомер документаДата по договору

фактическая

Код

(наименование)

АКТо приемке-передаче оборудования для производства пусконаладочных работ

(наименование структурного подразделения заказчика)

номер

119

стр. 1 из 2

120

чертежу (если не соответствует, указать в чем несоответствие)

по которой произведена приемка, и какая комплектность)

Примечание.

Заключение о пригодности оборудования к пуско-наладке:

Сдал Принял

М.П. М.П.

Указанное оборудование принято на ответственное хранение

Материально ответственное лицо

" г.

не соответствуетоборудование проектной специализации или

При приемке оборудования для пусконаладки установлено:соответствует

Оборудование передано комплектнонекомплектно

(указать состав комплекта и технической документации,

Дефекты, обнаруженные при монтаже, наладке и испытанииоборудования, оформляются актом о выявленных дефектахоборудования (форма № ОС-16)

Дефекты при наружном осмотре оборудования не обнаруженыобнаружены

(если обнаружены, подробно их перечислить)

Представитель пусконаладочной организации

(расшифровка подписи)

Представитель организации-заказчика

(должность)(должность) (подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20"

(подпись) (расшифровка подписи)

стр. 2 из 2

121

Раздел № 20 к Приложениюк Договору №_________ от «___» _______ 20___ года

ФОРМА

Кому: _____________ (Наименование Бенефициара)

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. Москва {указание даты банковской гарантии}

_______________ (наименование банка, включенного в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, ОГРН, ИНН, почтовые и банковские реквизиты), лицензия ______, именуем__ в дальнейшем «Гарант», в лице __________ (должность, ФИО), действующего на основании ________ (Устава или др. документа*), извещен о том, что между_________ (наименование организации - Принципала, ОГРН, ИНН, почтовый адрес), именуемым в дальнейшем «Принципал», и Обществом с ограниченной ответственностью «МИП-Строй№1» (ООО «МИП-Строй№1»), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», заключен Договор от «__»______201_ г. № ___ (указать наименование договора и Объект) (далее – Договор).

1. Условия настоящей гарантии:1.1. Гарант настоящим безотзывно и безусловно гарантирует и обязуется

уплатить Бенефициару, по его первому требованию, сумму или суммы неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба в размере, не превышающем ________ руб., в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору.

1.2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.1.3. Бенефициар не может уступать права требования по настоящей банковской

гарантии третьим лицам.1.4. Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует до

_______.

2. Условия выплат по настоящей гарантии:2.1. Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих

обязательств по Договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, произвести выплату по требованию Бенефициара суммы аванса и/или суммы неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба в размере, не превышающем размер, указанный в п. 1.1 настоящей гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления от Бенефициара требования об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии.

2.2. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в настоящей гарантии, с приложением копий следующих документов:

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии.

2.3. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту до истечения срока действия настоящей гарантии.

2.4. Предусмотренное настоящей гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая гарантия.

2.5. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом со дня фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара.

122

2.6. В случае нарушения срока выплаты по настоящей гарантии Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

3. Прочие условия:3.1. Настоящая гарантия подчинена законодательству Российской Федерации.

Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.3.2. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №

218-ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.3.3. Реквизиты и адрес Гаранта:________________________________

_____________________. (Должность уполномоченного лица Гаранта (ФИО))

* - предоставляются документы, подтверждающие полномочия по выдаче доверенности: Устав, протокол и приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность и др.

123

Раздел № 21 к Приложениюк Договору №_________ от «___» _______ 20___ года

Этапы выполнения работ

№ Наименование этапа работ по каждому лифту без машинного помещения

% от всего объема работ

1. Монтаж направляющих и кабины лифта 40

2. Монтаж дверей шахты и электропроводки по шахте 35

3. Пусконаладочные работы и запуск на номинальной скорости 10

4. Установка этажной сигнализации, подключение к слаботочным системам 5

5. Проведение технического освидетельствования 5

6. Оформление декларации о соответствии лифта 5

ВСЕГО: 100

№ Наименование этапа работ по каждому лифту с машинным помещением

% от всего объема работ

1. Монтаж оборудования приямка и кабины лифта 10

2. Монтаж направляющих 20

3. Монтаж дверей шахты 20

4. Монтаж оборудования машинного помещения 15

5. Монтаж электропроводки по шахте 10

6. Пусконаладочные работы и запуск на номинальной скорости 10

7. Установка этажной сигнализации, подключение к слаботочным системам 5

8. Проведение технического освидетельствования 5

9. Оформление декларации о соответствии лифта 5

ВСЕГО: 100

Наименование этапа работ по каждому эскалатору % от всего

124

объема работ

1. Окончание установки (механомонтажа) ферм эскалаторов на посадочные места

50

2. Окончание установки (механомонтажа) ступеней, балюстрады эскалатора 20

3. Пусконаладочные работы и запуск на номинальной скорости 20

4. Проведение полного технического освидетельствования 10

ВСЕГО: 100

125

Раздел № 22 к Приложениюк Договору №_________ от «___» _______ 20___ года

Обязанности сторон

№п/п Обязанности Сторон

Покупатель

Поставщик

1.Подготовка к выполнению Работ

Выполнение данных обязанностей является необходимым условием для начала Работ.

Указанные в настоящем разделе условия должны быть обеспечены до начала и на весь период фактического выполнения Работ по Договору.

1.1.

Предоставить помещение для временного хранения Оборудования, поставляемого на Объект для монтажа в соответствии с Графиком производства работ, площадью не менее 50 кв.м на каждую единицу Оборудования без какой-либо оплаты Поставщиком. Помещение должно находиться на нижнем посадочном этаже вблизи шахты, на уровне подъезда автотранспорта и не далее 20 м от шахты, с возможностью установки Поставщиком защитного ограждения и запираемой двери..

х

1.2. Обеспечить свободный и освещённый маршрут перемещения Оборудования от места хранения к месту производства Работ. х

1.3.Обеспечить свободные и безопасные проходы и лестницы к месту монтажа в соответствии с нормативными требованиями, в том числе оснащение их защитными щитами и поручнями, освещение, установка ограждений перепадов по высоте.

х

1.4. Обеспечить освещение лифтовых холлов на этаже нижней остановки каждого лифта в соответствии с требованиями охраны труда (на период проведения работ – временное освещение).

х

1.5. Установка ограждений на всех строительных проемах дверей шахты лифта для предотвращения падения и/или удержания человека при потере им устойчивости, а также для предотвращения падения в шахту строительных элементов и мусора. Ограждение должно соответствовать следующим требованиям:

1. Строительный проем дверей шахты лифта должен быть закрыт защитным ограждением в виде трех горизонтальных элементов согласно ГОСТ 12.4.059-89 «Ограждения предохранительные инвентарные», а также полностью сплошным материалом, таким способом, чтобы предотвратить падение предметов с этажной площадки в шахту. Зазоры и щели между ограждением и строительной частью проема не допускаются.

2. Должна быть предусмотрена возможность быстрого открывания или снятия ограждений как изнутри, так и снаружи шахты лифта, чтобы обеспечить возможность экстренной эвакуации персонала из шахты

х

126

лифта.3. Ограждение должно выдерживать нагрузки согласно ГОСТ 12.4.059-89

«Ограждения предохранительные инвентарные».4. Рекомендуется устанавливать ограждения внутрь проема дверей

шахты лифта.

1.6.

Обеспечить, чтобы все сквозные отверстия в шахте (в стенах и перекрытии шахты) были закрыты в целях безопасности работников прочным материалом, исключающим попадание в шахту посторонних предметов. При этом такие защитные материалы для технологических отверстий в полу машинного помещения (при его наличии), предусмотренных Монтажными чертежами, должны быть съемными.

х

1.7.

Предоставить для персонала Поставщика сухое отапливаемое бытовое помещение, запираемое на ключ и соответствующее санитарно-гигиеническим нормам, подключенное к электросети 220В с заземлением и к пожарной сигнализации, с возможностью подключения и использования бытовой техники, в том числе обогревательных приборов, предназначенное для хранения спецодежды и инструмента, переодевания, сушки спецодежды, с возможностью разогревания и приема пищи. Отопление бытового помещения должно обеспечивать температуру в помещении не ниже 21ºС. Необходимая площадь бытового помещения определяется из расчета не менее 6 кв м на двух человек.

х

1.8.

Предоставить в аренду Поставщику площадку для бытового помещения для персонала Поставщика на строительной площадке Объекта за пределами опасных зон. Обеспечить возможность подключения бытового помещения Поставщика к электросети 220В с заземлением и к пожарной сигнализации, с возможностью подключения и использования бытовой техники, в том числе обогревательных приборов.

х

1.9. Бытовое помещение для персонала Поставщика должно быть предоставлено на расстоянии не более 350 м от места производства работ по Договору.

х

1.10. Предоставление для персонала Поставщика доступа к источникам питьевой воды, умывальникам и санузлам на Объекте в соответствии с требованиями охраны труда в строительстве.

х

1.11.

1.12.

К началу и на время производства работ шахта лифтов, а также приямки эскалаторов, места для установки и хранения эскалаторов должны быть чистыми и сухими и защищены от атмосферных осадков. Предпринять все необходимые меры для защиты эскалаторов от повреждения при проведении других работ в течение всего периода строительства.

х

1.13.Предоставить на Объекте на оборудованной Покупателем площадке место для установки контейнера Поставщика для сбора бытовых отходов и отходов, образовавшихся в ходе выполнения Работ, на расстоянии не далее 300 метров от места монтажа.

х

1.14. Обеспечить наличие не загроможденных проходов и соответствующую несущую способность перекрытия для беспрепятственного перемещения оборудования лифтов и эскалаторов от места разгрузки до места

х

127

хранения, а также от места хранения до места производства работ.

2.

Подготовка шахт лифтов / мест установки эскалаторов к монтажу

Выполнение данных обязанностей является необходимым условием для начала Работ.

Указанные в настоящем разделе условия должны быть обеспечены до начала и на весь период фактического выполнения Работ по Договору.

2.1. При необходимости и по усмотрению Поставщика установить тепловые пушки в шахтах лифтов в зимний период. х

2.2.Обеспечение временного освещения шахт светильниками

специальной конструкции классов защиты 2 или 3 либо с напряжением не выше 50 В, в соответствии с требованиями правил по охране труда (ПОТ) в строительстве.

х

2.3. Установка внутри шахты оборудования (светильники, кабельные проводки) для постоянного освещения шахт лифтов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010.

х

2.4. Выполнить работы по заземлению Оборудования в шахте лифтах

2.5. Предоставить очаг заземления в каждой шахте лифта и в месте установки эскалатора, связанный с контуром заземления здания. х

2.6.

Вынесение на торцевую поверхность проема дверей шахты лифта отметки на высоте +1.000м от уровня чистого пола на каждый проем до начала монтажа лифтов. Передача Поставщику по Акту отметок чистых полов, занесенных в шахту на всех этажах. Обеспечить наличие отметок чистого пола на весь период проведения работ.Вынести отметки чистого пола на каждую площадку в местах установки эскалаторов.

х

2.7. При групповом расположении лифтов вынести общую ось на этажной площадке верхнего этажа. х

2.8.

Обеспечить 3-х фазное электропитание для монтажной лебёдки и 1-о фазное электропитание для монтажного инструмента. Точка подключения для каждого лифта должна быть расположена на последнем этаже не далее 5 м. от проема дверей шахты лифта и не далее 40 метров от места выполнения работ (по высоте шахты). Точка подключения для каждого эскалатора должна быть расположена у каждого посадочного места не далее 5 м. от места установки эскалатора. Схема электроснабжения монтажной лебедки должна содержать устройство защитного отключения (УЗО).

х

2.9. Установка монтажных крюков или петель в перекрытии шахты лифта и проведение их испытаний. Монтажные крюки и петли должны соответствовать Монтажным чертежам.

х

2.10.

Предоставление до начала монтажных работ Актов испытания крюков или петель, установленных в шахте, с указанием даты испытаний и нагрузки, которой проведены испытания, а также Актов на скрытые работы в шахте лифта (приямок, стены, верхнее перекрытие, опорные конструкции и прочие несущие элементы шахты) и местах установки эскалатора. Нанести на монтажные крюки или петли маркировку об их грузоподъемности и допустимой нагрузке.

х

128

2.11. Обеспечить наличие предупредительных плакатов в местах производства монтажных работ. х

2.12.На этаже нижней остановки каждого лифта рядом с шахтой лифта обеспечить наличие свободной зоны площадью не менее 6 кв.м на расстоянии не далее 5 м от шахты для временного размещения деталей Оборудования и подготовке его к непосредственному монтажу.

х

2.13.При наличии в проекте строительной части шахты (Раздел «Вертикальный транспорт») дополнительных металлоконструкций в шахтах (разделительные балки и др.), выполнить изготовление и установку таких конструкций.

х

2.14. Установить за свой счет разделительные экраны (сетки) в шахтах смежных лифтов в соответствии с нормами, применяемыми на территории Российской Федерации для таких видов работ.

х

2.15. Окраска защитного заземления шахт и приямков.х

2.16.Должен быть обеспечен безопасный доступ обслуживающего персонала в приямок. Установка лестниц и необходимых платформ в приямки согласно требованиям ГОСТ Р 53780-2010. Приямок глубиной более 2500 мм должен быть оборудован дверью, соответствующей нормативным требованиям.

х

2.17. Заливка стяжки пола в приямке.х

2.18. Окраска пола и стен приямка масляной пыленеобразующей краской.х

2.19. Обеспечить блокировку вентиляционных коробов и других отверстий в шахте с целью недопущения падения предметов и строительного мусора в шахты лифтов.

х

2.20. Установка финальные вентиляционных решеток в шахте лифта в соответствии с ГОСТ. х

2.21.Приобрести и проложить за свой счет, в том числе по шахте лифта силовой кабель электропитания для лифта до ВУ (вводного устройства) и до шкафа управления в соответствии с проектом Покупателя, подача на ВУ временного электропитания в соответствии с Монтажными чертежами.

х

2.22. Подача на ВУ электропитания по постоянной схеме в соответствии с Монтажными чертежами. Обеспечивается к моменту проведения пусконаладочных работ.

х

2.23.

В случае монтажа лифтов в два этапа по высоте шахты:1) Установка и демонтаж временных защитных платформ в шахтах в

местах, согласованных Сторонами, с использованием собственных материалов.

2) Выполнить установку и демонтаж временных рабочих платформ с использованием собственных материалов в шахтах в местах, согласованных Сторонами на основании технической документации, предоставленной Поставщиком и согласованной Покупателем (в соответствии с ППР).

х

2.24. Ограничить доступ посторонних лиц в зону установки временных рабочих платформ до завершения работ Поставщика в переданной части строительной площадки.

х

129

2.25. Для шахт с глубиной приямка более 2500мм за свой счет обеспечить возведение в шахтах необходимых конструкций (платформ) для доступа в приямки и обслуживания оборудования в приямке.

х

2.26. При необходимости использования монтажных лесов для монтажа первых уровней – предоставить монтажные леса. х

2.27. При необходимости использования монтажных лесов для монтажа первых уровней – выполнить сборку/демонтаж монтажных лесов, предоставленных Покупателем.

х

2.28.Проемы в местах установки эскалаторов и внешние части балюстрады эскалаторов должны быть ограждены защитными барьерами от несанкционированного доступа (ограждение от лазания), гарантирующими безопасность для жизни и здоровья в местах установки эскалаторов.

х

2.29.Для выполнения работ по монтажу оборудования предоставить шахты лифтов/ места для установки эскалаторов и машинные помещения в соответствии с размерами и нагрузками, указанными в Монтажных чертежах.

х

2.30. Обеспечить наличие всех отверстий и желобов, необходимых для электропроводки и другого оборудования эскалаторов согласно Монтажных чертежей.

х

2.31. При невозможности использования оснастки Поставщика при монтаже эскалаторов (балка, рама), выполнить отверстия в перекрытии согласно Монтажным чертежам Оборудования.

х

3.

Работы в машинном помещении (МП), при его наличии

Выполнение данных обязанностей является необходимым условием для начала работ по монтажу лифта.

Указанные в настоящем разделе условия должны быть обеспечены до начала и на весь период фактического выполнения Работ по Договору.

3.1.Выполнить работы по заземлению Оборудования в МП. х

3.2.Предоставить очаг заземления, окрасить защитное заземление МП. х

3.3. Обеспечение временного освещения МП светильниками специальной конструкции классов защиты 2 или 3 либо с напряжением не выше 50 В, в соответствии с требованиями правил по охране труда (ПОТ) в строительстве.

х

3.4. Установка в МП оборудования (светильники, кабельные проводки, выключатели) для постоянного освещения МП в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010.

х

3.5. Установка монтажных (демонтажных) балок (крюков) или петель под потолком МП и проведение их испытаний. Монтажные (демонтажные) балки (крюки) или петли должны соответствовать Монтажным чертежам.

х

3.6.Предоставление до начала монтажных работ Актов испытания монтажных (демонтажных) балок (крюков) или петель, установленных в МП, с указанием даты испытаний и нагрузки, которой проведены

х

130

испытания, а также Актов на скрытые работы в МП (перекрытия шахты, опорные конструкции и прочие несущие элементы в МП). Нанести на монтажные (демонтажные) балки (крюки) или петли маркировку об их грузоподъемности и допустимой нагрузке.

3.7. Обеспечение МП запираемой дверью согласно нормативным требованиям (ГОСТ 53780-2010).

х

3.8.Обустройство запираемого люка в МП согласно Монтажным чертежам. х

3.9. Установка вводного устройства (ВУ) с техническими характеристиками согласно Монтажным чертежам.

х

3.10. Приобрести и проложить за свой счет, в том числе по МП силовой кабель электропитания для лифта до ВУ (вводного устройства) и до шкафа управления в соответствии с проектом Покупателя, подача на ВУ временного электропитания в соответствии с Монтажными чертежами.

х

3.11. Подача на ВУ электропитания по постоянной схеме в соответствии с Монтажными чертежами. Обеспечивается к моменту проведения пусконаладочных работ.

х

3.12.Окрасить стены и потолок МП масляной краской светлых тонов. х

3.13. Обеспечить прокладку кабелей электропитания к главным переключателям шкафа управления и переключателям освещения.

х

3.14. Кабели электропитания между главными переключателями и шкафом управления.

x

3.15. Выполнить работы по покрытию полов МП нескользким, пыленеобразующим покрытием.

х

4.Разгрузка и перемещение Оборудования

4.1. При необходимости предоставить башенные краны с экипажем для разгрузки оборудования без оплаты со стороны Поставщика.

х

4.2. По запросу Поставщика предоставить в почасовую аренду необходимую погрузочно-разгрузочную и транспортировочную технику для перемещения Оборудования по Объекту.

х

4.3. Обеспечение опорных конструкций для закрепления грузоподъемных средств, применяемых для транспортировки, разворотов, поворотов и монтажа эскалаторов в соответствии с заданием Поставщика и требованиям ОТ.

х

5. Монтажные работы по лифтам / эскалаторам

131

5.1.Контроль наличия, сохранности и исправного состояния установленных защитных ограждений дверных проемов шахты с момента их установки и на весь период выполнения Работ. Незамедлительная замена или ремонт элементов ограждений с обнаруженными неисправностями, установка отсутствующих ограждений.

х

5.2.

Подготовить на (в) декоративной отделке (мрамор, гранит, бетон, кирпич, гипсокартон, металл и т.д.) стен или порталов места для вставки установочных коробок для сигнализации лифтов на основании Монтажных чертежей. Выполнить работы по закреплению и фиксации установочных коробок для сигнализации лифтов на (в) декоративной отделке.

х

5.3. Выполнить работы по закреплению и фиксации установочных коробок для сигнализации лифтов в места, подготовленные Покупателем, - в материале стен.

х

5.4. Выполнить сбор и складирование бытовых отходов и отходов, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в контейнер.

х

5.5. Выполнить сбор и складирование упаковки лифтового оборудования в контейнер.

х

5.6. Провести все работы по уборке, покраске, остеклению, примыканию, цементированию, отделке, доработке входов с посадочных площадок по окончанию монтажа лифтов/ эскалаторов.

х

6. Система связи и пожарной сигнализации

6.1. Приобрести и проложить за свой счет, в том числе по шахте лифта и по МП (при его наличии), кабель сигнала пожарной опасности от шкафа управления лифта к системе пожарной сигнализации здания.

х

6.2.Приобрести и проложить за свой счет, в том числе по шахте лифта и по МП (при его наличии) и кабель переговорной связи между шкафом управления лифтом и помещением дежурного персонала. Проложить кабель переговорной связи до рабочего места дежурного персонала.

х

6.3. Выполнить подключение кабеля переговорной связи к шкафу управления лифтом. х

6.4.

Система управления лифта, предназначенная для подключения к устройству диспетчерского контроля, должна предусматривать возможность снятия сигнала, в виде сухого контакта, с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля информации:а) о срабатывании электрических цепей безопасности;б) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме "нормальной работы";в) об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения.

х

6.5. В случае использования Покупателем диспетчерского контроля обеспечить подключение устройства диспетчерского контроля к системе

х

132

управления лифтом, а именно, к выдаваемым сигналам, в виде сухих контактов.

6.6. Подключить кабели сигнала пожарной опасности и переговорной связи к шкафу управления лифтом. х

6.7. Установить переговорный пульт в помещении дежурного персонала на рабочее место, указанное Покупателем. Подключить кабели переговорной связи к переговорному пульту.

х

6.8. Обеспечить внутреннюю переговорную связь «кабина-приямок-шкаф управления лифта».

х

7. Строительно-отделочные работы

7.1. Выполнение строительно-отделочных работ по примыканию полов к порогам дверей шахт и по примыканию стен шахт к обрамлениям дверей шахт в соответствии с ГОСТ Р 53780-2010.

х

7.2. Изготовление и установка металлических или иных обрамлений дверей шахты. х

7.3. Выполнение освещения лифтовых холлов на каждом этаже в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010. х

8. Подготовка и проведение технического освидетельствования Оборудования

8.1. Подключение постоянного освещения шахт лифтов и МП (при его наличии) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010. х

8.2. Предоставить проект строительной части шахты (Раздел «Вертикальный транспорт»), соответствующий согласованным Монтажным чертежам, с привязкой лифтового оборудования, предусмотренного Договором.

х

8.3. Предоставление на посадочном этаже лифта тарированных грузов (весом не более 50 кг каждый) для проведения испытаний каждого лифта. х

8.4. Организация проведения технического освидетельствования Оборудования специализированным инженерным центром. х

8.5. Проведение предварительных статических и динамических испытаний лифта в ходе технического освидетельствования Оборудования. х

8.6. Проведение проверки функционирования лифта с оформлением протокола в ходе технического освидетельствования Оборудования. х

8.7.Участие в проведении испытания работы лифтового оборудования в режиме пожарной опасности. Временные затраты Поставщика без дополнительной оплаты – не более 1 (одного) рабочего дня присутствия на Объекте.

х х

9. Подготовка ко вводу в эксплуатацию

9.1.9

Обеспечить оформление за свой счет страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".

х

9.2. Обеспечить своими силами и за свой счет контроль за работой эскалатора в соответствии с сопроводительной документацией Оборудования и

х

133

руководством (инструкцией) по эксплуатации системы операторского контроля, которая должна обеспечивать:

а) постоянное видеонаблюдение за подходами к эскалатору, а также за лицами, находящимися на лестничном полотне эскалатора;б) сигнализацию о срабатывании электрических устройств безопасности;в) возможность отключения эскалатора в экстренной ситуации и наличие средств оповещения пассажиров.

9.3. Организация и обеспечение системы диспетчерского (операторского) контроля за работой лифта после его ввода в эксплуатацию. х

134