csl-062901-it-01-rev. a

Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Yanacocha - Bambamarca Tramo: Dv.Yanacocha - Hualgayoc

BASES DE LICITACION YMODELO DE CONTRATO

CSL-062901- IT- 01

Código del Proyecto: 062901

Revisión: A

Páginas:

Especialidad: Carreteras

Proyecto: Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Yanacocha - Bambamarca; Tramo: Dv.Yanacocha - Hualgayoc

Título: BASES DE LICITACION Y MODELO DE CONTRATO

CONTROL DE REVISIONES

Rev. Fecha

Elaborado Revisado VerificadoDescripción del Cambio

Iniciales Firma Iniciales Firma Iniciales Firma

A 22-10-07 JTH JPG LYV Emitido para Revisión

BASES DE LICITACIONCSL-062901-IT-01-RevA

CESEL S.A.

/tt/file_convert/55cf96e4550346d0338e7a43/document.doc OCTUBRE 2007


OBRA :ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. YANACOCHA – BAMBAMARCA

TRAMO: DV.YANACOCHA - HUALGAYOC

OCTUBRE - 2007


CESEL S.A.



TABLA DE CONTENIDO

I. BASES PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA......................................................01

1. GENERALIDADES................................................................................................................012. FINANCIAMIENTO...............................................................................................................013. DE LOS PARTICIPANTES....................................................................................................014. SISTEMA DE CONTRATACIÓN...........................................................................................015. PLAZO DE EJECUCION.......................................................................................................026. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN..................................................................027. CONDICIONES GENERALES- REQUISITOS DE LA LICITACION.......................................028. REGISTRO DE PARTICIPANTES, CONSULTAS Y OBSERVACIONES...............................029. DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN ............................................................................0210. INSPECCIÓN PREVIA..........................................................................................................0311. OBLIGACIONES EN CASO DE CONSORCIO......................................................................0312. DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO.........................................................................0413. DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.................................................................0714. RECHAZO DE OFERTAS.....................................................................................................0715. CANCELACION DEL PROCESO..........................................................................................0716. DECLARATORIA DE LICITACION DESIERTA.....................................................................0717. REQUISITOS PARA SUSCRIBIR CONTRATO.....................................................................0818. ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS..............................................................0819. DE LA SUBCONTRATACIÓN...............................................................................................0920. DE LOS ADELANTOS..........................................................................................................0921. CONTROL DE LA OBRA......................................................................................................0922. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS......................................................................................1023. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS..............................................................................1224. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.........................................................1225. DE LOS RECLAMOS............................................................................................................1226. CANTERAS Y BOTADEROS................................................................................................12

II. FORMATOS...................................................................................................................... 14FORMATO N° 1: DECLARACIÓN JURADA DE IDENTIFICACIÓN DEL POSTOR..........14FORMATO N° 2: PROMESA DE CONSORCIO...............................................................15FORMATO N° 3: DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR.............................................16FORMATO N° 4: COMPROMISO DE INTEGRIDAD.......................................................17FORMATO N° 5: OFERTA DE CONTRATAR TRABAJADORES EN LA LOCALIDAD ....18FORMATO N° 6: EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL...........................................19FORMATO N° 7: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES..............................................20FORMATO N° 8: CURRÍCULUM DEL PERSONAL PROFESIONAL................................21FORMATO N° 9: CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA...................................................22FORMATO N° 10: RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO OFERTADO....................................23FORMATO N° 11: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.......25FORMATO N° 12: PROPUESTA ECONOMICA................................................................26FORMATO N° 13: PRESENTACION DE PRECIOS UNITARIOS.......................................29FORMATO Nº 14: FORMULARIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES.......................30FORMATO N° 15: TARIFAS PARA PERSONAL EN ORDENES DE TRABAJO Y

MODIFICACIONES..............................................................................31FORMATO Nº 16 :TARIFAS PARA EQUIPOS EN ORDENES DE TRABAJO Y MODIFICACIONES..............................................................................32

III. PROFORMA DE CONTRATO...........................................................................................33


CESEL S.A.


Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape – Cajamarca Tramo: Dv.Yanacocha - Hualgayoc

LICITACION ................

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. YANACOCHA - BAMBAMARCA; TRAMO: DV. YANACOCHA - HUALGAYOC

BASES DE LICITACION

1. GENERALIDADES

1.1 Objetivo y descripción de los trabajosEl objetivo de la presente Licitación es la Selección de la Empresa Constructora o Consorcio que ejecutará la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Yanacocha - Bambamarca; Tramo: Dv.Yanacocha - Hualgayoc.

El Proyecto consiste en la Rehabilitación y Mejoramiento de la vía de 51 km de longitud, a nivel de carpeta asfáltica en caliente, que incluye explanaciones, sub-base y base granular, obras de arte y drenaje así como señalización y seguridad vial y medidas de mitigación ambiental.

1.2. Empresa que convoca la Licitación

La Minera GOLD FIELDS LA CIMA S.A., a través del Proyecto Cerro Corona, con domicilio en Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 155, Edificio “Real Tres” Oficina 1401, San Isidro, Lima, Perú, quien en adelante se denominará MGF.

1.3. Localización de los TrabajosLas Obras a ejecutar, objeto de esta Licitación, se encuentran ubicadas en las Provincias de Cajamarca, San Pablo, San Miguel y Hualgayoc, en el Departamento de Cajamarca.

1.4 Base Legal

- Bases Administrativas de la MGF.

- Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Gobierno Regional de Cajamarca y Gold Fields La Cima S.A.

- Section 6 – Safety Policy and Requirements, Minera Gold Fields S.A. – Proyecto Cerro Corona.

- Section 7 – Environmental Policy and Requirements, Rev. A, 20.Sep.2005, Minera Gold Fields S.A. – Proyecto Cerro Corona.

- Ley No. 26786, Ley Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.

- Ley No. 27791, Ley Orgánica del Sector Transportes y Comunicaciones.

2. FINANCIAMIENTO

Las Obras a que se refieren las presentes Bases se financiarán con Aportes provenientes de la MGF.

3. DE LOS PARTICIPANTES

3.1 Podrán participar en esta Licitación, las personas naturales o jurídicas, que sean invitadas a participar de esta Licitación por la MGF, reservándose la MGF el derecho de invitar a quien estime pertinente sin expresión de causa alguna hacia los otros proponentes o terceros.


CESEL S.A.

/tt/file_convert/55cf96e4550346d0338e7a43/document.doc SETIEMBRE 2007


3.2 Los Postores se presentarán con el nombre completo o razón social que figura en su correspondiente Escritura de Constitución. Los consorcios se presentarán conforme a su denominación consignada en el Compromiso de Consorcio.

4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Las Obras serán contratadas por el Sistema de Precios Unitarios.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo de Ejecución de la obra es de 360 días calendarios.

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El Calendario de la Licitación es el indicado en el documento de invitación.

7. CONDICIONES GENERALES - REQUISITOS DE LA LICITACIÓN

Los Postores deberán abonar 2 UIT o el equivalente a US$ 2,200, el que resulte menor, por concepto de garantía de seriedad de presentación de oferta.

8. REGISTRO DE PARTICIPANTES, CONSULTAS Y OBSERVACIONES

8.1 Registro de Participantes

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un día después de haber quedado integradas las Bases, teniendo así confirmado el registro de participantes. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de los integrantes.

8.2 Consultas

Los participantes podrán formular sus consultas o solicitar aclaraciones de cualquiera de los extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto a ellas (Formato Nº 14), por escrito dirigidas al Comité Especial, según los plazos señalados en el calendario del proceso, en la dirección indicada a continuación, adjuntando un CD con el pedido archivado en programa MS WORD.

MINERA GOLD FIELDS LA CIMA S.A.Presidente del Comité EspecialAv. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 155, Edificio “Real Tres”, Oficina 1401San Isidro, LimaRef: Licitación .................

El Comité Especial responderá todas las aclaraciones o consultas en un pliego absolutorio, que incluirá, además, las enmiendas y, si fuera el caso, documentos complementarios. El pliego absolutorio será notificado en las oficinas de la MGF o a los correos electrónicos de los participantes, de ser el caso, dándose por bien notificados en ambos casos, en la fecha indicada en el calendario del proceso.

Las respuestas a las consultas se consideran como parte integrante de las Bases y del Contrato.

8.3 Observaciones a las Bases

Mediante escrito debidamente fundamentado y dentro del plazo de tres (3) días siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, los participantes podrán formular observaciones a las Bases.

El Comité Especial absolverá de manera fundamentada y sustentada, sea que las acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio que deberá contener la identificación de


CESEL S.A.



cada observación y la respuesta del Comité Especial para cada observación presentada. El mencionado pliego será entregado en las oficinas de la MGF y a los correos electrónicos de los participantes, de ser el caso, de acuerdo a lo señalado en el calendario del proceso.

Las Bases Integradas no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativa alguna.

9. DOCUMENTACION DE LA LICITACIÓN

Los documentos de la presente Licitación son los siguientes:

a) Aviso de Convocatoria a la Licitación ................b) Volumen I: Bases de Licitación y Proforma de Contratoc) Volumen II: Expediente Técnico d) Pliego de absolución de consultase) Pliego absolutorio a las Observaciones a las Bases f) Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios

10. INSPECCIÓN PREVIA

10.1 Es obligatorio a los proponentes visitar e inspeccionar la totalidad del sitio y áreas donde se ejecutarán las obras objeto de esta Licitación, analizar los resultados de los ensayos de laboratorio, así como, efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos de la licitación, verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su Propuesta.

10.2 Sus evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de todos los aspectos técnicos, socio-ambientales relacionados con la formulación de la Propuesta y ejecución del Contrato; las condiciones de las áreas y el sitio donde se ejecutarán las obras, condiciones del transporte, manejo, almacenamiento, disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecución de la obra, materia de esta Licitación.

10.3 La visita se efectuará para todos los proponentes a la fecha y hora señalada por la MGF, el cual

será comunicado en el documento de invitación.

11. OBLIGACIONES EN CASO DE CONSORCIO

11.1 Podrán participar postores en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello, será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, que se perfeccionará luego de la designación del ganador y antes de la suscripción del Contrato. Cada empresa señalará su nombre o razón social exactamente como figura en su correspondiente testimonio de constitución y deberá cumplir con lo siguiente:

a) Ninguna empresa participante podrá formar parte de más de un consorcio y los integrantes de un Consorcio no podrán presentar propuestas individuales.

b) Los Postores que se presenten en consorcio deberán presentar un Contrato de Promesa Formal de Consorcio que contenga cuando menos la información siguiente:

b.1 Empresas que forman el Consorcio

b.2 Domicilio del Consorcio

b.3 Designación del representante o apoderado común, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo

b.4 Porcentaje de participación de cada empresab.5 Declaración expresa de responsabilidad solidaria

b.6 Compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio mientras la obra no cuente con Liquidación Final consentida


CESEL S.A.



c) Las partes del consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores

11.2 En caso que un Postor con promesa de consorcio sea el ganador de la presente Licitación, debe obtener el número de RUC (Registro Único de Contribuyentes), como condición previa e ineludible para la firma del Contrato.

11.3 Las partes del Consorcio responden solidariamente ante la MGF por todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el consorcio durante los procesos de selección o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de éste.

11.4 Queda claramente entendido que la recepción de la obra no extingue la responsabilidad individual y solidaria de los integrantes del Consorcio.

12. DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO

12.1 Las propuestas deberán ser presentadas necesariamente en idioma castellano.

12.2 La Propuesta se presentará en dos (2) sobres denominados:

"Primer Sobre: Propuesta Técnica" y "Segundo Sobre: Propuesta Económica".

Cada uno de los referidos sobres contendrá la Propuesta en original y tres copias (por escrito y CD conteniendo archivos electrónicos en EXCEL, MS WORD u otros más archivos “escaneados” de los originales firmados). Los ejemplares deberán contar con una etiqueta con la indicación "ORIGINAL" o “COPIA”, según sea el caso, tener un índice y estar numerado e identificado con los mismos títulos, ordenado en la misma secuencia y visado por el representante legal del Postor en todas sus páginas, no debiendo contener borrones o corrección alguna y tendrán el siguiente rótulo:

MINERA GOLD FIELDS LA CIMA S.A.LIC. ................OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL CAMINO DE ACCESO A LA MINA CERRO CORONA DEPARTAMENTO DE: CAJAMARCAAv. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 155, Edificio “Real Tres”, Oficina 1401San Isidro, Lima

POSTOR:..........................Primer y/o Segundo Sobre :Propuesta Técnica/ Económica

12.3 Formatos

La información solicitada debe ser presentada en los formatos establecidos que se encuentran en el Anexo correspondiente de las presentes Bases o formato impreso por el Postor que contenga la misma información de los formatos del Anexo. No se aceptarán rectificaciones o complementaciones de fondo a los documentos presentados en la forma y plazos establecidos en las presentes Bases.

12.4 De la Forma de Presentación de las Propuestas

La propuesta deberá ser presentada por un representante de la empresa, facultado mediante carta poder simple fuera de los sobres y que certificará un Notario Público. El representante se identificará ante el Notario Público con el DNI vigente, caso contrario el Comité Especial no recibirá la propuesta.Los sobres estarán cerrados, con indicación visible de la Razón Social del Postor que la presenta.

12.5 Contenido del Primer Sobre: Propuesta Técnica

El Postor presentará un índice que facilitará la búsqueda y ubicación de los documentos solicitados, asimismo, toda la propuesta deberá presentarse correctamente foliada.


CESEL S.A.



El Primer Sobre deberá contener la siguiente documentación:

Doc. 1 Declaración Jurada de Identificación del Postor, señalando el nombre o razón social del postor o de su representante legal, domicilio e inscripción en los Registros Públicos, cuando corresponda, e indicación del documento de identidad. (Formato Nº 1)

En caso de consorcio, cada uno de los consorciados deberá presentar una declaración jurada de identificación en forma individual, señalando además que se presenta en forma consorciada.

Doc. 2 Promesa de Consorcio (de ser el caso), suscrita por los representantes legales de cada una de las empresas, de acuerdo a las indicaciones de las presentes Bases (Formato Nº 2)

Doc. 3 Declaración Jurada del Postor (Formato N° 3) en la cual manifieste que:

a) Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección.

b) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

c) Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos de la Licitación.

d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el Contrato en caso de resultar ganador.

e) En caso de consorcio, cada uno de los asociados deberá presentar una declaración jurada en forma individual, señalando además que se presenta en forma asociada.

Doc. 4 Compromiso de Integridad del Postor (Formato N° 4)

Doc. 5 Compromiso de contratar Trabajadores del lugarCompromiso de contratar en la ejecución de la obra, un porcentaje de trabajadores entre los residentes de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al lugar de ejecución, debiendo el Postor indicar el porcentaje a considerar en su propuesta.(Formato N° 5)

Doc. 6 Factores Referidos al PostorExperiencia en la actividad, experiencia en obras en general, que se acredita con los principales trabajos en los últimos 10 años. (Formato N° 6)

Experiencia en la especialidad, experiencia en obras similares, que se acredita con los principales trabajos en los últimos 15 años. (Formato N° 7)

Doc. 7 Factores Referidos al PersonalCurriculum vitae del personal profesional propuesto. (Formato N° 8)

Carta de Compromiso del Personal Propuesto. (Formato N° 9)

Doc. 8 Factores Referidos al Servicio OfertadoEn este punto el Postor deberá proponer y desarrollar cada uno de los puntos descritos.

- Metodología del Trabajo

a) Plan de Trabajo, donde se describirá la forma como se desarrollarán los trabajos en forma secuencial. El Contratista deberá implementar los frentes de trabajo necesarios para cumplir con el plazo de ejecución de obra previsto en el numeral 5 de estas Bases.

b) Cronograma de Ejecución de Trabajo, donde se establecerá fechas de inicio y fin de las actividades a ejecutar.

c) Organigrama del Personal Técnico-Administrativo que intervendrá en la ejecución de los trabajos, donde se incluirá tanto al personal de oficina sede principal, oficina obra y personal de campo, describiendo las funciones a desarrollar de cada uno de los participantes.


CESEL S.A.



d) Recursos de Personal y Maquinaría propuesto, donde se detallará en forma clara el uso de estos recursos, debiendo incluir en el detalle las horas-hombre y horas-máquina estimadas y su distribución mensual. El Contratista movilizará a Obra los recursos suficientes para implementar los frentes de trabajo de manera de cumplir con los plazos parciales y totales previstos en el Cronograma de Obra.

e) Sistema de Control de Calidad a emplear, donde deberá describir los métodos empleados en obras similares.

f) Control y medidas de seguridad a adoptar, donde deberá mostrar la estadística de accidentabilidad en los últimos 5 años.

g) Medidas de control, higiene y protección ambiental propuesto.

- Conocimiento de la zona donde se ejecutara las Obras

Punto que deberá desarrollar el Postor, demostrando conocer la zona de trabajo en relación con la ejecución de las actividades.

- Mejoras tecnológicas para optimizar los trabajos

Planteamientos propuestos en el área tecnológica, de manera que se pueda optimizar los trabajos.

Doc. 9 Relación de equipo mínimo. (Formato N° 10)

12.6 Contenido del Segundo Sobre: Propuesta Económica

El Segundo Sobre deberá contener la siguiente documentación:

Doc. 10. Carta de Presentación de la Propuesta Económica El monto de la propuesta debe incluir los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas o cualquier otro concepto necesario para la ejecución de la obra. El periodo de validez de la oferta corresponde a 90 días desde la fecha de presentación de la misma. (Formato Nº 11)

Doc. 11. Presupuesto detallado por partidas elaborado de acuerdo a los metrados base del expediente técnico de la obra entregado por la MGF con los precios unitarios ofertados por el Postor. El importe total del presupuesto detallado consignado en dólares americanos, deberá ser coincidente con el monto global indicado en la carta de presentación de la propuesta económica. Si se omitiera alguna partida o existiera error en el metrado de cualquier partida del presupuesto ofertado, incurrirá en nulidad de la oferta. (Formato N° 12)

Doc. 12. Análisis de Precios UnitariosLos Precios Unitarios propuestos incluirán Mano de Obra, Equipo, Materiales, Transporte, Leyes sociales, Seguros, Imprevistos y cualquier otro gasto necesario para la total y correcta ejecución de los trabajos. (Formato N° 13)

El Postor considerará los precios unitarios sin el I.G.V. que pudiera afectar directamente a los componentes de éstos. En consecuencia el I.G.V. que grava la factura general del Contratista, se consignará en forma separada sobre el total del monto ofertado.

Los análisis de precios unitarios se presentarán para cada partida y mostrarán en detalle los costos directos, es decir la mano de obra, equipos, materiales y todos los conceptos que les son accesorios.

Los postores deberán incluir en sus presupuestos, el desagregado de los montos correspondientes a Gastos Generales y Utilidad. Dichos montos se calcularán hasta la segunda cifra decimal, de acuerdo al detalle siguiente:

a. Gastos Generales, discriminados en:

Monto de Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución (fijos)

Monto de Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución (variables)

El Postor deberá presentar en su propuesta los cálculos y análisis que han permitido


CESEL S.A.



encontrar dichos montos, caso contrario su Oferta será descalificada.

b. Utilidad.

Todos los precios ofertados deberán ser consignados en dólares americanos.

En caso de discrepancia entre la cifra consignada en forma numérica y el monto en letras, indicado en la Carta Propuesta, prevalecerá el monto en letras, para establecer el orden de prelación.

Doc. 13. Tarifas para Personal en Ordenes de Trabajo y Modificaciones

Las Tarifas para Personal serán aplicadas para determinar Precios Unitarios no incluidos en el itemizado del Formato de Propuesta Económica, si existiera acuerdo entre las partes para incorporar tales actividades adicionales al Alcance del Trabajo y para trabajos por Uso de Recursos específicamente autorizados previamente y por escrito por parte del Propietario.

Las tarifas salariales pactadas incluyen los siguientes costos pero sin limitarse a: los costos directos de nómina, prestaciones sociales y viáticos, remuneraciones, emolumentos, beneficios sociales, bonificaciones laborales, impuestos a las remuneraciones, seguros y todo beneficio pactado por contrato individual o colectivo de trabajo, herramientas menores cuyo costo al Contratista es menor a US$ 1,000 (Mil Dólares Americanos) por herramienta, materiales consumibles propios del oficio, instalaciones temporales necesarias para que el trabajador desempeñe su tarea, servicios de alimentación y alojamiento, transporte, equipos de seguridad, gastos generales, utilidades y todo otro costo asociado a la actividad del trabajador los cuales deberán ser pagados de acuerdo con lo establecido en el Contrato y sus Bases.

Además cada Tarifa incluye provisiones para los gastos por vacaciones proporcionales, gratificaciones, feriados trabajados, permisos pagados y obligaciones o compromisos de similar naturaleza.

Las calificaciones anotadas en el Formato, son solamente indicativas. El Proponente debe incluir aquellas que realmente se requerirán para la prestación de los servicios ofrecidos. (Formato N° 15)

Doc. 14. Tarifas para Equipos en Ordenes de Trabajo y Modificaciones

Las Tarifas para arriendo de equipos serán aplicadas para determinar Precios Unitarios no incluidos en las partidas y/o rubros del Formato de Propuesta Económica, si existiera acuerdo entre las partes para incorporar tales actividades adicionales al Alcance del Trabajo.

Pueden también ser utilizadas para trabajos por Uso de Recursos específicamente autorizados previamente y por escrito por parte del Propietario. Finalmente, pueden utilizarse para actividades diferentes de las que están incluidas en el alcance del Contrato original, cuando el Propietario lo requiera y siempre que el Contratista esté de acuerdo. Cuando un equipo tiene diferentes tarifas dependiendo de las condiciones de su utilización, el Contratista debe dejarlo claramente expresado en su oferta y representado en la columna correspondiente del Formato. (Formato N° 16)

13. DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

El Acto de Recepción de Propuestas se llevará a cabo en la fecha y hora señalada en la convocatoria. Las evaluaciones serán desarrolladas por el Comité de Evaluación del Proyecto Cerro Corona.

14. RECHAZO DE OFERTAS

El Comité de Evaluación, rechazara aquellas propuestas, en que se halla detectado presentación de documentación alterada o fraudulenta, reservándose el derecho de iniciar proceso alguno a los postores comprometidos.


CESEL S.A.



15. CANCELACION DEL PROCESO

La MGF, podrá cancelar el proceso de selección, en el momento que estime pertinente por razones estrictas a ella, comunicando este hecho a los postores.

16. DECLARATORIA DE LICITACION DESIERTA

El Comité de Evaluación designada por la MGF, podrá declarar desierto el proceso de selección, cuando luego de evaluar las propuestas presentadas, estas no cumplan o satisfagan las expectativas esperadas.

17. REQUISITOS PARA SUSCRIBIR CONTRATO

17.1 Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Licitación deberá presentar:

a) Constancia vigente de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado, emitida por el CONSUCODE.

b) Copia simple del Testimonio y de Poder de Mandato, ambos expedidos por Notario Público extendido por el Postor a su Representante Legal.

c) En caso de Consorcios deberá presentarse Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario Público, de los apoderados o representantes legales de los asociados, según corresponda, en el que deberá precisarse el Representante Legal común y el domicilio en la ciudad de Lima. Así mismo debe presentar copia del RUC del consorcio.

d) Calendario de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al Plazo de Ejecución, el cual deberá ser confeccionado en forma proporcional y concordante con el Cronograma de Desembolsos Mensuales que figura en el Expediente Técnico.

e) Calendario de Adquisición de Materiales y Calendario de Movilización y Utilización de

Equipo Mecánico, en los que se precisarán la fecha o día de inicio y término de cada adquisición y de movilización, concordantes con el CAO.

f) Programa de Obra PERT-CPM y Diagrama de Barras. El programa de ejecución de la Obra

debe ser elaborado y mantenido utilizando el software MSProject, Primavera P3 o Sure Track P3.

g) Garantía de Fiel Cumplimiento a favor de la MGF

El Postor ganador presentará, como requisito indispensable para suscribir el Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en Carta Fianza o Póliza de Caución, solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a solo requerimiento escrito por la MGF, extendida y ejecutable en el Perú, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros; por un monto del diez por ciento (10%) del monto del Contrato, con vigencia hasta después que quede consentida la Liquidación Final del Contrato de Obra.

h) El nombre del Ingeniero Civil que se desempeñará como el Ingeniero Residente de la Obra,

señalando el número de colegiatura, adjuntando documento que acredite que se encuentra hábil para el ejercicio profesional, así como el compromiso suscrito por dicho profesional para prestar sus servicios en dicha calidad (Residente) y de que tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra, presentará su Currículum Vitae debidamente documentado mediante los cuales acredite su experiencia en obras viales, con un mínimo de cinco (05) años.

17.2 En caso que el Postor ganador no se presente en el plazo previsto, perderá automáticamente la designación y la garantía de seriedad de la oferta indicada en el numeral 7 de estas Bases, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.En tal caso, la MGF llamará al Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el Contrato, procediéndose conforme al plazo indicado en el aviso de convocatoria. Si este postor no suscribe el Contrato, la MGF declarará desierto el proceso de selección.


CESEL S.A.



17.3 El Contrato se ajustará a la Proforma de Contrato de las Bases Integradas.

17.4 El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases integradas, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el Contrato.

18. ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

El orden de prelación de los documentos será el siguiente:

1. Contrato de Obra2. Bases Integradas y la Propuesta Ganadora3. Especificaciones Técnicas4. Planos5. Metrados6. Memoria Descriptiva7. Otros documentos especificados

19. DE LA SUBCONTRATACION

La subcontratación de las obras no deberá exceder del 20 % del monto total del Contrato.

20. DE LOS ADELANTOS

Adelanto Directo al Contratista

20.1 La MGF, a solicitud del Contratista entregará, en calidad de Adelanto Directo, hasta el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de Carta Fianza de acuerdo al numeral 20.3.

20.2 La solicitud, justificación y Carta Fianza del Adelanto en Efectivo deberán ser presentadas dentro de los ocho (8) días calendario posteriores a la entrada en vigencia del contrato y será tramitada ante La MGF a fin de que realice el desembolso respectivo. La cancelación del adelanto se realizará dentro de los 30 días calendario posteriores a la presentación de la Carta Fianza; vencido este plazo, se reconocerán sólo los gastos financieros en que se hubiese incurrido.

El Adelanto Directo, podrá entregarse fraccionadamente, dependiendo de la disponibilidad de caja de La MGF.

El adelanto deberá ser utilizado exclusivamente para gastos de este contrato, lo cual es responsabilidad del Contratista.

20.3 La Garantía del Adelanto Directo será en forma de Carta Fianza, solidaria, incondicionada, irrevocable, de realización automática y sin beneficio de excusión, emitida por entidad nacional o extranjera facultada para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros o de un Banco corresponsal en Lima, válida por el tiempo de ejecución de la obra hasta su total amortización, a la orden de Minera Gold Fields La Cima S.A. y por el monto de dicho Adelanto, incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) que corresponda y cuya ejecución será al sólo requerimiento de La MGF. La Carta Fianza de Garantía del Adelanto Directo, se mantendrá vigente por el equivalente al saldo no amortizado. Podrá ser disminuida trimestralmente por el saldo amortizado.

20.4 El monto de este Adelanto será amortizado proporcionalmente en función del monto valorizado:

A = p x (Monto Valorizado)

A = AmortizaciónP = Valor del Adelanto expresado en porcentaje del monto del Contrato

La amortización se aplicará en cada una de las valorizaciones mensuales, hasta su total cancelación.

Adelantos Específicos para Adquisición de Materiales


CESEL S.A.



20.5 MGF podrá entregar al Contratista, con cargo al Presupuesto del Contrato de Obra, a su solicitud y cuenta, un adelanto para adquisición de materiales que se utilizarán en la obra de acuerdo a su calendario.

20.6 El Contratista, se obliga a adquirir íntegramente el material solicitado, en caso contrario, La MGF ejecutará la Carta Fianza correspondiente.

20.7 La solicitud del Contratista por Adelanto Específico de Materiales se efectuará a La MGF, en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales.

20.8 MGF tendrá un plazo de 15 días calendario para responder sobre la procedencia de dicha solicitud, vencido el cual, se entenderá por denegada, sin que ello pueda ser sustento de una ampliación de plazo, reclamo o causal de retraso en la obra.

20.9 Los Adelantos para Materiales deberán estar respaldados por la correspondiente Carta Fianza, solidaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, extendida por una entidad nacional o extranjera, facultada para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros, o de un Banco corresponsal en Lima, a favor de Minera Gold Fields S.A., cuya ejecución será al solo requerimiento, de MGF, vigente desde la fecha de entrega del adelanto y por el tiempo de utilización de dichos materiales, renovable trimestralmente; por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización.

Adelantos por Material en Cancha

20.10 MGF no otorgará adelanto por Material en Cancha.

20.11 El valor de los materiales e insumos pagados, deberán estar de acuerdo con el metrado de la obra y conjuntamente con todos los adelantos, incluyendo el adelanto en efectivo no deberán exceder el cuarenta por ciento (40%) del monto del Contrato.

20.12 La amortización del Adelanto para Materiales, se efectuará mensualmente en la valorización correspondiente, en un monto equivalente al material utilizado, excepto en el caso de obras atrasadas en el que las amortizaciones se realizarán en función al Calendario de Avance de Obra vigente.

21. CONTROL DE LA OBRA

21.1 Supervisión de la ObraLa MGF controlará los trabajos efectuados por el Contratista a través de un Supervisor, quién será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del Contrato.

21.2 Cuaderno de ObraSe llevara un cuaderno de obra que será firmado por el Residente y Supervisor de obra.

21.3 Valorizaciones y Pagos21.3.1 Las valorizaciones de avance de obra serán elaboradas periódicamente por el Contratista y

aprobados por el Supervisor de obra para los pagos correspondientes.

21.3.2 MGF revisará la valorización presentada y, con sus reparos, si los hubiera, procederá a su aprobación dentro de los cinco (5) días útiles siguientes a su recepción; descontando y/o reteniéndose en dicha valorización:

a) La amortización del Adelanto Directo,b) La amortización del Adelanto otorgado para la adquisición de materiales,c) Cualquier ajuste motivado por errores detectados en Valorizaciones pagadas

anteriormente, de conformidad a su carácter de pago a cuenta.d) Cualquier otra deducción exigible por el Contrato


CESEL S.A.



21.3.3 Las valorizaciones en general, serán canceladas en fecha no posterior a los treinta (30) días calendario de recepción de la valorización, siempre y cuando ésta haya sido aprobada por el Supervisor y el Contratista y presentada a MGF dentro de los plazos indicados en el Contrato.

21.3.4 A partir del vencimiento del plazo a que se refiere el numeral 21.3.3, en caso que la valorización de avance de obra no hubiera sido cancelada, el Contratista tendrá derecho al pago de intereses; aplicándose la tasa de interés legal efectiva vigente a la fecha.

21.3.5 MGF dará trámite al pago de la valorización formulada, solo si ésta se presenta debidamente suscrita por los representantes legales del contratista o el Residente de Obra y del Supervisor y acredita estar al día en el pago de sus obligaciones legalmente establecidas (ESSALUD, SENCICO, CONAFOVICER, IES, AFPs) mediante la presentación de una fotocopia de los documentos acreditativos del pago que deberán estar debidamente firmados por el Supervisor como constancia de su conformidad. Estos documentos serán anexados en cada una de las valorizaciones. Asimismo, presentarán copias de las planillas de pago de obreros, empleados e ingenieros.

21.3.6 Las valorizaciones serán tramitadas para efectos de pago, aún si hubiera reparos en su revisión Cualquier ajuste será posible hacerlo en la siguiente valorización o en la Liquidación Final de ser el caso.

21.4 Ampliaciones de Plazo21.4.1 El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo por las siguientes causales, siempre que

modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

1) Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuibles al Contratista;2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la MGF.3) Por ejecución de obras adicionales o modificación de parte de las obras, que afecten la Ruta

Crítica del Diagrama PERT-CPM de la Obra.4) Caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado.

21.4.2 Solo será procedente otorgar prórroga cuando la causal invocada modifique y afecte la Ruta Crítica del Calendario de Avance de Obra, de tal forma que comprometa la terminación de las partidas afectadas y sea imposible su ejecución simultánea.

21.4.3 Para que proceda una ampliación de plazo, el Contratista deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que, a su criterio, ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días de producido el hecho invocado, el Contratista solicitará la ampliación de plazo, cuantificando y sustentando las razones que la fundamentan, para que sea admitido al análisis del Supervisor.

21.4.4 El Supervisor emitirá pronunciamiento dentro de ocho (8) días siguientes de formulado el pedido, y lo tramitará ante La MGF, el que con el informe del Supervisor, emitirá la orden de cambio correspondiente. El plazo para resolver es de quince (15) díaas, contados desde la recepción de la solicitud.

21.4.5 La ampliación de plazo obligará al Contratista a presentar al Supervisor un Calendario de Obra actualizado acorde con la ampliación de plazo otorgada, en un plazo de cinco (5) días de aprobada dicha ampliación.

21.4.6 En caso que el Contratista no presentara el Calendario de Obra actualizado o éste no sea conforme a la ampliación de plazo otorgada, lo presentará el Supervisor dentro de cinco (5) días siguientes, entregándolo bajo cargo al Contratista, dejando constancia en el Cuaderno de Obra y haciéndolo conocer a La MGF para su aprobación en un plazo no mayor a cinco (5) días útiles contados desde la fecha de recepción.

21.4.7 Las prórrogas concedidas de acuerdo a lo establecido en los numerales anteriores, darán derecho al reconocimiento de Mayores Gastos Generales Variables, igual al número de días correspondientes a la ampliación otorgada multiplicados por el gasto general diario, con excepción de los concedidos por ejecución de Obras Adicionales que cuentan con presupuesto específico.


CESEL S.A.



21.5 Atrasos en la Ejecución de las ObrasEl Contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al 80% del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor ordenará al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

21.6 Obras AdicionalesLa ejecución de obras adicionales será aprobada según la necesidad y disponibilidad financiera de la MGF.

El Expediente del Presupuesto Adicional, sea cual fuera su monto, debe ser preparado por el Contratista y Supervisor, presentado acompañado del Informe del Supervisor.

21.7 Resolución del ContratoPor incumplimiento de las Bases de Administrativas de la MGF y cláusulas propias del Contrato.

21.8 Recepción de ObraEl procedimiento será según lo establecido en las Bases Administrativas de la MGF.

21.9 Liquidación del ContratoEl procedimiento será según lo establecido en las Bases Administrativas de la MGF.

22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

22.1 ConciliaciónSe procederá de acuerdo a lo descrito en el Contrato.

23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

23.1 Cumplimiento de lo PactadoEl Contratista está obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del Artículo 1774º del Código Civil.

24. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

24.1 El Contratista responderá legalmente y será responsable por todas las pérdidas, reclamos, demandas y acciones de cualquier índole y forma, por actos u omisiones imputables al personal que está a su cargo, esto durante todo el período de ejecución y hasta la liquidación total de la obra.

24.2 El Contratista será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, o a propiedades ajenas durante la ejecución de los trabajos.

24.3 El Contratista está obligado a contratar y mantener en vigencia para el personal de Ingenieros y Técnicos a su servicio, una póliza de seguro contra accidentes individuales, cubriendo viajes, por un capital asegurado igual a cien (100) veces el monto mensual que se les abona por sus servicios profesionales.Copia de la póliza será entregada al Supervisor, quien dará cuenta a MGF.

25. DE LOS RECLAMOS

25.1 Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones, reclamos y planteamientos del Contratista, vinculados directamente a la obra, deben formularse en el Cuaderno de Obra como condición para que puedan ser atendidos.


CESEL S.A.



25.2 Todos los reclamos deberán canalizarse a través del Supervisor.

26. CANTERAS Y BOTADEROS

26.1 Las Canteras identificadas en los planos son referenciales, es responsabilidad del Contratista verificar las características y potencias de las mismas, y la de cualquier otra cantera que el Contratista proponga siempre y cuando los materiales cumplan las condiciones señaladas en las Especificaciones Técnicas.

26.2 El Contratista, deberá incluir en sus precios unitarios, los costos necesarios correspondientes al derecho de uso, de ser necesario, a la explotación, extracción y transporte de estos materiales hasta su colocación. El costo del transporte de los materiales de canteras, propuesto por los postores, no será modificado por cambio de cantera durante la ejecución de la obra.

26.3 Cuando se trate de Canteras en actual explotación por terceras personas, el Contratista tomará todas las providencias con el objeto de no interferir con dichos suministros, en el caso de derechos mineros legalmente adquiridos.

26.4 Al término de utilización de las Canteras, éstas deben quedar morfológicamente adecuadas al entorno ambiental y a satisfacción del Supervisor, así como los caminos de acceso.

26.5 La construcción y mantenimiento de los caminos de acceso a las canteras es de responsabilidad del Contratista.

26.6 La ubicación de los botaderos está indicada en el expediente técnico de licitación. Al inicio de las obras, el Contratista podrá proponer nuevas ubicaciones de botaderos, las que deberán ser evaluadas por el Supervisor, estando supeditado su uso a la aprobación de éste, de acuerdo a consideraciones técnicas, económicas y de impacto ambiental, teniendo en cuenta las recomendaciones del Manual Ambiental de Diseño de Construcción Vial del MTC. En todo caso, se pagará la distancia real de transporte del material de eliminación a botaderos, sin exceder los costos previstos en el expediente técnico.


CESEL S.A.



FORMATOS


CESEL S.A.



FORMATO Nº 1

DECLARACION JURADA DE IDENTIFICACION DEL POSTOR

El Representante Legal del Postor .................................................., con DNI N° ................. que suscribe el presente documento, declara bajo juramento que los datos de identificación del Postor son los que se precisan a continuación:(llenar este formato cada empresa conformante del postor en caso de Consorcio)

1. Nombre ó Razón Social de la Empresa ____________________________________________________________________________

(Debe ser concordante con lo consignado en la Escritura de Constitución)

2. Nombre Original .............................................................................................

3. Nombre anterior de la Empresa, si fuera el caso y año de establecimiento

____________________________________________________________________________

4. NUMERO DE INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS

5. Establecida el (indicar fecha )

En Ciudad: (indicar ciudad)

País: (indicar país)

6. Domicilio legal en el Perú:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Oficina Matriz:

Dirección:____________________________________________________________________

Ciudad :_________________________________

País:____________________________________

Teléfono ______________________Fax: _________________ E-mail ___________________

8. Oficinas Sucursales

DIRECCION TELEFONO FAX FUNCIONARIO RESPONSABLE

9. REPRESENTANTE LEGAL ..................., inscrito en el Registro de Mandatos con el N° ...........

Firma del Representante Legal de la Empresa Firma del Representante Legal del Postor

Nombre del Representante Legal Nombre del Representante Legal

Sello Sello

NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas asociadas deberán proporcionar la

información solicitada mediante este formato.


CESEL S.A.



FORMATO Nº 2

PROMESA DE CONSORCIO

Por el presente documento que suscriben:

La (Empresa 1: Razón Social), con RUC N° ......................, inscrito en el Registro Nacional de Contratistas con el Nº......................., Representado por........................................, con D.N.I. N° ..................., inscrito en el Registro de Mandatos de la Oficina Registral de............., en la ficha: Nº................., la (Empresa 2: Razón Social), con RUC Nº......................, inscrito en el Registro Nacional de Contratistas con el Nº.................. , Representado por................................., con D.N.I. N° ........................., inscrito en el Registro de Mandatos de la Oficina Registral de ................., en la ficha: Nº................ acuerdan voluntariamente conformar Consorcio para la ejecución de la Obra:............................................................, bajo juramento que:

a) Las partes del Consorcio no están incluidas en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

b) El representante común designado es ................................. y tiene poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad de Postor, del Contrato de Ejecución, hasta la Liquidación del mismo.

c) El porcentaje de participación de cada Empresa es: ............... %, ..............%.d) En el caso de ser el ganador de la Licitación ....................., nos comprometemos a formalizar el

Consorcio y obtener el RUC del Consorcio como condición previa a la firma del Contrato.e) Declaramos expresamente asumir responsabilidad solidaria hasta la terminación de nuestros

servicios.f) Asumimos compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio hasta que se

produzca el consentimiento de la aprobación de la Liquidación del Contrato de Obra.h) La sede del Consorcio es:

Dirección postal ___________________________________________Dirección electrónica ___________________________________________Teléfono ___________________________________________

Lima, __________________

Firma del Representante Legal de cada Empresa

Firma del Representante Legal del Consorcio

Nombre del Representante Legal de cada integrante

Nombre del Representante Legal del Consorcio

Sello Sello

NOTA: El presente formato es referencial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las facultades y necesidades del Consorcio, debiendo mantenerse como mínimo las condiciones iniciales.


CESEL S.A.



FORMATO Nº 3

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

El Postor que suscribe declara bajo juramento:

a) Que no tiene impedimento para participar en el presente proceso de selección.

b) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de

Selección.

c) Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos

de la Licitación.

d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el

contrato en caso de resultar ganador de la Licitación ......................

Lima, ___________________

Firma del Representante Legal del Postor

Nombre del Representante Legal

Sello

NOTA: En caso de Consorcio este documento deberá ser presentado por los representantes de cada uno de los Consorciados

FORMATO N° 4


CESEL S.A.



COMPROMISO DE INTEGRIDAD

Pacto de Integridad que celebran de una parte ..............(Postor) debidamente representado por ................................... y de la otra parte la MGF debidamente representada por ...................................

Mediante el presente, (Postor adjudicado) se compromete a no ofrecer ni otorgar, ya sea directa ni indirectamente, a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a ningún ejecutivo de la MGF o a sus familiares a fin de obtener el Contrato objeto de la Licitación .................

La MGF declara no haber celebrado, no celebrará acuerdos formales o tácitos con los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas a la libre competencia. La MGF a su vez se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus ejecutivos.

Firma del Representante Legal de la MGF Firma del Representante Legal del Postor

Nombre del Representante Legal Nombre del Representante Legal

Sello Sello

FORMATO Nº 5


CESEL S.A.



OFERTA DE CONTRATAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA TRABAJADORES ENTRE LOS RESIDENTES DE LA MISMA LOCALIDAD Y/O PROVINCIA

Lima, __________________

Señores:Comité Especial de la Lic..............

Referencia: Lic.-...............

Por el presente documento, ofertamos contratar trabajadores entre los residentes de la misma

localidad y/o provincia para la Ejecución de Obra materia de la presente Licitación en un

porcentaje de ______________ ( %).

.



Sello


CESEL S.A.



FORMATO N° 6

OBRAS EN GENERAL EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ (10) AÑOS

(Julio 2007)

N° DESCRIPCIÓN UBICACIÓN CLIENTE FECHA DE MONTO FACTURADO

(US$)

% DE PARTICIPACION

MONTO ACTUALIZADO

( US$)

FIRMA INICIO FIN12345

Lima, _________________



Sello

NOTA: La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con certificados, constancias de conformidad o contratos emitidos por el cliente u otro documento que acredite el cumplimiento del contrato, como condición para ser evaluada.En caso de consorcios adjuntar el contrato en el que conste el porcentaje de participación


CESEL S.A.



FORMATO N° 7

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS QUINCE (15) AÑOS

(Julio 2007)

N° DESCRIPCIÓN UBICACIÓN CLIENTE FECHA DE MONTO FACTURADO

(US$)

% DE PARTICIPACION

MONTO ACTUALIZADO

( US$)

FIRMA INICIO FIN12345

Lima, _________________



Sello

NOTA: La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con certificados, constancias de conformidad o contratos emitidos por el cliente u otro documento que acredite el cumplimiento del contrato, como condición para ser evaluada.En caso de consorcios adjuntar el contrato en el que conste el porcentaje de participación


CESEL S.A.



FORMATO Nº 8

CURRICULUM VITAE (C.V.) DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El Postor adjuntará el C.V. de cada uno de los Profesionales propuestos que cumplan con los requisitos y experiencia mínimas requeridas.

NOMBRE:_______________________________PROFESIÓN:_______________________________

CARGO POR OCUPAR EN LA OBRA: ___________________________________________________

1. DATOS DEL PROFESIONALUNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN UNIVERSIDADTITULO

OBTENIDO

FECHA DE GRADO

(mes – año)

COLEGIATURA

Nº Fecha

2. EXPERIENCIA

Nº DE ORDEN

OBRA DE REHABILITACION o MANTENIMIENTO

RAZON SOCIAL DEL

CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑADO

PERIODO

INICIA/TERMINA(mes – año)

DURACIÓN(meses)

Firma del Profesional Propuesto Firma del Representante Legal del Postor

Nombre del Profesional Propuesto Nombre del Representante Legal

Sello Sello

FORMATO Nº 9BASES DE LICITACIONCSL-062901-IT-01-RevA

CESEL S.A.



CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El que suscribe, (nombre del profesional), mediante la presente, se compromete a desempeñar el cargo de ................................a la que postula el Postor......................, en el caso que éste sea ganador de la Licitación .................... convocada por la MGF.

Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo, ofrecidos.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación:

Cargo dentro de la Obra: ........................................................................................................

Tiempo que prestaré los servicios: Desde ............ hasta ..............., durante ............. meses.

Validez del presente compromiso: 90 días naturales a partir de la fecha.

Lima, _______________

Firma del Profesional Propuesto Firma del Representante Legal del Postor

Nombre del Profesional Propuesto Nombre del Representante Legal

Sello Sello

FORMATO N° 10


CESEL S.A.



RELACION DE EQUIPO MINIMO OFERTADO POR EL POSTOR

N° TIPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO CANTIDADMARCA/ MODELO

Nº SERIE/ PLACA

AÑO FABRIC.

POTENCIA/ RENDIMIENTO

01 BARREDORA MECANICA 01

02 CAMIONETA PICK-UP 4x2 C.SIMPLE 2,000 Kg

01

03 CAMIÓN IMPRIMADOR 6x2 1,800 gln 178-210 HP

01

04 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2.00-2.35 yd3

06

05 CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4.00-4.10 yd3

04

06 CHANCADORA PRI-SEC (inc.5fajas) 46-70 tn/hr

03

07 CHANCADORA TERCIARIA 01

08 CISTERNA 4x2 (AGUA) 2,000 gln 145-165 HP

02

09 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

24

10 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM 76 HP

01


02


02

13 ESPARCIDOR DE AGREGADOS 01

14 EQUIPO DE SOLDADURA 225 Amp (completo)

01

15 EQUIPO DE LAVADO DE AGREGADO 01

16 FAJA TRANSPORTADORA 18”x40’ M.E.3 Kw 150 Tn/hr

10

17 GRUA CAMION 5 Ton 01

18 GRUPO ELECTROGENO 50 Kw 08



21 MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO

01

22 MARTILLO NEUMATICO 29 Kg 10

23 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11 p3

08

24 MOTOBOMBA 12 HP D=4” 02

25 MOTONIVELADORA 125 HP 04

26 RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 80-110 HP 0.5-1.3 yd3

04

27 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 70-100 HP 7-9 Ton

04

28 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100 HP 5.5-20 Ton04

01

29 RODILLO VIBRATORIO LISO MANUAL 04

30 TRACTOR S/ORUGAS 140-160HP 01


CESEL S.A.



N° TIPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO CANTIDADMARCA/ MODELO

Nº SERIE/ PLACA

AÑO FABRIC.

POTENCIA/ RENDIMIENTO

31 TRACTOR S/ORUGAS 190-240 HP 10

32 TRACTOR DE TIRO 80 HP 01

33 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5 P 08

34 VOLQUETE 15 m3 30

35 ZARANDA VIBRATORIA 4”x6’x15 15 HP

07

NOTA:Las cantidades indicadas en la relación de equipo mínimo ofertado por el Postor, corresponden a exigencias mínimas para la Obra, pero eso no limita a que el Postor presente un recurso mayor de maquinarias y equipo.



Sello


CESEL S.A.



FORMATO N° 11

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Lima, ___________________

Señores:Comité Especial de la Lic. ..................

Referencia: Lic. ................

Después de haber examinado los Documentos de Licitación y haber efectuado la visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra Propuesta Económica para Ejecutar la Obra:....................................................................., objeto de la Licitación ..................., convo-cada por la MGF.

El monto de nuestra Propuesta Económica es de: ___________________________________ (US$ ____________________ ), no incluye el IGV y tiene una validez de 90 (noventa) días a contar desde la fecha de recepción de la Propuesta Técnica Económica de la Licitación de la referencia.

El Presupuesto ha sido elaborado con precios vigentes al: __________________________

La Propuesta Económica que se presenta, está en concordancia con los documentos presentados en nuestra Propuesta Técnica. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, la MGF tiene derecho a invalidar nuestra participación.

La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y están contenidos en el segundo Sobre Propuesta Económica según lo establecen las Bases.

Sin otro particular, nos suscribimos de Ustedes

Atentamente,



Sello


CESEL S.A.



FORMATO N° 12

PROPUESTA ECONÓMICA Lic. ...................

Obra: ................................................................

Precios vigentes al: ...........................................

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO (1)COSTO

UNITARIO (2)

PARCIAL (1)*(2)

SUBTOTAL

1.00 OBRAS PRELIMINARES101.A Movilización y desmovilización de equipos glb 1.00102.A Topografía y Georeferenciación glb 1.00103.A Mantenimiento de tránsito y seguridad vial glb 1.00107.A Accesos a canteras, botaderos, plantas de proceso y

fuente de agua, sin explosivoskm 7.30

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS201.B Desbroce y Limpieza en zonas no boscosas Ha 25.00205.A Corte en material suelto m3 119,689.38205.B Corte en roca suelta m3 43,447.94205.C Corte en roca fija m3 62,224.06206.A Remoción de Derrumbes m3 10,309.16207.A Perfilado y Compactado en Zona de Corte m2 226,424.30210.A Conformación de Terraplenes m3 103,558.38211.A Pedraplenes m3 13,274.55220.B Mejoramiento de suelo a nivel de subrasante m3 6,750.00230 Material para rellenos en general (sólo extracción), sin

transportem3 77,898.40

240 Bermas de seguridad m 4,850.00

3.00 SUB BASES Y BASES303.A Sub Base Granular m3 62,648.30305.A Base Granular m3 88,344.90310 Lavado de Material Granular m3 25,170.23

4.00 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS401.A Imprimación Asfáltica m2 396,353.75410.A Pavimento de concreto asfáltico en caliente (MAC) m3 29,305.77420.C Cemento asfáltico de penetración 85-100 Kg 1,300,883.13422.A Asfalto Diluido Tipo MC - 30 lt 451,843.26423.A Filler Mineral (Cal hidratada) Kg 98,467.38424. A Aditivo Mejorador de Adherencia Kg 2,504.23

6.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE601.A Excavacion no clasificada para Estructuras en material

suelto en secom3 57,130.94

603 Eliminación de Alcantarilla TMC existente m 114.00605.A Rellenos para Estructuras con material de préstamo m3 16,121.35607 Filtro drenante m3 24,078.59608 Geotextil clase 2, para drenaje m2 97,282.00610.D Concreto Clase D (f'c = 210 kg/cm2) m3 424.48


CESEL S.A.




UNITARIO (2)

PARCIAL (1)*(2)

SUBTOTAL

610.E Concreto Clase E (f'c = 175 kg/cm2) m3 2,799.98610.H Concreto Clase H (f'c = 100 kg/cm2) m3 7.71612.A Encofrado y Desencofrado en seco m2 12,201.19615 Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 Kg 37,627.77622.B Tubería Corrugada de Acero Galvanizado Circular de 0.90

m de Diámetrom 1,057.86

622.C Tubería Corrugada de Acero Galvanizado Circular de 1.20 m de Diámetro

m 1,021.41

635.A Cunetas Revestidas con Concreto, Tipo 1 m 37,313.36

635.B Cunetas Revestidas con Concreto, Tipo 2 m 15,706.34

635.C Cunetas Revestidas con Concreto, Tipo 3 m 1,289.90640.A Emboquillado de piedra e= 0.15 m m2 7,430.40640.B Emboquillado de piedra e= 0.35 m m2 6,931.63641 Limpieza de alcantarillas m3 59.49642 Limpieza de cauce de alcantarillas m3 1,021.68645 Demolición de estructuras m3 496.11646 Aplicación de adhesivo epóxico m2 9.74649.A Tubo de PVC - SAP Clase 10 , D=1'' m 25,557.57649.C Tubo de PVC - SAP Clase 10 , D=4'' m 410.00649.D Tubo de PVC - SAP Clase 10 , D=6'' m 17.20650.A Zanja de drenaje m 1,453.00651.A Embarcaderas de Leche und 41.00660.A Protección de Alcantarillas m 125.53670.A Encauzamiento de quebradas m3 18.10

7.00 TRANSPORTES700.A Transporte de material granular para D < = 1 Km m3 - Km 250,541.55700.B Transporte de material granular para D > 1 Km m3 - Km 782,012.48700.C Transporte de mezcla asfáltica para D < = 1 Km m3 - Km 28,965.62700.D Transporte de mezcla asfáltica para D > 1 Km m3 - Km 379,697.46700.G Transporte de material excedente a DME para D < = 1 Km m3 - Km 209,405.59700.H Transporte de material excedente a DME para D > 1 Km m3 - Km 583,699.06700.I Transporte de material de derrumbe a DME para D < = 1

Kmm3 - Km 8,403.50

700.J Transporte de material de derrumbe a DME para D > 1 Km

m3 - Km 19,253.28

8.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL801.C Señal Preventiva Triangular P-60 (0.60 x 0.90 m) und 6.00801.E Señal Preventiva (0.75 x 0.75 m) und 476.00802.C Señal Reglamentaria Octogonal R-1 (0.60 x 0.60 m) und 8.00802.F Señal Reglamentaria Triangular R-2 (0.75 m de lado) und 3.00802.I Señal Reglamentaria Rectangular (0.80 x 1.20 m) und 14.00803.B Señal de Servicios Auxiliares (0.50 x 0.60 m) und 6.00803.D Señal Informativa de Localizacion y Destino m2 50.40803. E Señal Informativa Ambiental m2 28.77804.A Postes de soporte de Señales und 513.00804.B Estructuras de Soporte de Señales Tipo E-1 und 28.00804.C Estructuras de Soporte de Señales Tipo E-2 und 16.00805.A Poste Delineador und 2,694.00810.A Marcas permanentes en el Pavimento Tipo I m2 16,373.73820.A Guardavía Metálica m 1,701.00820.B Sección Final und 38.00820.C Sección de Amortiguación und 38.00


CESEL S.A.




UNITARIO (2)

PARCIAL (1)*(2)

SUBTOTAL

825.A Captafaros und 638.00830.A Poste de kilometraje und 51.00840.A Pintado de Parapetos en muros y alcantarillas m2 585.88860.A Gibas lomo de toro m 30.00

9.00 PROTECCION AMBIENTAL906.A Depósito de Material Excedente m3 251,213.67907.A Readecuación Ambiental de Canteras y Plantas de

trituración y Asfaltom2 96,700.00

907.B Readecuación Ambiental de Campamentos, almacenes y patio de maquinarias

m2 35,000.00

PONTONESESTRIBOS

601.A Excavacion no clasificada para Estructuras en material suelto en seco

m3 3,582.87

601.B Excavacion no clasificada para Estructuras en material suelto bajo agua

m3 2,628.73

605.A Rellenos para Estructuras con material de préstamo m3 2,387.96610.C Concreto Clase C (f'c = 280 kg/cm2) m3 359.90610.D Concreto Clase D (f'c = 210 kg/cm2) m3 5.50610.D.1 Concreto Clase D (f'c = 210 kg/cm2) en cimentación m3 419.64610.G Concreto Ciclópeo Clase G (f'c = 140 kg/cm2 + 30% P.G.) m3 382.64

610.G.1 Concreto Ciclópeo Clase G (f'c = 140 kg/cm2 + 30% P.G.) en cimentación

m3 470.25

610.H Concreto Clase H (f'c = 100 kg/cm2) m3 21.40612.A Encofrado y Desencofrado en seco m2 2,634.43612.B Encofrado y Desencofrado bajo agua m2 638.91

615 Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 Kg 88,024.08

LOSA610.C Concreto Clase C (f'c = 280 kg/cm2) m3 113.74612.C Encofrado y Desencofrado cara vista m2 409.93615 Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 Kg 10,993.20616 Falso Puente m 32.05

VARIOS

640.B Emboquillado de piedra e= 0.35 m m2 737.63642 Limpieza de cauce de alcantarillas m3 401.58649.B Tubo de PVC - SAP Clase 10 , D=2'' m 232.00649.E Tubo de PVC - SAP Clase 10 , D=3'' m 100.00652.A Juntas de dilatación m 22.90680.A Dispositivos de apoyo (0.20 x 0.40 x 0.01) cm und 12.00690.A Junta Water Stop 6" m 88.00

TRANSPORTES700.A Transporte de material granular para D < = 1 Km m3 - Km 3,479.86700.B Transporte de material granular para D > 1 Km m3 - Km 18,824.54700.G Transporte de material excedente a DME para D < = 1 Km m3 - Km 14,464.13700.H Transporte de material excedente a DME para D > 1 Km m3 - Km 61,285.44

PROTECCION AMBIENTAL906.A Depósito de Material Excedente m3 14,464.13

ALCANTARILLA TIPO ARCO MULTIPLATE630.A Alcantarilla Multiplate L=3.96 m x F=1.94 m m 21.80


CESEL S.A.




UNITARIO (2)

PARCIAL (1)*(2)

SUBTOTAL

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES FIJOS (........%)

GASTOS GENERALES VARIABLES (........%)

UTILIDAD (........%)

SUBTOTAL

I.G.V.

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA US$



Sello


CESEL S.A.



FORMATO N° 13

PRESENTACION DE PRECIOS UNITARIOS

MGFLic-...............

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: ...............................................

Unidad: ............................................ Item:..............................

Rendimiento:.............................

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Hora RendimientoPrecio

Unitario

Sub - Total

II. MATERIAL EN OBRADescripción Unidad Precio-Unit Cantidad Precio

Sub - Total

III. TRANSPORTES

MaterialVol.-peso ó

CantDistancia M3-Km Tarifa

Precio Unit.

Sub - Total

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestación Total RendimientoPrecio Unit.

Sub - Total

Lima, ________________



Sello

FORMATO Nº 14


CESEL S.A.



FORMULARIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

PROPONENTE:

Consulta N..................Referencia(s) de las BasesSección: ............Numeral:.............Página: ..............Consulta:

PROPONENTE:

Consulta N..................Referencia(s) de las BasesSección: ............Numeral:.............Página: ..............Consulta:



Sello

FORMATO N° 15


CESEL S.A.



TARIFAS PARA PERSONAL EN ORDENES DE TRABAJO Y MODIFICACIONES

ITEM DESCRIPCIÓN HORA NORMAL HORA EXTRA

1.00 Capataz2.00 Operario3.00 Oficial4.00 Peón



Sello

FORMATO N° 16

TARIFAS PARA EQUIPOS EN ORDENES DE TRABAJO Y MODIFICACIONESBASES DE LICITACIONCSL-062901-IT-01-RevA

CESEL S.A.



ITEM DESCRIPCIÓN MODELO AÑO UNIDAD TARIFA 1 TARIFA 2 TARIFA 3TARIFA

STAND BY



Sello


CESEL S.A.



III. PROFORMA DE CONTRATO


CESEL S.A.



CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAN°.............

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra por el Sistema de Precios Unitarios que celebran de una parte, la Minera GOLD FIELDS LA CIMA S.A. a quien en adelante se llamara La MGF con domicilio legal en el Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 155, Edificio “Real Tres”, Oficina 1401, San Isidro, Lima, debidamente representado por ....................................., identificado con ....................., y, de la otra parte .........................(indicar nombre del contratista)..................., con domicilio legal en ..............................., RUC Nº .................................., representado por el Sr. ..............................................., con DNI ..........................., autorizado según Poder inscrito en la ficha que se inserta al presente (Anexo Nº 1), al que en lo sucesivo se le denominará EL CONTRATISTA, y que suscribimos bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 La MGF ha previsto la ejecución de la Obra:........................................................., ubicado en el Distrito de ............., Provincia de .................., Departamento de ..............., la misma que en adelante se denominará la Obra, la que se ejecutará con aportes de La MGF.

1.2 Como resultado de la Licitación convocada por La MGF, se declaro ganador a EL CONTRATISTA por el monto total de su propuesta económica ascendente a US$ .......................... (...................indicar en letras..............), sin incluir el I.G.V., con precios referidos al mes de ................... , teniéndose en cuenta además las consideraciones de la Cláusula Cuarta del presente Contrato.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1 El presente Contrato tiene como objeto la ejecución de la Obra:.........................................., de acuerdo a los documentos integrantes del Expediente Técnico y los que se incorporan como parte integrante de este Contrato (Anexo N° 3).

TERCERA: VIGENCIA Y PLAZO

3.1 El Contrato entrará en vigencia al día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene y rige hasta el consentimiento de la Liquidación del mismo.

3.2 El Plazo de Ejecución de los trabajos es de 240 días calendario. La Obra se ejecutará en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado, así mismo se adjunta el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras (Anexo Nº 4 y 5).

Igualmente, a la suscripción del Contrato, EL CONTRATISTA entregará los Calendarios de Adquisición de Materiales y de Movilización y Utilización de Equipo, que se integra a este Contrato (Anexo Nº 6)

3.3 Para las prórrogas, EL CONTRATISTA deberá sustentar debidamente la causal invocada.

CUARTA: ASPECTOS ECONOMICOS

4.1 El monto del Contrato asciende a la suma de US$ .................... (............................indicar en letras.....................), sin incluir el I.G.V., con precios referidos al mes de ...................... de 2006, según la Oferta Económica de EL CONTRATISTA (Anexo Nº 8).

4.2 El monto del Contrato será abonado mediante valorizaciones de obra mensuales que tendrán el carácter de pagos a cuenta. La solicitud de los pagos serán presentados en ..... originales y ..... copias.

4.3 El presente contrato no estará afecto a reajustes de ninguna clase.

QUINTA: ADELANTOS Y GARANTIAS


CESEL S.A.



5.1 Adelanto Directo al Contratista

5.1.1 MGF entregará EL CONTRATISTA, previa solicitud, justificación y respaldo correspondiente y en calidad de anticipo, un monto equivalente hasta el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato Principal, contra entrega de Carta Fianza respectiva.

5.1.2 El monto de este Adelanto será amortizado proporcionalmente en función del monto valorizado y se aplicará en cada una de las valorizaciones mensuales hasta su total cancelación, debiendo de estar totalmente amortizado en la última valorización.

5.1.3 La Garantía del Adelanto Directo o anticipo, será en forma de Carta Fianza, y/o Póliza de Caución, la misma que deberán ser solidarias, incondicionales, irrevocables, de realización automática y sin beneficio de excusión, emitidas por entidad nacional o extranjera facultada para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros o de un Banco corresponsal en Lima, válida por el tiempo de ejecución de la obra hasta su total amortización, a la orden de Minera Gold Fields La Cima S.A. y por el monto de dicho Adelanto, incluyendo el impuesto general a las ventas (IGV) que corresponda y cuya ejecución será al solo requerimiento de MGF.

5.1.4 La Carta Fianza de Garantía del Adelanto Directo, se mantendrá vigente por el equivalente al saldo no amortizado. Podrá ser disminuida trimestralmente por el saldo amortizado.

5.1.5 La citada garantía es equivalente por veinte por ciento (20%) del monto del contrato principal y esta consignada a favor de Minera Gold Fields La Cima S.A.

5.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

5.2.1 A la firma del Contrato EL CONTRATISTA presenta la correspondiente Garantía de Fiel Cumplimiento, en Carta Fianza por la suma de US$ ....................., equivalente al 10% del monto del Contrato, con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática y sin beneficio de excusión, emitidas por Empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros; válida por el tiempo de ejecución de la Obra y hasta después de consentida la Liquidación del Contrato, en estricta concordancia con las Bases de Licitación. (Anexo Nº 9)

5.2.2 La MGF ejecutará la garantía si ésta no fuese renovada oportunamente por EL CONTRATISTA y/o retendrá cualquier pago pendiente por concepto de valorización hasta que el Contratista cumpla con presentar la renovación indicada.

SEXTA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA

6.1 La Obra, estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de La MGF, quien para estos efectos designará a un Supervisor; éste por delegación, dirigirá la inspección general de la Obra, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA.

6.2 EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por el Supervisor de ninguna de sus obligaciones contractuales y éste no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de La MGF.

6.3 Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión del Supervisor comprometan la seguridad de la vida de personas, o la seguridad de la Obra, o la propiedad de terceros, EL CONTRATISTA, por excepción acatará de inmediato y sin apelación, las disposiciones que el Supervisor, dicte tendientes a mitigar o superar esa contingencia, estando obligado MGF al reconocimiento económico de los trabajos ordenados, que no sean de responsabilidad del Contratista.

6.4 EL CONTRATISTA, a pedido del Supervisor y/o La MGF, separará a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden, fomente indisciplina en la Obra o no acate las disposiciones de la Supervisión, mediante confirmación escrita de MGF.

SETIMA: VALORIZACIONES Y METRADOS

7.1 Las valorizaciones de la ejecución de Obra serán mensuales, tendrán el carácter de pagos a


CESEL S.A.



cuenta, cuyos metrados serán conciliados el ultimo día de cada mes, por el Supervisor y EL CONTRATISTA, en función de los metrados realmente ejecutados.

7.2 Las cantidades de obra ejecutadas serán formuladas y valorizadas conjuntamente por el

Supervisor y EL CONTRATISTA, y presentados a La MGF debidamente aprobados por el Supervisor, en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del primer día hábil del mes siguiente del que corresponde a la valorización.

7.3 Si EL CONTRATISTA no se presenta para la valorización conjunta con el Supervisor, éste la efectuará. El Supervisor deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

OCTAVA: DE LAS OBRAS ADICIONALES.

8.1 Los presupuestos adicionales de obra, serán formulados con los precios unitarios del Contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional, para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas (IGV) correspondiente.

NOVENA: SEGUROS

9.1 EL CONTRATISTA antes del inicio de la ejecución de la Obra deberá haber obtenido todos los seguros necesarios según la legislación nacional aplicable. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato haya sido recibido por La MGF, debiendo EL CONTRATISTA verificar y acreditar a La MGF el estado de pagos de la póliza, mensualmente.

9.2 EL CONTRATISTA presentará las siguientes pólizas de seguros:

9.2.1. Seguro de accidentes para su personal, de acuerdo a la legislación vigente.

9.2.2. Seguro de responsabilidad civil frente a terceros, por un monto equivalente al 3% del monto de la obra contratada por siniestro y para un número ilimitado de siniestros. En caso, que el monto del evento o siniestro sea mayor al monto asegurado, EL CONTRATISTA está obliga-do a cubrir la diferencia.

9.2.3. Seguro contra causas y/o desastres naturales y terrorismo, que cubrirá el 100% de la obra afectada.

9.3. La vigencia de las pólizas de seguros será desde el inicio del plazo contractual, hasta la recepción final de la obra.

DECIMA: RESIDENCIA DE OBRA

10.1 EL CONTRATISTA tendrá como representante en la Obra a un Ingeniero Civil colegiado, aprobado por La MGF, quien desempeñará las funciones de Residente de Obra.

10.2 El Ingeniero Residente deberá dar estricto cumplimiento al Expediente Técnico y demás documentos contractuales, durante la ejecución y liquidación de las obras.

10.3 Si El CONTRATISTA reemplaza por cualquier razón (excepto enfermedad grave debidamente comprobada que lo imposibilite de asumir el cargo o fallecimiento) al Ing. Residente propuesto, se le aplicará una penalidad de uno por ciento (1 %) del monto del Contrato. El profesional reemplazante será de igual o mayor experiencia, condiciones técnicas, etc., del original, previa aprobación de La MGF. El cambio debe proponerse con una anticipación de diez (10) días útiles, a fin de obtener la aprobación.

10.4 Asimismo proveerá de ingenieros colegiados, habilitados y técnicos en número y calificación satisfactorios en concordancia con su propuesta técnica.

10.5 Todas las instrucciones transmitidas al Residente se consideran transmitidas a EL BASES DE LICITACIONCSL-062901-IT-01-RevA

CESEL S.A.



CONTRATISTA.

DECIMA PRIMERA: FUERZA MAYOR

11.1 Las Partes han convenido en considerar como caso fortuito o fuerza mayor, la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación (Art. 1315 del Código Civil) y la imposibilidad de MGF de seguir financiando las obras.

11.2 Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

11.3 Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que dura la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

11.4 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de la obra, en razón de la fuerza mayor o caso fortuito, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.

DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

12.1 Las Partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de su interpretación.

12.2 Cualquier controversia que surja entre las partes en cuestiones vinculadas con este Contrato que no pueda resolverse amigablemente dentro de los 30 días siguientes a la recepción por una de ellas del pedido de solución amigable presentado por la otra, podrá ser sometido por cualquiera de las partes a arbitraje.

12.3 El proceso arbitral es independiente, rigiéndose bajo las reglas y procedimientos para arbitrajes del Centro de Conciliación, Arbitraje y Pericia del Colegio de Ingenieros del Perú.

DECIMO TERCERA: DE LAS PENALIDADES

13.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, La MGF le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso respecto al plazo final contractual, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10 x Monto del ContratoPenalidad diaria = ------------------------------------------

0.15 x Plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la MGF podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

13.2 Si EL CONTRATISTA demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades que ejecuta, La MGF solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello. Si se repitiera por segunda vez esta situación, La MGF podrá resolver unilateral y administrativamente este Contrato.

13.3 Deterioro del medio ambiente: se aplicará una penalidad de 5/10,000 del monto total del contrato


CESEL S.A.



por el mes de producido el deterioro.

DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

14.1 La MGF podrá resolver este contrato en los casos que EL CONTRATISTA:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido por una sola vez para ello.

b) Paralice injustificadamente la Obra o reduzca injustificadamente el ritmo de ejecución de la Obra, pese a haber sido requerido para corregir tal situación, lo que será considerado como una obligación esencial.

14.2 La Resolución del Contrato por causa del Contratista, que haya quedado consentida, acarrea la ejecución inmediata de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

DECIMO QUINTA: RECEPCION DE LA OBRA

La Recepción de la Obra, se efectuará en concordancia con lo establecido en las Bases Administrativas de La MGF.

DECIMO SEXTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Liquidación de Contrato deberá sujetarse a lo establecido en las Bases Administrativas de La MGF.

DECIMO SETIMA: DEVOLUCION DE GARANTÍAS

17.1 Para que La MGF proceda a la devolución de garantías debe cumplirse previamente por EL CONTRATISTA lo siguiente:

17.1.1 Que la Liquidación quede consentida.

17.1.2 Que el Contratista acredite que no tiene pendiente reclamo alguno de carácter laboral por pago de salarios, indemnizaciones, reintegros, etc de los trabajadores que prestaron servicios en la Obra.

17.1.3 Que haya entregado la Memoria Descriptiva Valorizada, y los Metrados y Planos de Post Construcción.

DECIMO OCTAVA: MANTENIMIENTO DE TRANSITO

18.1 EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el tramo donde se ubique la Obra, desde la entrega del terreno hasta la Recepción de Obra y estará sujeto a fis-calización.

18.2 El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con las Bases de Licitación y Especificaciones Técnicas.

DÉCIMO NOVENA: PRUEBAS TÉCNICAS DE CALIDAD

EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas de laboratorio necesarias, efectuadas por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad del Supervisor o de La MGF, sin cuyo requisito no procederá el pago de la valorización tramitada del mes correspondiente.VIGESIMO: OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

20.1 EL CONTRATISTA está obligado a tomar personal no calificado de la zona en proporción a su oferta establecida.

20.2 EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos.


CESEL S.A.



VIGESIMO PRIMERA: CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

21.1 El CONTRATISTA velará permanentemente por la conservación del medio ambiente, protegiendo los recursos naturales renovables (suelo, agua, flora y fauna), áreas sensibles ecológicamente (áreas naturales, reservas, parques nacionales, etc), zonas de interés histórico, cultural y arqueológico. Las actividades de construcción no deben interferir el uso de recursos ni causar conflictos sociales en detrimento de la salud y bienestar de la población.

21.2 El CONTRATISTA debe asegurar en el desarrollo de las distintas actividades, el cumplimiento de las recomendaciones ambientales, de acuerdo al Manual Ambiental de Diseño y Construcción Vial; así como el Plan de Manejo Ambiental que debe presentar el CONTRATISTA al inicio de la Obra.

21.3 Cuando se trate de resolver problemas ambientales vinculados a conflictos de uso de suelo y agua, como también de problemas relacionados a interferencias relacionadas a otras actividades económicas, como la minera, el CONTRATISTA debe coordinar con la Supervisión la solución integral del problema, a fin de que los sectores comprometidos con la responsabilidad ambiental, asuman el papel dirimente que corresponda para atenuar los problemas ambientales existentes.

21.4 El CONTRATISTA aplicará las medidas de mitigación del impacto ambiental durante la ejecución de la obra, a través de un proceso contínuo de ejecución y control, a fin de evitar que la acumulación de impactos ambientales actúen en perjuicio del medio ambiente y de la salud y bienestar de la zona.

21.5 El CONTRATISTA está sujeto al cumplimiento de la normatividad ambiental existente en el país, y las penalidades establecidas en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

VIGESIMO SEGUNDA: PERIODO DE GARANTIA

Queda establecido que si en el curso de los tres (3) años siguientes a su Recepción, la Obra se des-truye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA, defectos constructivos o vicio oculto, EL CONTRATISTA será responsable y en ese caso, La MGF podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que, La MGF aceptó la Obra o devolvió las garantías. VIGESIMO TERCERA: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Queda claramente establecido que son de cargo de EL CONTRATISTA todas las obligaciones de carácter tributario como consecuencia de importaciones, seguros, fletes y cualquier gasto necesario que efectúe el Contratista para la correcta ejecución de la Obra materia del presente Contrato.

VIGESIMO CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

EL CONTRATISTA aceptará todas las Leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales para todas sus actividades dentro de la República y deberá eximir totalmente a La MGF de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.

VIGESIMO QUINTA: PREEMINENCIA DE LAS BASES DE LICITACIÓN

25.1 El presente Contrato se regirá por las Bases de la Licitación, Bases de Administración de la MGF, que EL CONTRATISTA acepta sin reserva.

25.2 En caso de controversia entre los documentos de la Licitación, el orden de prelación de los documentos será el indicado en el numeral 18 de las Bases.

VIGÉSIMO SEXTA : DE LAS NOTIFICACIONES

26.1 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, La MGF y EL CONTRATISTA, ratifican como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato.


CESEL S.A.



26.2 En caso que alguna de las partes cambiara de domicilio, las comunicaciones cursadas al domicilio señalado en el párrafo precedente se tendrán por bien notificadas. Cuando se cambie de domicilio se deberá avisar notarialmente, con tres días de anticipación, siendo que en consecuencia, todas las comunicaciones ejecutadas a dicho domicilio se tendrán por bien hechas.

26.3 Son medios válidos de notificación los efectuados por La MGF a través de medios electrónicos como el Fax y/o correo electrónico, en el número o dirección electrónica indicada en la declaración Jurada de Identificación del Postor.

26.4 Para este fin la Cédula de Notificación con el resolutivo correspondiente enviada por cualquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; y surtirá efectos legales a partir de su Notificación.

26.5 La notificación en el domicilio de EL CONTRATISTA, cuando es posterior a la notificación por medios electrónicos, no invalida a la notificación efectuada con anticipación, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

VIGESIMO SETIMA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública a pedido de cualquiera de las partes, siendo los gastos correspondientes de cargo de EL CONTRATISTA.

VIGÉSIMO OCTAVA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos de este Contrato y sus Anexos que detallados a continuación forman parte de éste.

Anexo Nº 1: Testimonio de Constitución y Poder del Representante Legal. indicar número de folios

Anexo Nº 2: Documento que adjudica la Oferta ganadora. (1 folio).

Anexo Nº 3: Bases de la Licitación, Absolución de Consultas y Expediente Técnico de la Obra suscrito por EL CONTRATISTA. indicar número de anillados y láminas de planos.

Anexo Nº 4: Calendario de Avance Valorizado de Obra. indicar número de anillados y láminas de planos

Anexo Nº 5: Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras indicar número de anillados y láminas de planos

Anexo Nº 6: Calendario de Adquisición de Materiales, Calendario de Movilización y Desmovilización de Equipos y Calendario de Utilización de Equipo. indicar número de folios

Anexo Nº 7: Secciones de la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA, aceptada por la MGF. indicar número de folios

Anexo Nº 8: Propuesta Económica de EL CONTRATISTA indicar número de folios

Anexo Nº 9: Garantía de Fiel Cumplimiento. indicar número de folio

Anexo Nº 10:Copia de las Pólizas de Seguros. indicar número de folios

Anexo Nº 11:Certificado del Registro Nacional de Proveedores indicar folio

Las partes se someten a la competencia de las autoridades Administrativas y/o Judiciales de la ciu-dad de Lima, renunciando al fuero de su domicilio.


CESEL S.A.



En fe de lo cual las Partes han dispuesto que se suscriba el presente Contrato, en duplicado, el cual contiene las condiciones generales, de las que “EL CONTRATISTA”, toma pleno conocimiento a la fecha de la suscripción del mismo, obligándose a su cumplimiento, en la ciudad de Lima a los .............días del mes de ....................del 200…..

_________________________ ___________________________ LA MGF EL CONTRATISTA


CESEL S.A.


csl-062901-it-01-rev. a

Documents

postor14 formato n

postor16 formato n

obra22 formato n

observaciones30 formato

modificaciones31 formato

general19 formato n

formatos14 formato n

propuesta econmica25