ДОГОВОР _________на выполнение работ по устройству свайного основания из буронабивных свай на

объекте «Строительство комплекса зданий «Национального космического центра»

г. Москва «__» ____________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МИП-Строй № 1» (ООО «МИП-Строй № 1»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Григоряна Арена Альбертовича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________ (ООО «__________________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», являющееся членом саморегулируемой организации ________________________________________ «_________________________» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО ____________), зарегистрированное в реестре членов саморегулируемой организации __.__.201__ под регистрационным номером: ________, в лице __________________________________ (указать лицо, уполномоченное организацией на совершение данной сделки), действующего на основании ___________________________ (указать правовой акт, наделяющий указанное выше лицо полномочиями на совершение данной сделки), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов размещения закупок запроса предложений, Протокола оценки и сопоставления Предложений участников на участие в запросе предложений № ________ от ___________ (Извещение о проведении закупки №_______ от _____________________), в соответствии с п. ___ Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «МИП-Строй № 1», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок в соответствии с Техническим заданием, утверждённым Генподрядчиком, выполнить комплекс работ по устройству свайного основания из буронабивных свай на объекте «Строительство комплекса зданий «Национального космического центра» (далее – Объект), а Генподрядчик обязуется принять результат выполненной работы и уплатить установленную Договором цену.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и/или силами привлечённых субподрядных организаций, собственными средствами и материалами все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с требованиями действующего Законодательства РФ, СНиП, ГОСТ, технических регламентов, нормативно-технической документации в объеме и в сроки, и на условиях, определенных Договором и приложениями к нему.

1.3. Договор заключен на основании Договора № 97/РК-2019-ЕП от 29.07.2019, заключенного между Генподрядчиком и АО «Мосинжпроект» (Застройщик).

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ

2.1. Генподрядчик назначает Представителя, который с момента заключения Договора на основании выданной ему доверенности или приказа будет вправе осуществлять приемку выполненных работ, подписывать Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и другие акты, в том числе Акты скрытых работ, принимать решения по ходу производства работ, подписывать от имени Генподрядчика другие документы, связанные с производством работ на Объекте.

2.2. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик направляет Генподрядчику письмо о согласовании кандидатуры Представителя Подрядчика, который на основании выданной ему доверенности будет принимать непосредственное участие в регулировании работ на Объекте, подписывать от имени Подрядчика Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акт сдачи-приемки результата завершенных работ и другие документы, связанные с исполнением принятых Подрядчиком обязательств. В отсутствие такого лица указанные документы подписывает генеральный директор Подрядчика или иное уполномоченное лицо. К указанному письму о согласовании кандидатуры Представителя Подрядчика должна быть приложена копия доверенности Представителя.

Генподрядчик осуществляет проверку представленных документов в течение 10 (Десяти)

1

рабочих дней, после чего письменно уведомляет Подрядчика о согласовании кандидатуры Представителя и представленной доверенности либо о замечаниях к представленным документам. Подрядчик обязан устранить замечания Генподрядчика и направить исправленные документы на повторное согласование в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения замечания от Генподрядчика.

Генподрядчик может потребовать замену Представителя Подрядчика, направив Подрядчику письменное уведомление с указанием причин/мотивов такой замены. При получении такого требования Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить на согласование Генподрядчику новую кандидатуру Представителя.

Подрядчик обязан своевременно обеспечить передачу Генподрядчику оригиналов доверенностей на лиц, осуществляющих любые юридически-значимые действия от имени Подрядчика в отношении Генподрядчика, в частности представителей Подрядчика, участвующих в процедурах приемки, контроля качества, входного контроля, выдачи оборудования в монтаж, совместных комиссиях; выезжающих на строительные площадки; подписывающих спецификации, передаточные акты, документы, подтверждающие признание выявленных несоответствий поставленной продукции, выполненных работ, протоколы расследований, технические протоколы, рекламационные акты, иные документы.

Указанные выше доверенности должны быть переданы Генподрядчику не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика уведомления о согласовании Представителя Подрядчика, но в любом случае до совершения уполномоченными представителями Подрядчика юридически-значимых действий в отношении Генподрядчика, в том числе до направления указанных представителей на Объект. Несоблюдение указанного условия предоставляет Генподрядчику право совершать юридически значимые действия (в том числе составлять акты) в одностороннем порядке, при этом обязательство Генподрядчика по вызову представителей Подрядчика считается исполненным, а процедуры, связанные с вызовом и присутствием представителей Подрядчика соблюденными.

В случае если представленный Подрядчиком оригинал доверенности Представителя не соответствует доверенности, согласованной Генподрядчиком, Генподрядчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан направить Генподрядчику исправленную доверенность Представителя Подрядчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Генподрядчика.

В случае истечения у Представителя Подрядчика срока действия доверенности на осуществление юридически-значимых действий Подрядчик обязан заблаговременно обеспечить предоставление Генподрядчику новых доверенностей. В случае неполучения новой доверенности и истечения срока ранее выданной доверенности, ответственность за недопуск Генподрядчика Представителя Подрядчика к совершению юридически-значимых действий от имени Подрядчика несет сам Подрядчик.

2.3. Подрядчик при исполнении Договора может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, свидетельством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Под субподрядными организациями (Субподрядчиками) в Договоре понимаются также организации, с которыми Подрядчик заключает договоры об оказании услуг, в случае если в ходе выполнения работ по Договору возникает необходимость в оказании услуг третьими лицами.

Перечень и форма документов, обосновывающих привлечение Подрядчиком субподрядных организаций, определены в Разделе № 1 Приложения № 3 к Договору. Указанные документы должны быть направлены Генподрядчику не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до начала работ субподрядной организацией.

Согласование субподрядной организации Генподрядчиком осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления обосновывающих документов, после чего Генподрядчик направляет Подрядчику уведомление о согласовании либо о несогласовании субподрядной организации.

В случае заключения договора субподряда с несогласованной Генподрядчиком организацией, работы, выполненные по такому договору субподряда и предъявленные Подрядчиком в срок и с надлежащим качеством, оплачиваются Генподрядчиком только в части стоимости материалов, конструкций и оборудования, использованных при выполнении работ.

При заключении договора субподряда Подрядчик обязан обеспечить включение в такой договор обязанности субподрядной организации по запросу Генподрядчика (в том числе, в рамках выездных проверок, осуществляемых представителями Генподрядчика):

2

- предоставлять Генподрядчику учредительные и финансовые документы субподрядной организации; техническую документацию, подтверждающую выполненные объемы работ, квалификацию сотрудников субподрядной организации; а также иную документацию в рамках исполнения Договора;

- обеспечивать доступ представителей Генподрядчика к помещениям субподрядной организации;

- обеспечивать участие должностных лиц в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых Генподрядчиком.

2.4. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик направляет Генподрядчику письмо с указанием не менее двух сотрудников Подрядчика и их контактных данных (адрес электронной почты, номера телефонов), ответственных за формирование, актуализацию и корректировку планов работ на месяц (по форме Раздела № 13 Приложения № 3 к Договору).

2.5. Все действия при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде. Подрядчик обязан исполнять письменные указания Генподрядчика и его представителей, выданные в виде записи в Общем журнале работ и специальных журналах работ.

2.6. Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Генподрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством Объекта.

2.7. Подрядчик обеспечивает доступ на строительную площадку и создает условия работы представителям организаций, осуществляющих авторский, технический надзор за выполнением работ, а также лицам, осуществляющим контроль за соблюдением охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

2.8. Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика удалить со строительной площадки строящегося Объекта любого работника, привлеченного к строительству Объекта, с лишением права доступа на Объект.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора, определяется на основании Расчета стоимости по итогам конкурентной процедуры закупки (Приложение №1 к Договору) и составляет ___________________рублей (_________________________), в том числе НДС 20 % - ______________________ (_______________________), с учетом договорного понижающего коэффициента 0,95. Указанная Цена Договора является приблизительной.

В цену Договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору (даже если они прямо не упомянуты в Договоре), в том числе, но не ограничиваясь:- стоимость всех работ, предусмотренных Договором (включая, но не ограничиваясь, оплату обслуживающего персонала, ГСМ, демонтаж зданий и строений, погрузку, перевозку строительных отходов, размещение (утилизацию) строительных отходов на полигоне, уплату фискального сбора за размещение (утилизацию) строительных отходов на полигоне, аренду спецтехники, проведение необходимых испытаний материалов и/или результата работ; - стоимость необходимых для выполнения работ оборудования и материалов; - затраты, связанные с вывозом и утилизацией строительных отходов;- затраты, связанные с утилизацией материалов и оборудования, в отношении которых законодательством РФ установлены специальные требования по утилизации; - затраты, связанные с выплатой заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков;- иные расходы и затраты Подрядчика, связанные прямо или косвенно, с выполнением работ по Договору (транспортные и командировочные расходы, расходы на питание, проживание рабочих и прочее);- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также затраты на оплату всех налогов и сборов, и иных обязательных платежей, которые Подрядчик обязан уплачивать в связи с исполнением Договора, в том числе затраты на оплату НДС;- все расходы и затраты Подрядчика, связанные с исполнением работ по Договору в соответствии со всеми применимыми требованиями государственных органов в области техники

3

безопасности, а также требованиями Генподрядчика, касающимися соблюдения техники безопасности и правил пожарной защиты.

3.2. Фактическая цена Работ определяется Сторонами на основе Расчета стоимости (Приложение № 1 к Договору) и фактически выполненного объема Работ по Договору с учетом договорных понижающих коэффициентов:

1) К1 – договорный коэффициент, составляет: 0,95 (п. 3.1. Договора) 2) Кт= _____ -коэффициент снижения начальной (максимальной) цены Договора, который

определяется по итогам конкурентной процедуры закупки по формуле:Кт=Сп/Сз,

Где:Сп – цена Договора, указанная в предложении Подрядчика;Сз – начальная (максимальная) цена закупки.

3.2.1. За выполненные по Договору Работы Генподрядчик оплачивает Подрядчику Фактическую цену Работ. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, не предусмотренных Договором, и не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачивается Подрядчиком за свой счет.

3.2.2. Сумма причитающегося Подрядчику промежуточного или полного платежа за выполненные работы определяется как Фактическая цена Работ, указанных в подписанных сторонами Актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), за вычетом суммы удерживаемого аванса, гарантийного удержания в обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере 5% от Фактической цены Работ (в случае не предоставления Подрядчиком банковской гарантии, предусмотренной п. 8.1.25. Договора) и иных удержаний, которые произведены Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора.

3.3. На суммы удержаний, произведенных Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора, а также на суммы платежей, причитающихся по Договору Подрядчику, проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Приёмка и оплата выполненных по Договору Работ осуществляется поэтапно на основании фактически выполненного объема работ в отчетном периоде и предоставленных документов, указанных в п. 4.2. Договора.

4.2. Подрядчик формирует по каждому виду фактически выполненных работ на основании Расчета стоимости (Приложение № 1 к Договору) Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с формой, установленной Разделом № 18 Приложения № 3 к Договору, после чего направляет Генподрядчику:

- указанный выше Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (отдельно по каждому виду фактически выполненных работ) – в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате программы Smeta.ru (sobx, sacx) и в формате Excel;

- журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) – в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате программы Smeta.ru (sobx, sacx) и в формате Excel;

- исполнительную документацию на фактически выполненные работы, указанные в Акте о приемке выполненных работ в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе;

- технические паспорта и сертификаты на Материалы и Оборудование, использованные при выполнении Работ в отчетном периоде;

- отчетов по входному контролю качества за отчетный период;- отчетов по лабораторному и геодезическому контролю;- заполненных за отчетный период, в соответствии с требованиями действующего

законодательства Российской Федерации и города Москвы, общих и специальных журналов работ, а также журналов учета выполненных работ

- сопроводительное письмо, содержащее реестр передаваемой документации.4.3. Общий срок осуществления Генподрядчиком проверки поступившей от Подрядчика

документации составляет не более 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения Генподрядчиком документации, предусмотренной п. 4.2. Договора.

4

В случае если Подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная исполнительная или иная документация, предусмотренная п. 4.2. Договора, и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют установленным Договором требованиям, и/или указанные в актах объемы работ не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Генподрядчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

4.4. Подрядчик обязан устранить замечания по представленной документации и направить Генподрядчику откорректированную документацию в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения.

4.5. В случае согласования представленной Подрядчиком документации Генподрядчик передает Подрядчику подписанные Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе.

В случае если Подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная документация и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют установленным Договором требованиям, и/или указанные в актах объемы работ не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Генподрядчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4.6. Подрядчик обязан устранить замечания по представленной документации и направить Генподрядчику откорректированную документацию в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты их получения.

4.7. Оплата за выполненные работы по Договору осуществляется Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) за отчетный период, при условии предоставления Подрядчиком в полном объеме следующих документов:

4.7.1. Банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Договору по форме Раздела № 7 Приложения № 3 к Договору. Условия указанной банковской гарантии (суммы, даты выдачи и срока действия, привязки к договору, принципалу и прочих условий) подлежат согласованию с Генподрядчиком. Указанная гарантия должна быть безусловной и безотзывной.

В случае, если предусмотренная настоящим пунктом банковская гарантия Генподрядчику не предоставляется, Генподрядчик производит оплату выполненных работ за вычетом удержания в размере 5% от суммы каждого промежуточного платежа (далее – «Гарантийное удержание в обеспечение исполнения обязательств по Договору»), с последующим возвратом удержанных сумм Подрядчику.

4.7.2. Реестр передачи Исполнительной документации на выполненные работы, указанные в Акте о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) за отчетный период.

4.7.3. Оригинала счета и счета-фактуры.4.7.4. Генподрядчик вправе запросить у Подрядчика любые иные документы, необходимые

для целей проверки соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации и условий Договора.

4.8. Генподрядчик оставляет за собой право удерживать причитающиеся Подрядчику суммы платежей по настоящему Договору до тех пор, пока не будет получена вся относящаяся к Работам необходимая документация, которая должна соответствовать условиям Договора, и такое удержание не является основанием для каких-либо штрафных санкций, взысканий или иных сборов и начислений. Суммы платежей, удержанные по причине несвоевременной подачи необходимой документации, выплачиваются в месяце, следующем за месяцем ее предоставления. Генподрядчик также оставляет за собой право удерживать причитающиеся Подрядчику суммы платежей по Договору в случае наличия неисполненных Подрядчиком предписаний об устранении недостатков Работ со стороны Генподрядчика, организации и/или уполномоченных государственных органов.

4.9. Подрядчик подготавливает все счета в соответствии с требованиями Генподрядчика и действующего законодательства РФ. Любой счет, не удовлетворяющий условиям Договора, включая требования к оформлению документации, может быть возвращен Подрядчику. Все затраты, связанные с повторным выставлением надлежащим образом оформленного счета, относятся на счет Подрядчика.

5

4.10. Окончательные расчеты между Сторонами (в том числе возврат Гарантийного удержания в обеспечение исполнение обязательств по Договору (если применимо)), производятся Генподрядчиком в течение 60 (Шестьдесят) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата завершенных работ при условии предоставления Подрядчиком банковской гарантии, предусмотренной п. 10.6 Договора.

В случае если Подрядчик не предоставил банковскую гарантию, предусмотренную п.10.6 Договора, Генподрядчик вправе удержать полностью или частично суммы, причитающиеся Подрядчику при окончательном расчете, в счет обеспечения исполнения обязательств по Договору на гарантийный период (далее Гарантийное удержание в обеспечение исполнение обязательств по Договору на гарантийный период), на период до истечения установленного Договором гарантийного срока. Общий размер Гарантийного удержания в обеспечение исполнения обязательств по Договору на гарантийный период составляет 5 (Пять) % от цены Договора.

Гарантийное удержание в обеспечение исполнения обязательств по Договору на гарантийный период, подлежит возврату Генподрядчиком в течение 10 (Десять) дней после подписания Сторонами Акта о завершении гарантийного срока.

4.11. Генподрядчик вправе произвести Подрядчику авансирование в размере не более 50% (пятьдесят процентов) от Цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора, в следующем порядке:

4.11.1. авансирование производится на период производства Работ по Договору, указанный в Графике производства работ (Приложение №1 к Договору);

4.11.2. сумма авансирования составляет не более 50 % (пятьдесят процентов) от Цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора.

4.11.3. Выплата аванса производится при условии осуществления расчетов через счет целевого финансирования, открытый в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва или в ПАО «Сбербанк» г. Москва (далее -Счет целевого финансирования).

При этом Подрядчик обязуется открыть Счет целевого финансирования в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва или в ПАО «Сбербанк» г. Москва на допуск Контролирующей компании к счету Подрядчика и установить специализированный банковский продукт, позволяющий Генподрядчику контролировать соблюдение Подрядчиком целевого использования авансов. Подрядчик должен обеспечить Генподрядчику (без взимания банком с Генподрядчика какой-либо комиссии или платы) возможность вести мониторинг состояния счета целевого финансирования с правом акцепта либо отклонения любых платежей, проходящих по счету целевого финансирования Подрядчика. Расчетные документы Подрядчика по расходным операциям по счету целевого финансирования должны приниматься банком только при наличии согласительной подписи (электронной цифровой подписи при совершении операций в электронной форме) уполномоченного лица Генподрядчика.

4.12. Для выплаты аванса Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставления банковской гарантии для надлежащего обеспечения обязательств по возврату аванса на условиях, предусмотренных в п. 4.13 Договора, и/или предоставления личного поручительства исполнительным органом и участником (учредителем) Подрядчика для надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. В случае, если Генподрядчик потребовал предоставить договор поручительства, договор поручительства предоставляется Подрядчиком до выплаты аванса за 5 (Пять) рабочих дней в порядке и на условиях, определенных Сторонами.

4.12.1. Выплата аванса осуществляется на основании представленного надлежащим образом оформленного оригинала счета на оплату в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком банковской гарантии (по запросу Генподрядчика), предусмотренной п. 4.13 Договора, и/или Договора поручительства, предусмотренного в п.4.12.Договора, а также обращения о выплате аванса с указанием реквизитов Счета целевого финансирования, открытого в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва или в ПАО «Сбербанк» г. Москва, либо обращения о выплате аванса с указанием реквизитов лицевого счета Подрядчика в Финансовом органе.

4.12.2. Для выплаты аванса Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику производственную программу по форме Раздела № 15 Приложения № 3 к Договору и график погашения аванса. График погашения аванса и производственная программа должны быть согласованы и подписаны Сторонами до выплаты аванса. Выплаченный Подрядчику аванс погашается путем удержания из промежуточных платежей (либо из окончательного платежа) в соответствии с согласованным Сторонами графиком погашения аванса.

4.12.3. Подрядчик обязан представить Генподрядчику счет-фактуру на аванс не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса

4.12.3.1 Генподрядчик вправе выплатить Подрядчику аванс на приобретение материалов и

6

дорогостоящего оборудования длительного срока изготовления (более 2 месяцев). Размер такого аванса, порядок его выплаты и погашения согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении.

4.12.4. В случае если аванс не будет погашен в срок, установленный графиком погашения аванса, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика возврат суммы неотработанного аванса. Подрядчик обязан вернуть сумму неотработанного аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Генподрядчика.

4.12.5. При расторжении Договора или одностороннем отказе любой из Сторон от его исполнения, либо при сокращении объема работ Подрядчик обязан вернуть Генподрядчику сумму неотработанного аванса, предусмотренного Договором, в течение 10 (Десяти) дней после прекращения действия Договора, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Договора, а при сокращении объема работ – в течение 10 (Десяти) дней с даты получения соответствующего требования от Генподрядчика.

4.13. Генподрядчик вправе в обеспечение возврата авансового платежа потребовать у Подрядчика предоставления банковской гарантии на сумму аванса по форме Раздела № 7 Приложения № 3 к Договору. Гарантия должна обеспечивать обязательства Подрядчика по возврату полученного от Генподрядчика авансового платежа в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств и нарушения сроков выполнения работ и/или поставки оборудования, указанных в Графике производства работ. Указанная гарантия должна соответствовать требованиям, установленным в п. 8.1.25 Договора.

После зачисления денежных средств по Договору на Счет целевого финансирования, открытого у Подрядчика, Подрядчик осуществляет их расходование при условии получения согласования Генподрядчиком в соответствии с Порядком расчетов с Подрядчиками при выплате авансовых денежных средств без предоставления банковских гарантий с учетом требований Порядка санкционирования расходования поставщиками (Субподрядчиками, исполнителями) средств, предоставленных в качестве авансового платежа по государственным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг (утв. приказом Департамента финансов города Москвы от 30.01.2015 № 11).

Генподрядчик осуществляет проверку представленных документов в течение 4 (Четырех) рабочих дней с момента их получения.

При наличии замечаний к представленным документам Генподрядчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику мотивированный отказ в согласовании расходования денежных средств. В этом случае Подрядчик обязан устранить замечания Генподрядчика и направить документы на согласование повторно.

При отсутствии замечаний к представленным документам Генподрядчик в указанный в настоящем пункте срок согласовывает реестры платежных поручений и направляет необходимые документы в Финансовый орган для списания денежных средств с отдельного лицевого счета Подрядчика.

Подрядчик обязуется планировать свою хозяйственную деятельность с учетом положений Договора таким образом, чтобы обеспечить безусловное исполнение своих обязательств перед контрагентами по заключенным им договорам, а также обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Генподрядчик не несет ответственность за убытки Подрядчика или иных лиц, вызванные неисполнением Подрядчиком своих обязательств вследствие недостаточного планирования своей хозяйственной деятельности.

В течение 3 (трех) рабочих дней после фактического получения оборудования, материалов, работ, услуг и иной продукции Подрядчик предоставляет Генподрядчику пакет первичных документов (платежные документы, копии банковских выписок, акты, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, и т.д.), подтверждающих целевое использование денежных средств, полученных по Договору и их заверенные копии.

В случае нецелевого использования Подрядчиком денежных средств, полученных по Договору на отдельный лицевой счет Подрядчика в Финансовом органе, а также в случае непредоставления Подрядчиком документов, подтверждающих целевое использование денежных средств, Генподрядчик вправе по своему выбору отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и/или потребовать от Подрядчика возврат суммы неотработанного аванса. Подрядчик обязан вернуть сумму неотработанного аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Генподрядчика.

Под нецелевым использованием денежных средств в настоящем пункте понимается расходование денежных средств на цели, не предусмотренные согласованным Генподрядчика

7

реестром платежных поручений.4.14. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты расходов, связанных с

мобилизацией, а также для оплаты авансов субподрядным организациям на те же нужды, и иных расходов, связанных с выполнением работ на Объекте. Конкретные расходы в рамках авансового платежа указываются в расчете на получение такого платежа, направляемом Подрядчиком Генподрядчику. При предоставлении расчетов по авансам, Подрядчик ежемесячно представляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств за предыдущий период по форме Раздела № 16 Приложения № 3 к Договору, копии платежных документов, а также, по письменному запросу Генподрядчика, копии договоров на размещение заказов и другие документы, подтверждающие расходование авансовых средств. В случае нецелевого использования аванса Генподрядчик имеет право потребовать возврата неутвержденной по отчету Генподрядчика суммы аванса. Подрядчик обязан перечислить указанную сумму Генподрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Генподрядчика.

4.15. При расторжении Договора или одностороннем отказе любой из Сторон от его исполнения, либо при сокращении объема работ Подрядчик обязан вернуть Генподрядчику сумму неотработанного аванса, предусмотренного Договором, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после прекращения действия Договора, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Договора, а при сокращении объема работ – в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения соответствующего требования от Генподрядчика. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты по правилам ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

4.16. Расчеты по Договору осуществляются с соблюдением Порядка расчетов по выплате заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков (Раздел № 8 Приложения № 3 к Договору), условия которого являются обязательными для Сторон.

4.17.Порядок расчета и выплаты затрат Подрядчика на временные здания и сооружения устанавливается Сторонами дополнительным соглашением.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы по Договору должны быть выполнены в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).

5.2. Объемы и сроки выполнения работ по Объекту определяются Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору). График производства работ составляется Подрядчиком и направляется на согласование Генподрядчику.

5.3. Любые корректировки Графика производства работ допускаются только путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений.

5.4. В 10-дневный срок после получения рабочей документации со штампом «В производство работ» Подрядчик предоставляет Генподрядчику на согласование Рабочий график производства работ, составленный в соответствии с требованиями Генподрядчика.

Впоследствии Подрядчик обязан предоставлять Генподрядчику обновления Рабочего графика производства работ.

Составление и предоставление Генподрядчику Рабочего графика производства работ осуществляется в целях планирования и получения актуальной информации о ходе выполнения работ на Объекте. Рабочий график производства работ не изменяет сроков выполнения этапов работ, Контрольных точек, начала и окончания работ, указанных в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору), и не предоставляет Подрядчику права на освобождение от ответственности за просрочку выполнения работ. Любые сроки, предусмотренные в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору) могут быть изменены только путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

5.5. Даты окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов (видов) работ, определяются Сторонами в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору), и их нарушение является основанием для предъявления штрафных санкций.

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ по этапу Подрядчик обязан разработать и утвердить проект производства работ, а также направить его копию Генподрядчику.

8

6.2. Проект производства работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и города Москвы, а также другим нормам, правилам, стандартам, принятым на территории Российской Федерации.

6.3. При наличии замечаний Генподрядчика к представленному проекту производства работ, Подрядчик обязан внести в него изменения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения замечаний от Генподрядчика.

6.4. При необходимости Подрядчик обязан согласовать проект производства работ на соответствующий этап с уполномоченными органами Российской Федерации и г. Москвы до начала этапа производства работ на Объекте.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

7.1. Для реализации Договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:7.1.1. До начала производства работ на соответствующей площадке передать

Подрядчику на период выполнения Работ по Договору по акту приема-передачи (по форме Раздела № 12 Приложения № 3 к Договору) строительные участки для выполнения работ на Объекте. В случае отсутствия замечаний Подрядчика по истечении 10 календарных дней с момента передачи земельного участка, земельный участок считается принятым Подрядчиком и пригодным для выполнения работ по Договору в полном объеме.

7.1.2. Передать Подрядчику согласованную в установленном порядке, одобренную со штампом «В производство работ» Генподрядчика Рабочую документацию по Объекту до даты начала производства работ по соответствующему этапу работ, если иной срок передачи Рабочей документации не установлен графиком передачи рабочей документации, дополнительно согласованным Сторонами.

7.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Генподрядчика.

7.1.4. Передать Подрядчику необходимую для производства работ исходно-разрешительную документацию, согласованную в установленном порядке.

7.1.5. Организовать строительный контроль за строительством, производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими нормативными документами и Договором.

7.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

7.1.7. В случае если Договором предусматривается проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соблюдать требования к проведению таких работ, установленные Разделом № 9 Приложения № 3 к Договору.

7.1.8. Обеспечить поставку оборудования и давальческих материалов согласно Перечню поставляемого Генподрядчиком оборудования и давальческих материалов (Раздел № 10 Приложения № 3 к Договору) в следующем порядке:

- Генподрядчик обеспечит поставку оборудования и давальческих материалов на согласованный с Подрядчиком склад на территории Москвы или Московской области или приобъектный склад. Оборудование и давальческие материалы, входящие в объем поставок Генподрядчика, согласно Разделу № 10 Приложения № 3 к Договору, поставляются Генподрядчиком комплектно с сертификатами и технической документацией, предусмотренными для данного вида давальческих материалов и оборудования, а также услугами по шефмонтажу и шефналадке. В случае, когда Генподрядчик обратился к Подрядчику с требованием осуществить разгрузку оборудования и давальческих материалов, Подрядчик обязан выполнить данные работы, а Генподрядчик обязан в счет цены Договора осуществить возмещение согласованных затрат за фактически оказанные услуги на основе сметно-нормативной базы «Территориальные сметные нормативы для города Москвы ТСН-2001»;

7.1.10. Передать Подрядчику поставляемое в соответствии с п. 7.1.8. оборудование и давальческие материалы в следующем порядке:

-Генподрядчик за 10 (Десять) календарных дней сообщит Подрядчику дату отгрузки оборудования с указанием отгрузочных реквизитов, наименования оборудования, количества мест, а также веса нетто и брутто и габаритов отгрузочных мест;

-Подрядчик за 5 (Пять) календарных дней до даты отгрузки письменно уточнит точный адрес склада, на котором будет осуществляться хранение оборудования, или укажет, что

9

оборудование может быть доставлено на площадку строительства для прохождения входного контроля и передачи в монтаж;

- Подрядчик обязан принимать давальческие материалы путем подписания накладной по форме № М-15

7.1.11. Генподрядчик не несет ответственность за сохранность находящегося на строительной площадке имущества Подрядчика

7.2. Генподрядчик вправе:7.2.1. В целях осуществления строительного контроля (надзора за строительством),

заключать договоры на услуги по строительному контролю с организациями (далее – представители Генподрядчика), о чём письменно уведомляет Подрядчика.

7.2.2. Генподрядчик, представители Генподрядчика имеют право:- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего

периода производства работ на Объекте;- производить соответствующие записи в Общий и специальные журналы работ.Записи в Общем и специальных журналах работ имеют статус предписаний и обязательны

для исполнения Подрядчиком, являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний).

7.2.3. Генподрядчик, представители Генподрядчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания (акты-предписания) при обнаружении отступлений от рабочей документации, нормативно-технических документов, Договора и приложений к нему.

7.2.4. Если, по мнению Генподрядчика, в ходе выполнения работ возникает отставание от Графика производства работ (Приложение № 2 к Договору) либо иные обстоятельства, вызывающее обоснованные опасения в срыве срока завершения работ на Объекте, Генподрядчик имеет право:

- выдать распоряжение Подрядчику скорректировать порядок и ход выполнения работ;- нанять третью сторону для оказания содействия Подрядчику в ходе выполнения работ.

Все расходы в данном случае относятся на счет Подрядчика.Обстоятельствами, которые обоснованно свидетельствуют о возможном срыве срока

завершения работ, являются, в частности, необеспечение Подрядчиком на строительной площадке среднемесячной численности мобилизованных работников, согласованной Сторонами в Графике производства работ; а также иные обстоятельства, которые могут привести к срыву сроков завершения работ.

7.2.5. Генподрядчик вправе осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны окружающей среды, охраны культуры производства и охраны труда, в том числе, указанных в п. 8.1.5. Договора путем проведения плановых и внеплановых проверок.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

8.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик принимает на себя обязательства:8.1.1. Выполнить все работы на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные Договором и

Приложениями к нему, сдать Работы Генподрядчику с качеством, соответствующим Рабочей документации, согласованной в установленном порядке, со штампом «В производство работ» и условиям Договора.

8.1.2. Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям рабочей документации, сертификации, безопасности, СНиПов, санитарных норм и правил, государственных стандартов, лицензирования и т.п., установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.3. Устранять все замечания Генподрядчика, выданные в порядке, предусмотренном пунктами 2.5, 4.4 и 7.2.2 Договора. Устранение замечаний Генподрядчика, связанных с обращениями жителей города Москвы на Централизованный портал Правительства города Москвы «Наш город» (в том числе по следующим проблемам: вынос грунта и грязи строительным транспортом; несвоевременное восстановление благоустройства; отсутствие или повреждение ограждения строительной площадки; отсутствие освещения в ночное время; отсутствие информационного щита неудовлетворительная уборка места проведения работ), осуществляется Подрядчиком в срок, указанный Генподрядчиком, но не позднее 8 (Восьми) календарных дней с момента поступления обращения Генподрядчика.

8.1.4. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по технике

10

безопасности, охране труда, в том числе требований указанных в Разделе № 2 Приложения № 3 к Договору, обеспечению безопасности дорожного движения, промышленной безопасности, рациональному использованию территорий, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом, рабочей документации и нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ.

8.1.5. Возвести в соответствии с рабочей и технологической документацией собственными силами и за счет сумм, предназначенных на возведение временных зданий и сооружений на территории строительной площадки, временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ при необходимости, для нужд Подрядчика.

8.1.6. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке необходимые журналы работ в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и Журнал учета выполнения работ (форма КС-6а). Генподрядчик регулярно раз в 2 (Два) дня проверяет и подтверждает своей подписью записи в Общем журнале работ.

8.1.7. Вести иные специальные виды журналов работ, ведение которых является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативно-технической документации.

8.1.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, и исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Генподрядчиком сроки.

8.1.9. Обеспечить сохранность принятых от Генподрядчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

8.1.10. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения, и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.

Контроль, проводимый Генподрядчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

8.1.11. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

8.1.11.1. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом, рабочей документацией, а также имущество, используемое для исполнения Договора, за исключением оборудования и материалов, обязанность по поставке которых возложена на Генподрядчика, согласно Перечню поставляемого Генподрядчиком оборудования и давальческих материалов (Раздел № 10 Приложения № 3 к Договору)

8.1.12. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

8.1.13. До заключения договоров субподряда (договоров об оказании услуг) согласовывать с Генподрядчиком перечень субподрядных организаций, планируемых для привлечения к работам выполнения Работ по Договору. Подрядчик обязуется привлекать в качестве субподрядных только те организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области и способны выполнять работу с соблюдением требований производственной и экологической безопасности. Подрядчик обязан представить по запросу Генподрядчика документы, подтверждающие вышеуказанные требования, а также подтверждающие наличие у Субподрядчика всех необходимых для выполнения работ свидетельств и лицензий.

Согласование кандидатуры Субподрядчика осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора.

Для согласования Субподрядчика Подрядчик представляет Генподрядчику описание части работ, передаваемой Субподрядчику.

Подрядчик обязан письменно уведомить Генподрядчика не позднее, чем за 10 (Десять)

11

дней о дате начала выполнения Субподрядчиком, а также персоналом филиалов Субподрядчика работ на Объекте.

8.1.14. По требованию Генподрядчика ему должны быть переданы дополнительные сведения, подтверждающие финансовые, технические и кадровые возможности предлагаемого Субподрядчика. Подрядчик обязуется представить Генподрядчику любую другую информацию, запрошенную Генподрядчиком для вынесения решения об одобрении Субподрядчика. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиков как за свои.

8.1.15. Компенсировать Генподрядчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшими вследствие выполнения Подрядчиком и/или его Субподрядчиками работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

8.1.16. Представлять Генподрядчику в электронном виде по адресу: promip1@ mosinzhproekt.ru:

- ежедневно, не позднее 09-00, информацию о строящемся Объекте (по форме, предоставленной Генподрядчиком (в формате Excel или ином редактируемом формате));

по адресу mipstroy1@mail.ru:- каждый понедельник, не позднее 15-00, еженедельный Отчет о поставке материально-

технических ресурсов силами Подрядчика (по форме Раздела № 4 Приложения № 3 к Договору и в соответствии с Инструкцией по заполнению – Раздел № 4.1 Приложения № 3 к Договору) (в формате Excel) (если применимо);

по адресу ot@mosinzhproekt.ru:- ежемесячно, не позднее 08-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию по

охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды за отработанный месяц (по форме Раздела № 6 Приложения № 3 к Договору) (в формате Word), данная информация также направляется на бумажном носителе, за подписью уполномоченного представителя Подрядчика;

- информацию обо всех авариях, инцидентах, происшествиях и несчастных случаях, произошедших на строительных площадках Объекта, в течение 12 часов с момента происшествия;

- копию Акта о несчастном случае на производстве формы Н-1 (по форме Приложения № 1 к Постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. № 73) (в формате рdf), а также копию Мероприятий по устранению причин несчастного случая, содержащую сведения о сроках и ответственных за их исполнение лицах, в течение 3-х суток с момента окончания расследования несчастного случая.

8.1.17. Пригласить Генподрядчика для промежуточной приемки выполненных за отчетный период работ до 18-го числа каждого календарного месяца.

8.1.18. Передать по окончании выполнения работ на Объекте Генподрядчику:- результаты выполненных работ;- схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот,

устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения Работ по Договоруа, и сохраняемых до его окончания;

- исполнительную документацию о выполненных работах, технические паспорта Объекта;- строительные площадки. Строительная площадка возвращается Подрядчиком

Генподрядчику по акту приема-передачи.8.1.22. До начала работ на Объекте представить Генподрядчику документы,

подтверждающие допуск Подрядчика к производству работ, предусмотренных Договором.8.1.23. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в

специальной одежде определенного Подрядчиком образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

8.1.24. Подрядчик после получения письменного извещения Генподрядчика о выявленных дефектах обязан направить в установленный в извещении Генподрядчиком срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

8.1.25. Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору, в том числе обязательств по возврату аванса, по требованию Генподрядчика, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора, предоставляет банковскую гарантию в размере 20% от Цены Договора, но не менее размера авансового платежа. Сумма банковской гарантии может быть уменьшена пропорционально сумме отработанного Генподрядчиком аванса.

Вышеназванная банковская гарантия предоставляется по форме Раздела № 7 Приложения №

12

3 к Договору. Указанная гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Генподрядчика. Банк, предоставляющий гарантию, должен быть согласован Генподрядчиком. Гарантия должна обеспечивать обязательства Подрядчика по надлежащему выполнению работ в сроки, в объеме и на условиях, установленных Договором и Графиком производства работ, а также обязательства по возврату авансового платежа в случаях, предусмотренных Договором. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несёт Подрядчик. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период выполнения работ по Договору плюс 2 (Два) месяца. В случае изменения сроков выполнения работ по Договору, или Цены Договора, установленной п. 3.1. Договора, Подрядчик обязан в течение 1 (Одного) месяца с момента такого изменения предоставить Генподрядчику новую банковскую гарантию, выданную с учетом указанных изменений.

Если по каким-либо причинам представленная Подрядчиком банковская гарантия перестала быть действительной, утратила силу или иным образом фактически перестала обеспечивать исполнение обязательств по Договору (в том числе: при отзыве у гаранта лицензии на осуществление банковской деятельности; при аннулировании указанной лицензии; при прекращении деятельности гаранта вследствие ликвидации или реорганизации в форме слияния или присоединения; в случае принятия арбитражным судом к производству заявления о признании гаранта несостоятельным (банкротом);при назначении временной администрации по управлению кредитной организацией и др.), Подрядчик обязуется произвести замену такой банковской гарантии путем предоставления Генподрядчику новой банковской гарантии на тех же условиях и в том же размере, что и банковская гарантия, подлежащая замене. Новая банковская гарантия должна быть предоставлена Подрядчиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Генподрядчика.

В случае если предусмотренная настоящим пунктом банковская гарантия Подрядчику не предоставлена, он производит Гарантийное удержание в соответствии с пунктом 4.7.1. аб.2 Договора

8.1.26. Подрядчик обязуется, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, при этом Подрядчик выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.

Обеспечить в установленном порядке оформление и согласование необходимых документов, в соответствии с действующим законодательством города Москвы и РФ; предоставить копию действующего договора на утилизацию строительных отходов на специализированных полигонах, заключенного между Подрядчиком и Полигоном, также копию действующей лицензии на осуществление деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности. Ответственность за несоблюдение требований к лицам, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, регламентированных Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» несет Подрядчик.

8.1.27. Подрядчик обязан включать Генподрядчика в список учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии на Объекте (форма № 2, приложение № 1 к «ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений», утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 02.11.2001 № 49).

8.1.28. В случае, когда работы выполнялись Подрядчиком с привлечением субподрядных организаций, Подрядчик обязан обеспечить оплату работ, выполненных субподрядными организациями, находящимися с Подрядчиком в прямых или косвенных договорных отношениях в связи с непосредственным выполнением работ на Объекте.

Оплата выполненных субподрядчиками работ (в том числе работ, выполненных субСубподрядчиком, состоящим с Субподрядчиком в косвенных договорных отношениях) должна быть произведена не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения денежных средств от Генподрядчика.

8.1.29. В случае если Договором предусматривается проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соблюдать требования к проведению таких работ, установленные Разделом № 9 Приложения № 3 к Договору.

8.1.30. Соблюдать установленные Генподрядчиком правила пропускного и внутриобъектового режима, правила въезда на территорию строительной площадки и выезда с нее,

13

а также транзитного проезда через нее, правила перемещения товарно-материальных ценностей через пункты пропускного контроля, а также обеспечить соблюдение указанных правил своими работниками, Субподрядчиками и поставщиками.

8.1.31. Подрядчик обязан ежемесячно, не позднее 18-го числа каждого месяца предоставлять Генподрядчику план работ на следующий месяц по форме Раздела № 13 Приложения № 3 к Договору. Указанный план составляется в соответствии с правилами, предусмотренными Разделом № 15 Приложения № 3 к Договору, и предоставляется в электронном виде (в формате Excel и сканированная копия плана, подписанного уполномоченным лицом Подрядчика, в формате PDF), а также на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Подрядчика.

Генподрядчик рассматривает представленный план в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, после чего направляет Подрядчику уведомление о согласовании плана, либо мотивированный отказ от согласования плана. В последнем случае Подрядчик обязан устранить замечания и повторно направить план на согласование Генподрядчика в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа от согласования.

8.1.32. Подрядчик обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок привлечения иностранной рабочей силы. В случае возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства. При этом не допускается задержка сроков выполнения работ по Договору.

Все расходы, связанные с получением разрешений для персонала Подрядчика на работу, а также с их пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской Федерации, в том числе связанные с медицинским обслуживанием, несет Подрядчик.

8.1.33. Осуществлять строительный контроль в соответствии с п. 5 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468).

8.1.34. Оформлять исполнительную документацию по Договору и предоставлять ее Генподрядчику в соответствии с требованиями, установленными Регламентом по предоставлению исполнительной документации подрядными организациями (Раздел № 17 Приложения № 3 к Договору).

8.1.35. Подрядчик обязан еженедельно, не позднее 09-00 каждого понедельника, предоставлять Генподрядчику сведения за отчетную неделю: о результатах проверок, проведенных органами государственного строительного надзора; о выявленных указанными органами нарушениях; сроках устранения нарушений; об устранении/неустранении нарушений; о наложенных указанными органами административных штрафах, а также копии документов, подтверждающих их оплату. Указанные сведения предоставляются в электронном виде, а также на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Подрядчика.

8.1.36. Подрядчик обязан ежеквартально, не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента окончания отчетного квартала, представлять Генподрядчику заверенную копию представленной в налоговый орган налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, а также копию документов, подтверждающих представление указанной декларации в налоговый орган.

По письменному запросу Подрядчик обязан дополнительно представить Генподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса копии указанных в первом абзаце настоящего пункта документов за последний налоговый период, по которому в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации наступил срок предоставления налоговой декларации, в отношении Субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком. Для исполнения предусмотренного настоящим пунктом обязательства Подрядчик обязан включить соответствующие положения в договоры между Подрядчиком и Субподрядчиками.

8.1.37. Подрядчик обязан:8.1.37.1. Проводить не реже 1 раза в полгода по запросу Генподрядчика сверку

взаиморасчетов с подписанием обеими Сторонами акта сверки взаиморасчетов.8.1.37.2. Обеспечить сохранность полученных от Генподрядчика давальческих материалов

и оборудования; обеспечить при их хранении соблюдение требований действующего законодательства, строительных норм и правил, методической документации в строительстве; руководящих документов; сводов правил по проектированию и строительству; технических регламентов, государственных стандартов, иных нормативно-правовых и нормативно-технических актов, а также требований документации на указанные материалы и оборудование.

14

8.1.37.3. Обеспечить возможность в любое время при условии предварительного уведомления не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день осматривать и проверять давальческие материалы и оборудование, их состояние и условия хранения, проводить их инвентаризацию; а также обеспечить участие уполномоченного представителя Подрядчика в предусмотренных настоящим пунктом проверках и инвентаризации. За 3 (Три) календарных дня до даты отгрузки Генподрядчиком давальческих материалов письменно уточнить точный адрес склада, на котором будет осуществляться хранение оборудования, или указать, что оборудование может быть доставлено на площадку строительства для прохождения входного контроля и передачи в монтаж. Подрядчик обязан принимать давальческие материалы путем подписания накладной по форме № М-15 в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения от Генподрядчика. Подрядчик обязан передать Генподрядчику подписанные со своей стороны накладные по форме М-15 в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения от Генподрядчика.

8.1.37.4. Проводить ежеквартальную сверку остатков давальческих материалов и оборудования в срок не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с составлением соответствующего акта сверки

8.1.38. Компенсировать Генподрядчику затраты, в случае использования по заявкам в произвольной форме строительной техники и механизмов, принадлежащих Генподрядчику на праве собственности, или переданных по договору аренды, на основании подписанных Сторонами первичных документов об использовании строительный техники и механизмов, а также на основании счетов, выставленных в адрес Подрядчика.

8.1.39. Компенсировать Генподрядчику стоимость потребляемой электроэнергии и эксплуатационные расходы по аренде, техническому обслуживанию, содержанию и периодическому испытанию кабельных линий, оборудования и коммутационной аппаратуры электроустановок, а также по водоснабжению, водоотведению и прочие услуги, используемые Подрячиком для производства Работ по Договору, ежемесячно в соответствии с п. 13.14. Договора.

8.1.39.1. Подрядчик обязуется соблюдать требования электробезопасности, эксплуатации водоснабжения и водоотведения, а именно:

- соблюдать режим потребления электрической энергии и обеспечить безопасность эксплуатации энергетических сетей, находящихся в его эксплуатационной ответственности;

- обеспечить эксплуатацию систем водоснабжения и канализации, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;

- ежемесячно письменно представлять Генподрядчику данные о расходе электрической энергии и водоснабжению по установленной форме в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

- назначить приказом ответственного от Подрядчика за электро- и водохозяйство для непосредственного выполнения функций по организации эксплуатации электроустановок, водопроводных и водоотводящих сетей на объекте. При оформлении настоящего договора предоставить Генподрядчику надлежащим образом заверенную копию приказа о назначении ответственного лица;

- обеспечить сохранность на своей территории электрооборудования, кабельных линий, приборов учета электроэнергии и других электроустановок, а в случае повреждения их восстановить за свой счет;

- обеспечить сохранность пломб и знаков проверки на приборах учета, узлах учета водопроводных и водоотводящих сетей, систем водоснабжения и канализации, а в случае их неисправности ликвидировать повреждения и устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

- не допускать увеличение установленной мощности электроэнергии;- не допускать подключения третьих лиц к электрическим сетям и к системам

водоснабжения и водоотведения;- беспрепятственно допускать технических работников Генподрядчика к действующим

электроустановкам и приборам коммерческого учета электроэнергии (мощности), а также к водопроводным и канализационным сетям для снятия показаний с водосчетчиков и осмотра инженерного оборудования с целью контроля;

- обслуживать электротехническое оборудование обученным аттестованным персоналом, имеющим удостоверение установленной формы Ростехнадзором;

- своевременно выполнять предписания (акты) Ростехнадзора, Мосгосстройнадзора, Энергосбыта и Генподрядчика;

- сообщать в течение 3 (трех) календарных дней об изменении наименования организации,

15

юридического адреса или банковских реквизитов;- производить и письменно предоставлять Генподрядчику показания с приборов учета

холодной воды ежемесячно по состоянию на последнее число каждого месяца.8.1.40. Своевременно сообщать о наступлении страхового случая на строительной площадке

в соответствии с договором страхования строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения части Объекта или результата работ, материалов, оборудования и страхования ответственности за причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительства, копия которого передается Подрядчиком Генподрядчику.

8.1.41. В случае получения каких-либо предписаний государственных органов и уполномоченных организаций (в том числе Застройщика или Генподрядчика) об устранении нарушений, допущенных Подрядчиком в ходе выполнения работ, устранить такие нарушения самостоятельно без увеличения сроков выполнения работ по настоящему Договору, и за свой счет уплачивать штраф, наложенный проверяющим государственным/муниципальным органом или уполномоченной организацией. Возмещать Генподрядчику убытки, связанные с предъявлением федеральными надзорными органами и надзорными органами г. Москвы штрафных санкций, связанных с выполнением Подрядчиком работ на Объекте, в том числе за содержание строительной площадки и прилегающей к ней территории. В случае отказа Подрядчика от возмещения указанных убытков, Генподрядчик вправе удержать сумму штрафа с ежемесячного выполнения Подрядчика за отчетный период.

8.1.42. В случае нарушения директивных сроков строительства обеспечить круглосуточный режим выполнения работ на Объекте.

8.1.43. Подрядчик обязуется до начала производства земляных и демонтажных работ оснастить все грузовые машины транспортных компаний, используемые для перевозки грунта и строительных отходов на согласованные полигоны (объекты размещения), модулями системы спутникового слежения ГЛОНАСС (ЭРА-ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS), и предоставить идентифицирующие сведения (информацию) о грузовых машинах с указанием номера транспортного средства, марки ТС, IMEI, номер SIM карты, а также предоставить контакты технических специалистов подрядных организаций, отвечающих за вопросы используемых терминалов и системы спутникового слежения. Система спутникового слежения ГЛОНАСС (ЭРА-ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS) на грузовом автотранспорте должна быть функционирующая, на протяжении всего маршрута, начиная с отправной точки (объект Генподрядчика) в сторону конечной точки (специализированный полигон).

В случае не предоставления Подрядчиком ключей доступа к системе спутникового слежения ГЛОНАСС (ЭРА-ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS), гос. номера, марки транспортного средства, IMEI и номера SIM карты. Генподрядчик вправе не осуществлять оплату за выполненные работы в случае выполнения работ по вывозу и размещения грунтов на полигоне. Генподрядчик вправе также отказать Подрядчику в оплате за выполненные работы в части вывоза и размещения грунтов на полигоне, в случае не подтверждения перевозок системой спутникового слежения ГЛОНАСС (ЭРА-ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS), предоставив Подрядчику мотивированный отказ. 8.1.44. Возвратить Генподрядчику остатки давальческих материалов. 8.1.45. При выполнении работ по извлечению грунта и/или его перемещения (транспортировки) Подрядчик обязан:

8.1.45.1. Осуществлять, в случае привлечения Генподрядчиком Оператора к осуществлению контроля за перемещением грунта на стадии его транспортировки, взаимодействие в рамках такого контроля с указанным Оператором, в том числе передавать Оператору необходимые документы и информацию при исполнении своих обязательств.

8.1.45.2. Подключиться не позднее 3 (Трех) рабочих дней до начала работ, связанных с перемещением (транспортировкой) грунта к единой информационной системе управления грунтами.

8.1.45.3. Установить не позднее 5 (Пяти) дней до начала работ по извлечению грунта на все транспортные средства Подрядчика и третьих лиц, используемые Подрядчиком для перемещения (транспортировки) грунта, оборудование, совместимое с оборудованием и программным обеспечением, используемыми Подрядчиком и/или Оператором, и позволяющее передавать Подрядчику и/или Оператору все необходимые данные и информацию, включая данные о ежедневном мониторинге передвижения указанных транспортных средств, занесенных в базу Подрядчика, на предмет отклонений от маршрута при перевозке грунтов с территории Объекта на

16

полигоны утилизации. Стороны согласовали, что каждое использование Подрядчиком транспортного средства для перемещения (транспортировки) грунта без установленного на нем оборудования, указанного в настоящем пункте, и подключенного к единой информационной системе управления грунтами Подрядчика, является отдельным фактом неисполнения обязательств.

8.1.45.4. Своевременно (в срок позволяющий осуществлять в режиме реального времени мониторинг за транспортными средствами, осуществляющими перевозку извлеченных грунтов) вносить в единую информационную систему управления грунтами следующие обязательные сведения:- наименование участка-источника перевозимого грунта;- ФИО ответственных по площадкам и объектам, подписи организаций по управлению отходами, перевозкам, пунктов сортировки, полигонов, и т.д.;- тип грунта/отходов;- результаты взвешивания на всех этапах;- результаты лабораторных анализов/геологических исследований данного участка площадки;- виды транспорта, расстояние;- время отъезда/прибытия;- номер транспортного средства.Стороны согласовали, что каждое невнесение или несвоевременное внесение Субподрядчиком указанных в настоящем пункте обязательных сведений является отдельным фактом неисполнения обязательств.

8.1.45.5. Предоставить на бумажном носителе и в электронном виде данные для GPS мониторинга по форме Раздела № 19 Приложения № 3 Генподрядчику и/или Оператору в рамках организации мониторинга за транспортными средствами, привлеченными к работам по извлечению грунта и его перемещения (транспортировки), в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней для предоставления на бумажном носителе и в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня для предоставления в электронном виде с даты получения соответствующего письменного запроса Генподрядчика и/или Оператора, следующие необходимые сведения по форме Раздела № 20 Приложения № 3 к Договору:- номер транспортного средства;- марка транспортного средства;- тип устройства;- IMEI блока gps;- номер сим карты установленной в блоке gps. 8.1.45.6. Оформить до даты выезда с территории строительной площадки соответствующего транспортного средства путевой лист по форме Раздела № 21 Приложения № 3 к Договору, содержащий следующие обязательные данные:• - класс опасности отходов в соответствии с законодательством (I-V);• - адрес и номер площадки строительства, вид производимых работ;• - первый пункт приёма и, если известно, конечный;• - реквизиты договора с пунктами приема;• - перевозимый груз, взвешенный на выезде с площадки.

8.1.45.7. Предоставить Генподрядчику и/или Оператору, надлежаще оформленный путевой лист на рассмотрение и проверку в разумный срок и не позднее 30 минут до окончания текущего рабочего дня, установленного для Оператора и дня выезда соответствующего транспортного средства, используемого Подрядчиком для перемещения (транспортировки) грунта, с территории строительной площадки. После согласования транспортного листа Генподрядчик и/или Оператор подписывает его.В случае выявления Генподрядчиком и/или Оператором недостатков в представленном Подрядчиком транспортном листе, последний возвращается Подрядчику для их исправления и повторного направления на согласование.Стороны согласовали, что каждое непредставление надлежаще оформленного транспортного листа в сроки, установленные в настоящем пункте Договора, в том числе каждый выезд соответствующего транспортного средства за территорию строительной площадки без согласования путевого листа с Генподрядчиком и/или Оператором является отдельным фактом неисполнения обязательств.

8.1.45.8. Еженедельно, каждый понедельник не позднее 10:00 предоставить Генподрядчику и/или Оператору Отчет об объемах вывезенного грунта по форме Раздела № 22 Приложения № 3 к Договору за текущий месяц в электронном виде по адресу, указанному Генподрядчиком и/или Оператором.

17

8.1.45.9. Предоставлять каждые 15 (Пятнадцать) дней, начиная с даты начала выполнения работ по извлечению грунта, Генподрядчику и/или Оператору следующие надлежаще оформленные и подписанные уполномоченными сторонами документы: акты сверки по количеству машин; товарно-транспортные накладные, реестры талонов и автосамосвалов, талоны на полигон, разрешения на перевозку, геодезические исполнительные схемы, подтверждающие объем вывозимого грунта, акты о выполненных работах, ведомости объема работ, маркшейдерские замеры и иные документы, необходимые Генподрядчику и/или Оператору.

8.1.46. Подрядчик заверяет, что в процессе реализации своих обязательств по Договору не создаст обстоятельств, в том числе, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), по настоящему Договору (операциям) и препятствующих уменьшению налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате  Генподрядчиком налога в соответствии с правилами соответствующей главы части второй НК РФ и обеспечит одновременное соблюдение закрепленных пунктом 2 статьи 54.1 НК РФ условий. Кроме того, Подрядчик гарантирует, что в случае нарушения предоставленных в соответствии с настоящим пунктом Договора заверений, выплатит Генподрядчику штраф в размере предъявленных ему налоговыми или иными контрольными органами требований (в том числе сумм пеней и штрафов) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика соответствующего требования и обосновывающего его расчета

8.1.47. Не допускать загрязнения территории, прилегающей к Строительной площадке. Осуществлять контроль за обустройством и содержанием Строительной площадки, прилегающей территории, работой пункта мойки колес автотранспорта в соответствии с установленными требованиями.

8.1.48. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения Работ Материалов, Конструкций, Оборудования, Изделий и т.д., а также нести затраты на проведение индивидуальных и комплексных испытаний до передачи результатов выполненных Работ Генподрядчику и/или эксплуатирующей организации.

8.1.49. Обеспечить до сдачи Генподрядчику результата выполненных Работ уборку строительной площадки и прилегающей территории, осуществить мойку, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.

8.1.50. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней, исчисленных после даты подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ (или другого периода по согласованию Сторон), за пределы Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины и технику, материалы, временные сооружения и другое имущество, в противном случае Генподрядчик вправе привлечь третье лицо для организации вывоза и ответственного хранения данного имущества с компенсацией понесенных расходов за счет платежей предназначенных Подрядчику по настоящему Договору.

8.1.51. Не заключать какие-либо соглашения с каким бы то ни было лицом, не принимать на себя другие обязательства, которые могут привести к дополнительным затратам со стороны Генподрядчика, без предварительного согласования с Генподрядчиком.

8.1.52. Не умаляя других положений Договора, Подрядчик будет за свой собственный счет сохранять и вести экземпляры всех уведомлений, инструкций, распоряжений, разрешений, указаний, сертификатов, отчетов об испытаниях и корреспонденции, полученных Подрядчиком от Генподрядчика, а также всей корреспонденции на русском языке, направленной Генподрядчику, и все протоколы совещаний; вся эта документация будет доступна Генподрядчику для исполнения копирования.

8.1.53. С начала выполнения Работ и вплоть до передачи результатов выполненных Работ Генподрядчику, Подрядчик несет полную ответственность за охрану результатов выполненных Работ, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники, принадлежащих Подрядчику.

8.1.54. В случае возникновения необходимости в выполнении Работ, которые не предусмотрены Проектной и Рабочей документацией, а также существующими строительными нормами и правилами, руководствоваться положениями, указанными в Разделе № 3 Приложения №3 к настоящему Договору, письменно согласовав выполнение данных Работ с организацией, осуществляющей авторский надзор на Объекте и Генподрядчиком.

8.1.55. Подрядчик обязуется осуществить демонтаж материалов и изделий, конструкций попадающих в зону работ по ликвидации и сдать для утилизации в пункт приема металлолома, с последующим предоставлением Генподрядчику накладной о приеме лома и отходов черных металлов с указанием объема, и стоимости принятого металла от пункта приема металлолома.

8.1.56. Полученные денежные средства за сдачу металла в пункт приема металлолома

18

Подрядчик должен перевести на счет Генподрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения в пункте приема металлолома или произвести зачет встречных однородных требований с Генподрядчиком.

8.1.57. Обеспечить целевое использование любых платежей, получаемых от Генподрядчика по настоящему Договору.

8.1.58. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

9. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

9.1. Не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты фактического окончания работ по Договору в полном объеме, Подрядчик обязан письменно известить Генподрядчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме работ по Договору.

9.2. После завершения в полном объеме работ по Договору Генподрядчик осуществляет их приемку. При отсутствии замечаний Стороны подписывают Акт сдачи-приемки результата завершенных работ, подтверждающий соответствие результатов работ требованиям Договора, в том числе в части объемов выполненных работ, их качества и расценок. Подписание Генподрядчиком Акта сдачи-приемки результата завершенных работ не освобождает Подрядчика от ответственности за скрытые недостатки или дефекты выполненных работ по Договору.

9.3. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результата выполненных работ, и если такие недостатки (дефекты) связаны с работами, выполнявшимися по Договору Подрядчиком, Генподрядчик направляет Подрядчику уведомление о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, установленный Подрядчику для их устранения. Подрядчик должен принять все меры по устранению выявленных недостатков (дефектов) в установленный Генподрядчиком срок в рамках Графика производства работ (Приложение № 2 к Договору).

9.4. При отказе Подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные работы, указанные в соответствующем уведомлении Генподрядчик вправе:

- потребовать соразмерного уменьшения цены работ и удержать стоимость такого уменьшения из причитающихся Подрядчику платежей;

- привлечь для устранения недостатков третье лицо с отнесением всех связанных с этим расходов на счет Подрядчика.

9.5. Подрядчик предоставляет Генподрядчику исполнительную и другую документацию, обязанность по составлению которой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возложена на Подрядчика, необходимую для получения разрешения уполномоченных органов исполнительной власти на ввод Объекта в эксплуатацию.

9.6. При отсутствии замечаний Генподрядчика Стороны подписывают Акт сдачи-приемки результата завершенных работ, подтверждающий соответствие результатов работ требованиям Договора, в том числе в части объемов выполненных работ, их качества и расценок. Подписание Генподрядчиком Акта сдачи-приемки результата завершенных работ не освобождает Подрядчика от ответственности за скрытые недостатки или дефекты Объекта.

9.7. Во избежание сомнений, Стороны договорились, что только Акт сдачи-приемки результата завершенных работ, оформленный в соответствии с п. 9.6 Договора, будет считаться документом, свидетельствующим о приемке Работ Генподрядчиком в смысле статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

10.1. Подрядчик гарантирует, что работы на Объекте выполнены в соответствии требованиям Договора, действующего законодательства РФ и города Москвы, СНиП, ГОСТ, технических регламентов, нормативно-технической документации в объеме и в соответствии с Рабочей документацией, а также обеспечивает собственными и/или привлечёнными силами и за свой счёт устранение ненадлежащего качества выполненных работ.

10.2. Подрядчик гарантирует:- возможность безаварийной эксплуатации Объекта (после окончания его

строительства) на протяжении Гарантийного срока;- бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных

19

Подрядчиком, при эксплуатации Объекта (после окончания его строительства) в Гарантийный срок;- высокое качество всех работ смонтированного Подрядчиком оборудования, систем,

установок, механизмов, инженерных сетей;- достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и

возможность нормальной эксплуатации Объекта (после окончания его строительства) в период Гарантийного срока, и несет ответственность за отступления от них;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока.

Под Гарантийным сроком для целей толкования Договора понимается период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует соответствие работ требованиям Договора, действующего законодательства РФ и города Москвы, СНиП, ГОСТ, технических регламентов, нормативно-технической документации в объеме и в соответствии с Рабочей документацией, а также обеспечивает собственными и/или привлечёнными силами и за свой счёт устранение ненадлежащего качества выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и его субподрядчиками по Договору.

10.3. Гарантийный срок выполненных работ и использованных материалов составляет 5 лет с момента (даты) подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ.

Гарантийный срок инженерных систем и оборудования составляет 24 месяца с момента (даты) подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ.

Указанные в настоящем пункте Гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны Генподрядчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Объекта.

10.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке Генподрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего Представителя в срок, указанный в извещении Генподрядчика.

10.5. В случае если Подрядчик не устранит недостатки и дефекты (п. 10.4 Договора), Генподрядчик привлекает для устранения недостатков и дефектов третьих лиц. Подрядчик возмещает Генподрядчику затраты на оплату работ третьих лиц по устранению дефектов и недостатков.

10.6. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчик не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ (п. 9.6 Договора) предоставляет банковскую гарантию по форме согласно Раздела № 23 Приложения № 2. Указанная гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Генподрядчика. Банк, предоставляющий гарантию, должен быть согласован Генподрядчиком. Гарантия должна обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств, установленных на гарантийный срок. Сумма гарантии должна составлять 5 (Пять) % от Фактической цены Договора. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

10.7. Предоставляемая Подрядчиком гарантия распространяется только на качество монтажных работ и не распространяется на качество предоставляемого Генподрядчиком в соответствии с Разделом № 10 Приложения № 3 к Договору оборудования.

Гарантия также не распространяется на недостатки поставляемых Генподрядчиком давальческих материалов, которые не могли быть обнаружены при надлежащем прохождении давальческими материалами входного контроля

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.КОНТРОЛЬ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

11.1. Генподрядчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

11.2. За нарушение сроков выполнения Работ (в том числе промежуточных сроков), указанных в Графике производства работ (Приложение №1 к Договору) (в том числе срока оформления Акта сдачи-приемки завершенных работ), Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1%, от Цены Договора за каждый календарный день просрочки до даты фактического завершения соответствующих Работ.

11.3. В случае нарушения Подрядчиком правил и ограничений, установленных Договором в

20

отношении передачи Подрядчиком своих прав, включая денежные требования, и обязанностей третьим лицам, Подрядчик обязан выплатить Генподрядчику неустойку в размере 20% (Двадцать процентов) от Цены Договора.

11.4. Генподрядчик вправе при нарушении обязательств по настоящему Договору взыскать с Подрядчика:

- За нарушение срока начала и окончания выполнения Работ, установленных в Детальном понедельном графике реализации проекта – неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки;

- За нарушение срока освобождения Строительной площадки от принадлежащего ему имущества - неустойку в размере 0,01 % от Цены Договора за каждый календарный день просрочки до даты фактического освобождения Строительной площадки;

- За нарушение Подрядчиком сроков погашения аванса, Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы непогашенного аванса, за каждый календарный день, до даты фактического исполнения обязательств. Так же Генподрядчик вправе предъявить требование о выплате суммы в размере неотработанного аванса к организации, предоставившей обеспечение исполнения обязательств по Договору;

- За нарушение срока предоставления Генподрядчику Исполнительной документации – неустойку в размере 0,03 % от Цены Договора за каждый календарный день просрочки;

- За задержку срока устранения Недостатков (дефектов), выявленных при приемке указанных Работ, или в течение Гарантийного срока, против сроков, предусмотренных Уведомлением о недостатках (дефектах), Протоколом о недостатках (дефектах) или Договором - неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения обязательств по устранению выявленных Недостатков (дефектов);

- За нарушение границ земельного участка, переданного ему Генподрядчиком (Строительной площадки), штраф в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение;

- за нарушение технологии выполнения Работ, определенной положениями (в т.ч. рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, Проектной и Рабочей документацией, – штраф в размере 10% от стоимости Работ, выполненных с нарушением соответствующей технологии.

- за нарушение срока предоставления/переоформления Подрядчиком банковских гарантий, предусмотренных Договором - пени в размере 0,01% от Цены Договора за каждый календарный день просрочки.

- за нарушение срока предоставления отчетности, определенной Договором, в установленный Договором срок - пени в размере 0,02% от Цены Договора за каждый календарный день просрочки предоставления соответствующей отчетности до фактического исполнения данного обязательства.

- за непредставление или несвоевременное предоставление счета-фактуры в сроки, установленные действующим налоговым законодательством, - штраф 10 % от суммы непредоставленного счета-фактуры, но не менее 100 000 (сто тысяч) рублей.

- в случае применения соответствующими органами надзора и контроля имущественных санкций к Генподрядчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком либо привлеченным им Субподрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий или бездействия, влекущих применение к Генподрядчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Генподрядчику убытки в размере взысканных санкций.

- за нарушение срока предоставления Детального понедельного графика реализации проекта - пени в размере 0,01% от Цены Договора за каждый календарный день просрочки.

11.5. В рамках осуществления строительного контроля Генподрядчик осуществляет контроль сроков выполнения Подрядчиком работ, в следующем порядке:

11.5.1. При составлении Графика производства работ Стороны определяют даты начала и окончания этапов работ (далее – Контрольные точки).

11.5.2. В целях фиксирования факта прохождения Контрольной точки Подрядчик обязан подготовить Отчет о прохождении контрольной точки (по форме Приложения № 11 к Договору) и направить приглашение Генподрядчику и иным лицам, чье присутствие является обязательным, для проведения осмотра результата работ на предмет его соответствия требованиям Договора либо осмотра результатов действий, связанных с началом осуществления этапа работ.

11.5.3. В зависимости от результатов проведенного осмотра Генподрядчик вправе либо утвердить Отчет о прохождении контрольной точки, либо предоставить Подрядчику мотивированный отказ в утверждении Отчета о прохождении контрольной точки (далее – Отказ).

21

11.5.4. Отказ вручается Подрядчику либо направляется письмом с уведомлением о вручении. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Отказа вправе предоставить Генподрядчику свои возражения на Отказ и повторно пригласить Генподрядчика для проведения осмотра.

11.5.5. В случае нарушение Подрядчиком сроков Контрольных точек (начала и/или окончания этапов работ), Подрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,03%, от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой Контрольной точки. При этом общая сумма неустойки, предъявленной в течение года, не может превышать 30 (тридцати) % от Цены Договора.

Неустойка исчисляется отдельно в отношении каждого этапа работ. Общая сумма неустойки получается путем сложения сумм неустоек по этапам работ.

Просрочка Подрядчика в отношении срока Контрольной точки (начала и/или окончания этапов работ) наступает с предусмотренной в Графике производства работ даты контрольной точки, в том числе в случаях если:

- Подрядчик не направил Отчет о прохождении контрольной точки и не осуществил вызов Генподрядчика и иных лиц, чье присутствие является обязательным, для проведения осмотра;

- Подрядчик не направил Генподрядчику возражения на Отказ и не осуществил повторный вызов Генподрядчика для проведения повторного осмотра;

- предусмотренное пунктом 11.5.5. заключение экспертов содержит выводы, подтверждающие обоснованность Отказа Генподрядчика.

Неустойка исчисляется по дату утверждения Генподрядчиком Отчета о прохождении контрольной точки.

Неустойка не начисляется в случаях если:- Генподрядчик согласился с представленными Подрядчиком возражениями на Отказ и

утвердил Отчет о прохождении контрольной точки;- предусмотренное пунктом 11.5.5. заключение экспертов содержит выводы,

подтверждающие обоснованность возражений Подрядчика.11.6. За нарушения условий, указанных в Разделе № 2 Приложения № 3 «Ответственность

Подрядчика за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда» Генподрядчик имеет право наложить штрафы на Подрядчика, размер которых указан в Разделе № 2 Приложения № 3 к настоящему Договору.

11.7. Генподрядчик вправе удерживать суммы штрафов, неустойки, а также убытков, подлежащих уплате или возмещению Подрядчиком, в счет погашения обязательств Генподрядчика по оплате выполненных Подрядчиком работ.

11.8. Подрядчик несет ответственность за все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора.

11.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

11.10. В случае причинения убытков Генподрядчику, в том числе действиями или бездействием его Субподрядчиков и поставщиков и других исполнителей, привлеченных Подрядчиком по отдельным договорам, Подрядчик полностью отвечает за действия привлеченных лиц и обязан возместить причиненные убытки в полном объеме в установленные Генподрядчиком сроки.

11.11. Выявление в процессе приемки или выполнения Работ по Договору Недостатков (дефектов) Оборудования, Материалов используемых Подрядчиком в рамках выполнения Договора, не является основанием для продления срока выполнения Работ Подрядчиком в одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты либо уменьшения размера штрафных санкций по Договору за нарушение сроков начала и окончания выполнения каких-либо Работ, указанных в Графике производства работ (Приложение №2 к Договору) или по Договору в целом

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнения Работ по Договору изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Рабочей документацией и нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении работ, обязанность по поставке которых Договором не возложена на Генподрядчика.

12.2. Все поставляемые для выполнения работ конструкции и оборудование должны иметь

22

соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Генподрядчика до начала производства работ, выполняемых с использованием этих конструкций и оборудования. Поставщики (производители) конструкций и оборудования, должны иметь разрешительные документы на осуществление деятельности по производству строительных конструкций, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

Генподрядчик вправе давать Подрядчику письменные предписания об удалении со строительной площадки в указанные сроки конструкций, изделий и оборудования, обязанность по поставке которых Договором возложена на Подрядчика, не соответствующих требованиям Проекта, Рабочей документации и условиям Договора, и о замене их на новые конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющие требованиям Договора.

12.3. Генподрядчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:

а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности строящегося сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении работ.

б) если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, Генподрядчиком указанные издержки не возмещаются. При этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору, за исключением случаев, когда основание приостановление Подрядчиком работ произошло по вине Генподрядчика.

12.4.В случае если произведенные по инициативе Генподрядчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Генподрядчик вправе потребовать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений путем направления соответствующего требования в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.5.Подрядчик обязан провести входной контроль, в том числе инструментальными методами, поступающих на строительную площадку конструкций и оборудования, в том числе поставляемых Генподрядчиком, с оформлением Журнала входного контроля.

Предоставленные Генподрядчиком Акты входного контроля на конструкции и оборудование, поставляемые Генподрядчиком, Подрядчик обязан подписывать и передавать Генподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения, включая случаи подписания указанных актов повторно после устранения недостатков (дефектов) конструкций и оборудования, обнаруженных при первоначальном входном контроле.

12.6.Поставляемое Подрядчиком оборудование, и их стоимость, должны быть предварительно согласованы Генподрядчиком.

Подрядчик согласовывает с Генподрядчиком стоимость оборудования, поставляемого им в соответствии с Договором, до их закупки. Для чего Подрядчик направляет в письменном виде в адрес Генподрядчика следующие документы:

1) сопроводительное письмо на официальном бланке Подрядчика за подписью уполномоченного лица с указанием:

- номера и даты письма;- наименования объекта;- шифра проектной спецификации;- ФИО и контактного телефона исполнителя по письму.2) пронумерованный перечень оборудования и материалов, требующих согласования без

дублирующих позиций в виде приложения к запросу или в тексте направляемого запроса с указанием полного наименования, технических характеристик (в том числе актуальных на дату запроса артикулов изделий), единицы измерения, количества, стоимости за единицу без НДС, валюты расчёта (в случае, если стоимость позиции указана в иностранной валюте, необходимо дополнительно указать стоимость позиции в пересчёте в валюту Российской Федерации, дату и

23

курс пересчёта непосредственно на документе, из которого приняты данные для пересчета), с указанием № локального сметного расчета (в случае, наличия выданной проектной документации), а также отметкой о наличии/отсутствии в предлагаемой для согласования стоимости расходов на доставку и прочих расходов включенных в цену;

3) проектная спецификация, содержащая оборудование и материалы, требующие согласования (попозиционно шифр проектной спецификации);

4) не менее 3-х коммерческих предложений, счетов или прайс-листов, подтверждающих предлагаемую для согласования стоимость;

Коммерческие предложения должны быть:• оформлены на официальном бланке организации изготовителя/поставщика за

подписью уполномоченного лица и заверенные печатью организации, с указанием номера и даты документа, срока действия ценовой информации и порядка взаиморасчётов;

• в документах должны быть указаны единица измерения МТР, стоимость за единицу с указанием наличия / отсутствия НДС, валюты расчёта; для позиций импортного производства необходимо указать на прилагаемом документе курс пересчета стоимости в валюту Российской Федерации.

• датированы не ранее 3-х месяцев до даты представления позиций на согласование;• при необходимости согласования стоимости с учетом дополнительных условий, таких

как: шефмонтаж, шеф-наладка, отсрочка платежа и т.п., запрашиваемые условия обязательно должны быть указаны в направляемых коммерческих предложениях; при этом, при наличии таких дополнительных условий, как шефмонтаж, шеф-наладка Генподрядчика могут быть дополнительно запрошены документы, подтверждающие расчёт указанных услуг.

5) расчетно-калькуляционные материалы с расшифровкой основных статей затрат (в случае отсутствия на момент получения запроса альтернативных рыночных предложений при подтверждении стоимости конкретного изготовителя);

6) копия технического задания завода изготовителя, опросного листа (в случае необходимости уточнения технических характеристик).

Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с материалами, стоимость которых письменно не согласованна с Генподрядчиком, приниматься и оплачиваться не будут.

Оборудование, закупаемое и поставляемое Подрядчиком, стоимость которого не была письменно согласованна с Генподрядчиком, приниматься и оплачиваться не будет.

Генподрядчик в течение 26 (Двадцати шести) рабочих дней с момента получения от Подрядчика документации, указанной в настоящем пункте Договора, в случае отсутствия замечаний к предоставленной документации, письменно согласовывает поставщика оборудования и материалов, цену, порядок расчетов (включая суммы аванса) и проект договора поставки.

Подрядчик обязан перечислить полученную от Генподрядчика сумму авансового платежа поставщикам оборудования, материалов и предоставить Генподрядчику документы, подтверждающие произведенные поставщикам оборудования и материалов платежи, а именно: надлежащим образом заверенную копию подписанного договора поставки, счет на оплату, копию платежного поручения, в течение 3-х рабочих дней с момента оплаты.

Сроки поставки оборудования, поставляемого Подрядчиком, его монтаж, пусконаладочные работы и проводимые испытания должны соответствовать Графику производства работ (Приложение № 2 к Договору).

12.7. Стоимость оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с Договором, не должна превышать:

- в случае ее определения в соответствии со Сборником средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции для г. Москвы ТСН-2001, – стоимость такого оборудования и материалов, установленную ТСН-2001 на момент выплаты Подрядчику аванса на приобретение оборудования и материалов плюс один месяц;

- в случае отсутствия стоимости такого оборудования и материалов в ТСН-2001 – стоимость такого оборудования и материалов, согласованную Генподрядчиком.

Акты выполненных работ (форма №КС-2) с материалами, стоимость которых превышает указанный выше в настоящем пункте предельный показатель, в части материалов будут приниматься и оплачиваться в размере указанного в настоящем пункте предельного показателя.

Оборудование, закупаемое и поставляемое Подрядчиком, стоимость которого превышает указанный выше в настоящем пункте предельный показатель, будет оплачено Генподрядчиком в размере указанного в настоящем пункте предельного показателя.

12.8 При необходимости Генподрядчик по заявкам Подрядчика вправе поставить необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, оборудование (далее -

24

Материалы).Расчеты за поставленные Генподрядчиком Материалы могут производиться любым не

противоречащим законодательству РФ способом, в том числе по взаимозачету.Разгрузку и складирование Материалов, поставляемых Генподрядчиком, осуществляет

Подрядчик. В случае необходимости разгрузку и складирование Материалов может производить Генподрядчик с последующей компенсацией затрат Подрядчиком.

13. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

13.1. Генподрядчик до начала работ передает Подрядчику по Акту строительную площадку.

13.2. Генподрядчик передает опорную геодезическую основу, вынесенную в натуру по Акту.

13.3. Охрана периметра строительной площадки обеспечивается Генподрядчиком, который устанавливает правила пропускного и внутриобъектового режима, правила въезда на территорию строительной площадки и выезда с нее, а также транзитного проезда через нее, правила перемещения товарно-материальных ценностей через пункты пропускного контроля. Охрана периметра строительной площадки Подрядчиком не возмещается.

13.4. В рамках обеспечения охраны периметра строительной площадки Подрядчик обязуется при ввозе на строительную площадку через пункт пропускного контроля имущества Подрядчика и/или принятого им для исполнения обязательств по Договору, передать по журналу приема-сдачи товарно-материальных ценностей лицу, осуществляющему охрану периметра строительной площадки, под охрану указанное имущество.

13.5. Подрядчик обеспечивает и содержит в счет цены Договора охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, находящегося на строительной площадке и принадлежащие Подрядчику. Затраты Подрядчика на охрану указанного имущества Генподрядчиком не возмещаются. Подрядчик самостоятельно и за свой счет несет ответственность за сохранность указанного имущества. Места расположения постов охраны определяются в утвержденном проекте организации строительства.

13.6. Подрядчик для своих нужд и при необходимости должен содержать за свой счет освещение, ограждения, временные инженерные коммуникации, связанные с выполнением Работ по Договору, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

13.7. Подрядчик для своих нужд и при необходимости должен обеспечить подключение к необходимым инженерным коммуникациям своих бытовых помещений.

13.8. Генподрядчик должен обеспечить точками подключения к необходимым Подрядчику инженерным коммуникациям в пределах строительной площадки.

13.9. На весь период выполнения Работ по Договору до момента подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ Подрядчик несет ответственность за сохранность результатов работ и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба результатам работ в период выполнения Работ по Договору а, Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

До завершения выполнения Работ по Договору Подрядчик несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ.

13.10. Подрядчик в счет цены Договора обязан обеспечить противопожарную безопасность своих бытовых помещений, а также своего имущества, находящееся в пределах строительной площадки, для чего, по согласованию с органами пожарного надзора, строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком годности.

13.11. С момента приемки строительной площадки до момента подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность имущества, материалов, оборудования, строительной техники, находящихся на Объекте и принадлежащие Подрядчику.

13.12. Подрядчик обязуется в 5-дневный срок с момента завершения работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование,

25

инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Рабочей документацией.

13.13. В случае принятия решения о консервации Объекта Генподрядчик и Подрядчик должны согласовать сроки и порядок освобождения строительной площадки.

13.14. Подрядчик обязуется ежемесячно компенсировать Генподрядчику стоимость потребляемой электроэнергии (мощности), услуг по передаче электроэнергии по магистральным кабельным линиям, водоснабжения и водоотведения, и прочих услуг в соответствии с показателями приборов учета на основании подписанного Сторонами Акта. Оплату потребления электроэнергии (мощности), водоснабжения, водоотведения и прочих услуг Подрядчик производит на расчетный счет Генподрядчика в течение 5 (пяти) дней после предоставления счета на оплату услуг.

В случае потребления электроэнергии (мощности) от трансформаторных подстанций, затраты по аренде и техническому обслуживанию определяются пропорционально количеству потребителей, подключенных к трансформаторной подстанции.

Расход электроэнергии (мощности) в случае неисправности или отсутствии электросчетчика определяется по установленной мощности с коэффициентом затрат 25%

Подрядчик рассчитывается с Генподрядчиком за потребленную электроэнергию (мощность) по одноставочному тарифу, согласно счета на оплату и акта об оказании услуг. Тариф доводится до Подрядчика выставленными Генподрядчиком счетами на оплату. Оплату потребления электроэнергии (мощности), водоснабжения Подрядчик производит на расчетный счет Генподрядчика в течение 5 (пяти) дней после предоставления Генподрядчиком счета. Изменение тарифа на электроэнергию (мощность) не требует оформления между Сторонами дополнительного соглашения.

При непредставлении Подрядчиком показаний электросчетчиков более одного месяца, расчет производится по установленной мощности и часам работы Подрядчика без последующего перерасчета.

В случае отсутствия у Генподрядчика возможности предоставлять точки подключения к электроэнергии, Подрядчик обязуется за свой счет обеспечить место производства работ собственными электростанциями (ПЭС) в объеме, необходимом для производства работ.

Подрядчик обязуется ежемесячно компенсировать Генподрядчику стоимость потребления холодной воды и водоотведения в соответствии с показателями приборов учета. В случае отсутствия приборов учета сточных вод, количество сточных вод, отводимых от Подрядчика, принимается равным объему воды, поданной Подрядчику из всех источников водоснабжения.

14. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ14.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение границ земельного участка и за

правильную и надлежащую разметку Строительной площадки под Работы, включая пикеты, относительные отметки и линии. Подрядчик за свой счет предоставит Генподрядчику копии всех документов, показывающих разметку Строительной площадки под Работы. Если в какой-либо момент в ходе проведения Работ будет выявлена ошибка в позиции, уровне или проектном положении элемента конструкции Подрядчик обязуется известить Генподрядчика об ошибке и за свой счет немедленно исправить ошибку к удовлетворению Генподрядчика.

14.2. Начальник строительства обязан постоянно находиться на Строительной площадке для осуществления постоянного контроля и надзора за ходом проведения Работ. Подрядчик предоставляет и нанимает опытный технический персонал, квалифицированный в соответствующих профессиональных областях, и руководящий персонал, компетентный в сфере управления.

14.3. Подрядчик обеспечит проведение Работ на Строительной площадке путем найма высоко-, среднеквалифицированного персонала и подсобных рабочих, необходимых для надлежащего и своевременного выполнения Работ, как и выполнение этого требования привлеченными им Субподрядчиками.

14.4. Подрядчик несет ответственность за наем, доставку, размещение, организацию питания и оплату труда всех рабочих, местного персонала и иностранных специалистов, необходимых для выполнения Работ. Подрядчик обязуется заблаговременно ознакомиться с состоянием трудовых ресурсов, чтобы избежать задержек в производстве Работ.

14.5. Подрядчик несет единоличную ответственность за своих сотрудников и всех рабочих на Строительной площадке и обеспечивает неукоснительное соблюдение требований положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве

26

нормативных документов и правил по отношению к собственным сотрудникам и наемным рабочим, а также обеспечивает выполнение этого требования привлеченными им Субподрядчиками.

14.6. Подрядчик обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок привлечения иностранной рабочей силы. В случае возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства. Все расходы, связанные с получением разрешений для персонала на работу, а также с их пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской Федерации, в том числе связанные с медицинским обслуживанием, несет Подрядчик.

14.7. Подрядчик в течение всего срока осуществления Работ использует все возможности для предупреждения противоправных действий, беспорядков и ненадлежащего поведения собственных сотрудников и рабочих Субподрядчиков.

14.8. Строительная техника, доставленная Подрядчиком на Строительную площадку, используется исключительно для производства Работ. Подрядчик обеспечивает вывоз со Строительной площадки Строительной техники, которая больше не требуется для производства Работ, в сроки, предусмотренные настоящим Договором или иные сроки по требованию Генподрядчика.

14.9. Подрядчик обязуется за собственный счет незамедлительно вывезти со Строительной площадки всю Строительную технику и неиспользованные материалы, поставленные Подрядчиком или любым из его Субподрядчиков: если иное не оговорено в Договоре, после завершения Работ в полном объеме; и когда это требуется в соответствии с положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

14.10.Подрядчик обязуется по требованию Генподрядчика сообщить ему имя и адрес владельца любой Строительной техники, используемой на Строительной площадке для производства Работ.

14.11.Подрядчик обязан соблюдать на Строительной площадке требования, установленные положениями настоящего Договора, а также положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил. Подрядчик обеспечивает соблюдение соответствующих норм и правил на Строительной площадке всеми сотрудниками, рабочими его Субподрядчиков и посетителями.

14.12.Уборка территории Строительной площадки14.12.1. Подрядчик обязуется постоянно поддерживать Строительную площадку,

подъезды к ней и прилегающие территории свободными от ненужного загромождения материалами, ранее доставленными на Строительную площадку, подъезды к ней или прилегающие участки, складировать или вывозить оставшиеся материалы, убирать со Строительной площадки, подъездов к ней и прилегающих территорий любые обломки, мусор, временные сооружения на Строительной площадке, подъездах к ней или прилегающих территориях, ранее размещенные там Подрядчиком или его Субподрядчиками, и содержать в чистоте и порядке часть Строительной площадки, на которой ведутся работы, в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

14.12.2. В течение 7 (семи) дней после даты подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ (или другого периода по согласованию Сторон), Подрядчик обязуется очистить и убрать со Строительной площадки, с подъездов к ней и прилегающих территорий всю Строительную технику, транспортные средства, материалы и инвентарь, за исключением необходимых для осуществления Подрядчиком обязательств по Договору, любые обломки, грязь и мусор любого типа на Строительной площадке, подъездах к ней или прилегающих территориях, и тщательно очистить Строительную площадку от скопившейся пыли, грязи, лома, отходов, мусора, масел, смазочных материалов, металла, разбрызганного при сварке, изоляционных материалов, краски и других чужеродных предметов, и оставить участок Строительной площадки и результат выполненных Работ в чистом и безопасном состоянии, соответствующем требованиям положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

27

14.13.Охрана и освещение Строительной площадки14.13.1. Охрана периметра Строительной площадки обеспечивается Генподрядчиком,

который устанавливает правила въезда и выезда с территории Строительной площадки, транзитного проезда через нее, правила перемещения товарно-материальных ценностей через пункты пропускного контроля. Подрядчик, его Субподрядчики и поставщики обязуется соблюдать установленные Генподрядчиком правила, а также обеспечить соблюдение их своими работниками и поставщиками. Подрядчик самостоятельно и за свой счет несет ответственность за сохранность результатов Работ, находящегося на Строительной площадке Оборудования, Материалов, Строительной техники и иного имущества.

15. СУБПОДРЯДЧИКИ И ПОСТАВЩИКИ15.1. Подрядчик вправе для выполнения части Работ, но не всего объема Работ целиком,

привлечь Субподрядчиков, имеющих соответствующие допуски к видам Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии требованиями положений (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

15.2. Подрядчик вправе привлекать Субподрядчиков/заключать договоры с поставщиками без предварительного согласования с Генподрядчиком. Подрядчик обязуется привлекать в качестве Субподрядчиков только те организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области и способны выполнять Работы с соблюдением требований производственной и экологической безопасности. В случае обязательного предварительного согласования Субподрядчика с Генподрядчиком Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику документы и сведения, подтверждающие соответствие предлагаемых Субподрядчиков этим требованиям, перед размещением субподряда.

15.3. Подрядчик обязуется по запросу предоставить Генподрядчику в письменном виде детальное описание части Работ, передаваемой Субподрядчику, с указанием названия и адреса Субподрядчика и предполагаемого места производства субподрядных работ; проект договора субподряда, перечень Материалов и Оборудования, приобретаемого у поставщика, с указанием названия и адреса поставщика, наименования производителя Материалов и Оборудования, срока поставки; проект договора купли-продажи/поставки, а также обязуется предоставлять любую другую информацию, дополнительно запрошенную Генподрядчиком при проведении проверки квалификации поставщика.

15.4. Привлечение Субподрядчиков/поставщиков не освобождает Подрядчика от обязательств и ответственности по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия/бездействие и упущения Субподрядчиков/поставщиков, как за свои собственные.

15.5. В случае, если для осуществления закупки Материалов или Оборудования, а также заключения договора субподряда требуется проведение конкурентных закупочных процедур в соответствии с действующим законодательством РФ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовывать с Генподрядчиком конкурсную документацию на право заключения договоров с Субподрядчиками и поставщиками (включая протокол начальной (максимальной) цены, техническое и технологическое задание, проект договора, протокол разделения поставок). Решение о согласовании конкурсной документации или отказе в таком согласовании принимается Генподрядчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения заявки Подрядчика с приложением проекта конкурсной документации.

15.6. Генподрядчик вправе отказаться от приемки Работ, выполненных Подрядчиком или с применением Материалов или Оборудования поставщика, привлеченного с нарушением порядка, установленного настоящим разделом.

16. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

16.1. Скрытые работы, выполненные в соответствии с Рабочей документацией (при их наличии), принимаются представителем Генподрядчика, а также другими уполномоченными лицами. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика о дате и времени проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ за 5 (Пять) календарных дней до даты проведения мероприятия посредством направления подписанного уполномоченным представителем Подрядчика уведомления по электронной почте по адресу:

28

promip1@ mosinzhproekt.ru. Уполномоченный представитель Генподрядчика подтверждает получение уведомления путем отправки Подрядчику подтверждения посредством электронной почты.

В случае неявки представителей Генподрядчика для приемки (освидетельствования) скрытых работ, если Генподрядчик был надлежащим образом уведомлен о месте и времени проведения приемки, Подрядчик направляет Генподрядчику повторное уведомление. При этом неявка представителей Генподрядчика для приемки (освидетельствования) скрытых работ является просрочкой кредитора и влечет все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации последствия в отношении несоблюдения Подрядчиком сроков производства последующих работ, которые Подрядчик не может провести без приемки (освидетельствования) скрытых работ.

16.2.В случае если Генподрядчиком, представителем Генподрядчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Генподрядчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без освидетельствования Генподрядчиком, представителем Генподрядчика и иными уполномоченными лицами (представитель Генподрядчика и иные уполномоченные лица не были информированы об этом или информированы с опозданием, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Генподрядчиком, представителем Генподрядчика и иным уполномоченным лицом согласно их указанию.

16.3. Приемка скрытых работ, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией, подтверждается Актом освидетельствования скрытых работ.

16.4. К каждому Акту освидетельствования скрытых работ Подрядчиком должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка и схемы, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта и сертификаты на использованные материалы.

16.5. Акт освидетельствования скрытых работ составляется в шести экземплярах.16.6. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт

регистрируется в Общем журнале работ (КС-6).

17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

17.1. До подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ и передачи результатов работ по Договору Генподрядчику риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, оборудования и материалов, как приобретенных Подрядчиком, так и переданных ему Генподрядчиком, несёт Подрядчик.

18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18.1. Вся информация и документация, которой Стороны будут обмениваться в ходе

исполнения Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Каждая Сторона должна обеспечить, чтобы конфиденциальная информация сохранялась строго конфиденциально в соответствии с действующим законодательством РФ и не раскрывалась непосредственно или косвенно любому лицу, кроме единоличного исполнительного органа, должностных лиц, работников соответствующей Стороны Договора без предварительного письменного согласования другой Стороны. Каждая Сторона должна предпринимать все меры, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ, для обеспечения того, чтобы условия и положения настоящей статьи были обязывающими для ее представителей и представителей аффилированных лиц такой Стороны. Вышеуказанные положения не применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет следующее:

18.1.1. раскрывающая Сторона владела информацией до даты заключения настоящего Договора и получения от Стороны непосредственно или косвенно любой информации, которая является предметом обязательств в отношении конфиденциальности между Сторонами; или

18.1.2. эта информация стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушений соответствующей Стороны; или

18.1.3. раскрытие информации произведено по распоряжению суда или в соответствии с требованиями какого бы то ни было применимого действующего законодательства РФ при

29

условии, что в таких обстоятельствах раскрывающая Сторона должна в максимально короткие сроки уведомить другую Сторону, с тем чтобы предоставить другой Стороне возможность предпринять меры, которые она сочтет необходимыми для предотвращения выпуска соответствующей информации, а раскрывающая Сторона должна предпринять все разумные меры для предотвращения выпуска соответствующей конфиденциальной информации (а в тех случаях, когда это практически невозможно, свести к минимуму раскрытие), при условии согласования другой Стороной; или

18.1.4. Соответствующая информация была получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности.

18.2. Обязательства, предусмотренные пунктом 18.1 продолжают действовать после завершения Работ, истечении срока действия или прекращения действия настоящего Договора.

18.3. Каждая Сторона соглашается со следующим: 18.3.1. не хранить конфиденциальную информацию ни на каком компьютере, в базе

данных или с помощью других электронных средств хранения данных или информации («компьютер»), кроме случаев, когда данный компьютер находится под контролем исключительно данной Стороны и к нему не имеют доступ сторонние организации и лица, в этом случае Сторона может хранить конфиденциальную информацию на компьютере, и она должна быть возвращена или стерта;

18.3.2. не копировать конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, за исключением случаев, когда это необходимо для целей выполнения и завершения Работ;

18.3.3. не изменять или удалять уведомления о каких-либо правах собственности или об авторском праве либо иной идентификации, которая указывает на права собственности в любой части конфиденциальной информации;

18.3.4. уведомить другую Сторону о существовании каких-либо обстоятельствах, связанных с какими бы то ни было неразрешенными знаниями, владением или использованием конфиденциальной информации или любой ее части каким–либо лицом;

18.3.5. предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации каким-либо лицом, не имеющим разрешение;

18.3.6. в случае прекращения действия настоящего Договора Генподрядчик может сохранить всю конфиденциальную информацию, необходимую для завершения и эксплуатации результатов выполненных Работ.

18.4. Подрядчик обязуется не публиковать какую-либо информацию, документ или статью в отношении Работ в каких-либо средствах массовой информации без предварительного утверждения со стороны Генподрядчика. Подрядчик обязуется направлять Генподрядчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ.

16.5. Невзирая на положения пп. 18.1. и 18.2, Генподрядчик вправе без согласия Подрядчика осуществлять:

18.5.1. раскрытие любой информации, включая конфиденциальную информацию, кредиторам (в тех случаях, когда они выбраны Генподрядчиком) и представителей кредиторов и страховщикам Генподрядчика.

18.5.2. раскрытие конфиденциальной информации сторонним организациям и лицам для ремонта или технического обслуживания Работ.

18.5.3. раскрытие конфиденциальной информации органу исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которого находится Генподрядчик, а также органу власти, реализующего функции собственника имущества Генподрядчика

19. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

19.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

19.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы,

30

делающие невозможными исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком. Данный перечень форс-мажорных обстоятельств не является исчерпывающим.

19.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая действием обстоятельств непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

19.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

19.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что одной из сторон приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

19.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (Трех) месяцев, Стороны должны принять решение о судьбе Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

Обязанность доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы ложится на Сторону, которая приостанавливает исполнение обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

20. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

20.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

20.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

21. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

21.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по соглашению сторон.

21.2. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Сторона, намеренная расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением 2 (Двух) экземпляров подписанного ею соглашения о расторжении Договора.

21.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или частично, когда это предусмотрено действующим законодательством или Договором, Сторона, намеренная отказаться от исполнения Договора, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне.

21.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку взаиморасчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных Подрядчиком.

21.5. Генподрядчик вправе в любое время независимо от мотивов (причин) до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора полностью или частично (исключение объемов работ), оплатив Подрядчику объем работ, фактически выполненный до получения Подрядчиком извещения об отказе Генподрядчика от исполнения Договора.

Частичный отказ Генподрядчика от исполнения Договора (исключение объемов работ) осуществляется в следующем порядке:

Генподрядчик направляет Подрядчику письменное уведомление о частичном отказе от исполнения Договора (об исключении объемов работ) с указанием перечня работ, исключаемых из объема работ, выполняемых Подрядчиком по Договору.

С момента получения указанного уведомления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его отправки, указанные в уведомлении работы считаются исключенными из объема работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, а Подрядчик обязан прекратить их выполнение.

В дальнейшем Генподрядчик направляет Подрядчику дополнительное соглашение о соразмерном уменьшении цены Договора и корректировке графика производства работ, которое Подрядчик обязан рассмотреть и подписать в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.

31

21.6. Генподрядчик также имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично без возмещения Подрядчику убытков, причиненных прекращением Договора, если Подрядчик:

- не приступает к исполнению Договора более 30 (Тридцати) календарных дней и/или использовал сумму авансового платежа на цели, не предусмотренные Договором. В этом случае Подрядчик обязан вернуть Генподрядчику все денежные средства, полученные от Генподрядчика, путем их перечисления на расчетный счет Генподрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора;

- выполнил работы, с отступлением от проекта, рабочей и технической документации без согласования таких отступлений с Генподрядчиком. В этом случае Генподрядчик имеет право не оплачивать работы, выполненные с отступлением от проекта, рабочей и технической документации;

- прямо продемонстрировал намерение прекратить выполнение своих обязательств по Договору или уклонялся от исполнения своих обязательств по Договору в течение 30 (Тридцати) календарных дней;

- задержал выполнение отдельных этапов работ на срок более 30 (Тридцати) календарных дней против сроков, предусмотренных в Графике производства работ;

- Подрядчик или Субподрядчик неоднократно не соблюдал требования пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, и этот факт был выявлен надзорными и контролирующими органами;

- не продлил своевременно срок действия лицензий, свидетельств, необходимых для выполнения работ, или в случае аннулирования действующих лицензий, свидетельств, прекращения членства Подрядчика в саморегулируемой организации;

- заключил Договор субподряда на выполнение всего объема работ без согласования с Генподрядчиком;

- в случае принятия решения уполномоченным государственным органом о прекращении или сокращении финансирования по Договору, в том числе, в случае, предусмотренном в п.  18.7 Договора, и/или о прекращении проектирования и/или выполнения Работ по Договору;

- если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры;

- в случае принятия арбитражным судом к производству заявления о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и/или в случае принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и/или о введении арбитражным судом в отношении Подрядчика любой процедуры банкротства, а равно в случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и/или приостановления операций по его счетам.

В указанных случаях Генподрядчик вправе потребовать компенсацию убытков, непокрытых неустойкой, а также возврат аванса.

В случае одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Подрядчик компенсирует Генподрядчика убытки, связанные с привлечением и мобилизацией нового Подрядчика.

21.7. В случае прекращения или сокращения финансирования по Адресной инвестиционной программе города Москвы, Договор подлежит немедленному изменению или прекращению, о чем Генподрядчик уведомляет Подрядчика. С момента направления уведомления и до урегулирования указанных вопросов, Генподрядчик прекращает оплату по Договору. С момента получения уведомления Подрядчик обязан приостановить выполнение работ до урегулирования вопросов, связанных с объемом выполнения работ и порядком их оплаты.

21.8. В случае расторжения Договора Подрядчик должен прекратить выполнение работ и по требованию Генподрядчика передать ему результаты работ и исполнительную документацию, включая незавершенные работы, выполненные Подрядчиком на дату расторжения Договора.

22. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

22.1. В случае принятия решения о консервации Объекта, Генподрядчик оплачивает Подрядчику все выполненные до момента приостановления работы по фактическим затратам. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации

32

Объекта строительства. Все работы, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Генподрядчика.

22.2. Если на момент принятия решения о консервации Подрядчик не подтвердил фактически выполненными работами денежные средства, полученные им по Договору, Подрядчик обязан вернуть Генподрядчику указанные денежные средства в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

22.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней дан ответ в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения.

До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней дан ответ в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения.

22.4. При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, в случае неясности условий Договора, такие условия толкуются в пользу Генподрядчика.

22.5. Отношения сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

22.6. В целях Договора Конфиденциальная Информация означает любые стратегические планы и планы технической разработки, финансовые условия, бизнес-планы, характеристики организаций, информацию, деловые книги, списки потребителей, проектные записи, обзор состояния рынка, списки служащих и коммерческие справочники, полисы и процессуальные нормы, информацию, относящуюся к процессуальным нормам, технологии или основы, а также любую другую информацию, которая может быть раскрыта Стороной, раскрывающей конфиденциальную информацию, или к которой Сторона, получающая конфиденциальную информацию, может получить допуск от Стороны, раскрывающей конфиденциальную информацию в соответствии с Договором.

22.7. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом, доступными третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. В случае нарушения условий о конфиденциальности Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, компенсирует другой Стороне возникшие в связи с этим убытки.

22.8. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

22.9. Подрядчик не вправе без письменного согласия Генподрядчика передавать третьим лицам свои права, включая денежные требования, и обязанности по Договору.

22.10. Если иное не установлено Договором, указанные в тексте Договора дни означают календарные дни.

22.11. Любые уведомления по Договору даются в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляются заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты сторон» (п. 25 Договора), либо сдается нарочно в канцелярию (приемную).

22.12. Подрядчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 10 (Десяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генподрядчика, а также на раскрытие Генподрядчика Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской

33

Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генподрядчика от любой ответственности в связи с раскрытием.

22.13. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.22.14. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть

составлены на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

22.15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

23. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

23.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

23.2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 23.1 Договора действий, и/или неполучения Генподрядчика в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Генподрядчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив Подрядчику письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора.

24. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ Приложения к Договору:1. Расчет стоимости;2. График производства работ;3. Дополнительные условия Договора.

25. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Подрядчик ГенподрядчикООО «МИП-Строй № 1»101000, Москва, Девяткин пер. д.5, стр. 3, ком.204ИНН 7701394860, КПП 770101001ОГРН 1147746484225Р/с: 40702810200070002588в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. МоскваБИК 044525411

34

к/с 30101810145250000411Юридический адрес банка: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29Фактический адрес банка: г. Москва, ул. Б.Никитская, д. 33, стр. 1

Генеральный директор

____________________ МП

Генеральный директорООО «МИП-Строй № 1»____________________ А.А. ГригорянМП

35

Приложение № 1.к Договору № ___________ от «____»________________2019

РАСЧЕТ СТОИМОСТИработ по устройству свайного основания из буронабивных свай на объекте «Строительство комплекса зданий «Национального

космического центра»

Генеральный директор

____________________ МП

Генеральный директорООО «МИП-Строй № 1»____________________ А.А. ГригорянМП

36

Приложение № 2.к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.

График производства работпо устройству свайного основания из буронабивных свай на объекте «Строительство комплекса зданий «Национального космического

центра»

№ п/п Наименование вида работ Дата начала Дата окончания Ед.изм. Объём

1 Устройство свайных фундаментов из буронабивных свай диам. 1500мм.

Дата заключения договора

Не позднее 15.09.2019 шт.(м3) 19 (686,63)

2 Статические испытания свай вдавливающей нагрузкой до 3000 тн.

Дата заключения договора

Не позднее 02.10.2019 шт 4

Генеральный директор

____________________ МП

Генеральный директорООО «МИП-Строй № 1»____________________ А.А. ГригорянМП

37

Приложение № 3к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.

Дополнительные условия Договора

Настоящее приложение включает в себя следующие разделы, содержащие дополнительные условия Договора:

Раздел № 1 – Перечень и форма документов, обосновывающих привлечение Подрядчиком субподрядных организаций.

Раздел № 1.1 – Форма ОУП-1.Раздел № 1.2 – Форма ОУП-2.Раздел № 1.3 – Форма сопроводительного письма.Раздел № 2 – Требования по безопасности строительства, культуре производства и охране

труда и штрафные санкции за их невыполнение.Раздел № 3 – Требования к выполнению работ.Раздел № 4 – Форма отчета о поставке материально-технических ресурсов силами

Подрядчика.Раздел № 4.1 – Инструкция по заполнению отчета о поставке материально-технических

ресурсов силами Подрядчика.Раздел № 5 – Форма отчета о прохождении контрольной точки.Раздел № 6 – Форма отчета о состоянии охраны труда за отработанный месяц на Объекте.Раздел № 7 – Форма банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по

Договору.Раздел № 8 – Порядок расчетов по выплате заработной платы работникам Подрядчика и

Субподрядчиков.Раздел № 9 – Требования к проведению работ, связанных с использованием сведений,

составляющих государственную тайну.Раздел № 10 – Перечень поставляемого Генподрядчиком оборудования и материаловРаздел № 11 – Форма справки-расчета с Субподрядчиком.Раздел № 12 – Форма акта приема-передачи земельного участка.Раздел № 13 – Форма плана работ на следующий месяц.Раздел № 14 – Правила составления планов работ на месяц и недельно-суточных планов.Раздел № 15 – Форма производственной программы.Раздел № 16 – Форма отчета по целевому использованию полученных авансов.Раздел № 17 – Регламент по предоставлению исполнительной документации подрядными

организациями.Раздел № 18 – Форма акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).Раздел №19 – Запрос Подрядчику на предоставление данных для GPS мониторинга

(Форма). Раздел №20– Форма ответа предоставления Подрядчиком данных для GPS мониторинга. Раздел № 21 – Путевой лист (Форма).

Раздел № 22 – Отчет об объемах вывезенного грунта (Форма) Раздел № 23 - Форма банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств

по Договору в гарантийный период.

Генеральный директор

____________________ МП

Генеральный директорООО «МИП-Строй № 1»

____________________ А.А. ГригорянМП

38

Раздел № 1Приложения № 3.

к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.

Перечень и форма документов, обосновывающих привлечение Подрядчиком субподрядных организаций

Для согласования субподрядной организации Подрядчик должен предоставить Генподрядчика следующие документы (указанные документы предоставляются в форме копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица, если ниже прямо не указано, что предоставляется оригинал документа):

1. Оригинал письма по форме Раздела № 1.3 Приложения № 3 к Договору.2. Оригинал формы ОУП-1 по форме Раздела № 1.1 Приложения № 3 к Договору.3. Оригинал формы ОУП-2 по форме Раздела № 1.2 Приложения № 3 к Договору.4. Лицензии, допуски, свидетельства, если деятельность юридического лица,

выполняемая по договору, относится к лицензируемым видам деятельности в соответствии с законодательством РФ, включая лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

5. Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (если дата регистрации юридического лица до 01.07.2010 г.).

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.7. Справку о кодах ОКПО (ОКВЭД).8. Устав (в действующей редакции).9. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП.10. Решение общего собрания акционеров/учредителей о назначении единоличного

исполнительного органа субподрядной организации, а также приказ о назначении руководителя (Генерального директора, директора и т.д.).

11. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период.12. Справку налогового органа, подтверждающую отсутствие просроченной

задолженности по налоговым и иным обязательственным платежам, выданную не ранее 180 дней до даты заключения договора.

13. Доверенность на доверенное лицо, в случае заключения договора доверенным лицом другой стороны.

14. Проект договора субподряда.15. Штатная расстановка (с указанием должностей, квалификации сотрудников).16. Выписка с 01 счета.

В случае необходимости Генподрядчик вправе запросить иные документы и сведения.

39

Раздел № 1.1Приложения № 3.

к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.

Форма ОУП-1

АНКЕТА СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Объект: «Строительство комплекса зданий «Национального космического центра»

№ Договора субподряда___________________________________________________

1 Полное наименование субподрядной организации

2 Юридический адрес

3 Фактический адрес

4 Руководитель (ФИО)

5 Телефон/факс

6ИНН, ОГРНбанковские реквизиты субподрядной организации

7Сведения о СРО (название, № и дата выдачи свидетельства)

8

Сведения о лицензии, дающей право работы со сведениями, составляющими государственную тайну; иные лицензии и допуски (наименование документов)

(Дата) (Подпись) (Должность) (Ф.И.О.)

40

Раздел № 1.2Приложения № 3.

к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.

Форма ОУП-2

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ

Объект № Договора субподряда _______________________________________________________________________________________________________

№

№

Предмет Договора

Наименование Подрядчика,

адрес и контактный телефон/факс Подрядчика,

контактное лицо

Полная сумма Договора, руб.

Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения)

Роль (поставщик, Субподрядчик, партнер) и объем поставки товара по Договору, %

Сведения о претензиях Подрядчика к выполнению обязательств

Наличие прилагаемых отзывов от Подрядчиков (есть/нет)

1

…

(Дата) (Подпись) (Должность) (Ф.И.О.)

41

Раздел № 1.3Приложения № 3.

к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.ФОРМА

{указать должность и Ф.И.О. адресата (генеральный директор или руководитель проекта)}

№ / от . .201 г.

На № от| О согласовании субподрядной организации |

Уважаемый __________________! Наименование Исполнителя

просит Вас согласовать Наименование субподрядной организации

в качестве субподрядной организации для выполнения работ

Наименование видов работ

по объекту . Название объектаПриложения:

(Дата) (Подпись) (Должность) (Ф.И.О.)

42

Раздел № 2Приложения № 3.

к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.

Требования по безопасности строительства, культуре производстваи охране труда и штрафные санкции за их невыполнение

№ Наименование требований

Размер штрафа за нарушение требований

(руб.)1 Обязательная документация на строительной площадке1.1. Акт передачи строительной площадки 200 0001.2. Приказ руководителя строительной организации о назначении лица,

ответственного за производство работ на объекте.100 000

1.3. ПОС в части ОТ и ТБ, стройгенплан 100 0001.4. Акт приемки площадки для производства работ после подготовительного

периода 200 000

1.5. Инструкции по охране труда на все виды работ 100 000

1.6. Приказы на ответственных лиц и документы, подтверждающие аттестацию сотрудников организаций, назначенных приказами (ТБ, ПБ)

100 000

1.7. Акты-допуски для производства работ на территории организации 100000 за каждый не представленный акт

1.8. Согласованные и утвержденные проекты производства работ с мероприятиями по ТБ, ПО на все выполняемые работы

200000 за каждый отсутствующий ППР

1.9. Общий журнал работ, журналы инструктажей по технике безопасности. 100 0002 Обустройство и содержание строительной площадки2.1. Качество установленного ограждения строительной площадки, ворот

(ограждение должно быть очищено от грязи, промыто, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей)

200 000

2.2. Информационные щиты с необходимой информацией и отвечающие установленным требованиям.

100 000

2.3. Освещение строительной площадки, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, ограждений строительных объектов, опасных зон, пешеходных галерей в соответствии с требованиями государственных стандартов.

200 000

2.4. Временные внутриплощадочные дороги с твердым покрытием 200 0002.5. Наличие действующих пунктов очистки колес 200 0002.6. Охрана строительной площадки, организация пропускного режима. 200 0002.7. Соответствие размещения бытовых и подсобных помещений для рабочих

и служащих, временных зданий и сооружений производственного и складского назначения проекту за пределами опасных зон.

200 000

2.8. Оборудование мест для складирования строительных материалов, конструкций и оборудования, а также мест для установки строительной техники, монтаж крановых путей в соответствии с ПОС

200 000

2.9. Уборка и содержание в чистоте территории площадки, прилегающих территорий и подъездов;

200 000

2.10. Своевременный вывоз мусора, твердых и жидких бытовых отходов 200 0002.11. Обезвреживание и очистка стоков в соответствии с временными ТУ, 200 000

43

прилагаемыми к ПОС; 2.12. Заправка строительной техники ГСМ топливозаправщиками не допуская

пролив нефтепродуктов на землю. 200 000

3 Безопасность при основных производственных процессах3.1. Ограждение опасных зон по перепаду высот (1,3 м и более) высотой 0,8 –

1,2 м с заполнением в 3-х уровнях (по верху, в средней части и нижней – бортовая доска) инвентарных или изготовленных с соблюдением требуемых прочностных характеристик.

500 000

3.2. Наличие безопасных проходов, мостиков, лестниц, оборудованных спусков в котлованы и траншеи

300 000

3.3. Эксплуатация лесов и подмостей (в том числе: заземление и крепление)- высотой до 4 м - приемка производителем работ или мастером с регистрацией в журнале работ;- выше 4 м - приемка комиссией по акту.

200 000

3.4. Лямочные защитные привязи с креплением на плечах, поясе и бедрах со стропом, энергопоглощающим устройством и большим карабином.

300 000

3.5. Уборка и содержание в чистоте рабочих мест 200 0003.6. Выполнение требований безопасности при складировании и хранении

материалов и изделий.200 000

4 Электробезопасность4.1. Наличие приказа на ответственного за электрохозяйство 100 0004.2. Состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей

производственной территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) должны соответствовать требованиям ПУЭ

100 000

4.3. Состояние распределительного и коммутирующего электрооборудования (электрощиты, сборки, рубильники и др.) не должны иметь внешних повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, крышек, видимым заземлением

100 000

4.4. Подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи кабельных наконечников, соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников)

100 000

4.5. При выполнении электросварочных работ должны приниматься меры против повреждения изоляции кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами – не менее 1 м)

100 000

4.6. Все электрооборудование должно иметь заземление (протокол испытаний) и подключено через УЗО

100 000

4.7. Эксплуатация поврежденных электроустановок, электроудлинителей (переносок), не отвечающих требованиям безопасности, светильников со снятыми защитными колпаками, некалиброванных плавких вставок

100 000

5 Пожарная безопасность5.1. Наличие приказа на и инструкций по пожарной безопасности 100 0005.2. Наличие пожарного расчета 100 0005.3. Наличие знаков пожарной безопасности, схем эвакуации, средств

оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители)

100 000

44

5.4. Соблюдение правил пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ

100 000

5.5. Размещение (складирование) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов

100 000

6 Обеспечение базовым комплектом средством защиты6.1. Каски с храповым механизмом до 5-и работающих

без касок 200 000; от 5-и работающих без

касок - 400 0006.2. Защитные очки до 10-и работающих

без очков 100 000; от 10-и работающих без

очков - 200 0006.3. Защитные перчатки до 10-и работающих

без перчаток 100 000; свыше 10-и

работающих без перчаток - 200 000

6.4. Сигнальные жилеты желтого или оранжевого цвета со светоотражающими элементами(или фирменная спецодежда со светоотражающими вставками, занимающими не менее 30 % поверхности)

до 5-и работающих без сигнальных

жилетов 100 000; от 5-и работающих без жилетов - 200 000

6.5. Спецобувь с усиленным подноском и подошвой из металлического или композитного материала

до 10-и работающих без спецобуви 100

000; от 10-и работающих без

спецобуви - 2000007. Промышленная безопасность

7.1Лицензии, свидетельства о допуске СРО на право производства работ 200 000

7.2Согласованный план ликвидации аварий (ПЛА) по каждому опасному объекту

200 000 за каждый отсутствующий

7.3Договор обязательного страхования ОПО 100 0007.4Регистрация ОПО в Ростехнадзоре 100 0007.5Соответствие аварийного запаса материалов ПЛА 100 0007.6Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533)

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.7"Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ" РД 11-06-2007

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.8Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116)

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.9"Правила безопасности при строительстве подземных сооружений" ПБ 03-428-02

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.10Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» (утв. Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558)

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

45

7.11Технический регламент Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» (ТР ТС 028/2012); Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах» (утв. Приказом Ростехнадзора от 16.12.2013 № 605)

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.12"Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" ПБ 13-564-03

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.13«Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД-03-19-2007 (утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37).

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.14"Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390»

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.15Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542)

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.16Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" (утв. Приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 № 656)

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.17ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.18"Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов" ПБ 10-77-94

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.19"Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем" ПБ 09-592-03

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.20Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» (утв. Приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784)

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.21Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов, постановление Госгортехнадзора России от 05.06.03 N 60 ПБ 03-581-03

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.22"Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля, постановление Госгортехнадзора России от 23.01.02 N 3 ПБ 03-440-02

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.23"Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" ПБ 03-273-99

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

7.24Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538)

за каждое нарушение пункта правил 100

000 рублей

8. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды 8.1. Приказ о назначении лица, ответственного за охрану окружающей среды 100 000

46

8.2. Приказ о назначении лица, ответственного за деятельность по обращению с отходами производства и потребления

100 000

8.3. Приказ о назначении лица, ответственного за исполнение производственного экологического контроля

100 000

8.4. Удостоверения о повышения квалификации и сертификаты специалистов на право обращения с опасными отходами.

200 000

8.5. Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на размещение

500 000

8.6. План мероприятий по охране окружающей среды по сферам загрязнения, отчет об исполнении.

300 000

8.7. Положение о производственном экологическом контроле 300 0008.8. Положение об обращении с опасными отходами на предприятии 300 0008.9. Список контрагентов и копии договоров организаций, оказывающих

природоохранные услуги с указанием вида их деятельности, номеров и сроков действия лицензии. Акты выполненных работ.

200 000

8.10. Журнал первичного экологического инструктажа 100 0008.11. Журнал учета образования и движения опасных отходов 100 0008.12. Статистическая отчетность: форма 2ТП "токсичные отходы" годовая 100 0008.13. Технологические регламенты (инструкции) по обращению с опасными

отходами.100 000

8.14. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду. Платежные поручения.

500 000

8.15. Соответствие площадки санитарным нормам: наличие твердого покрытия, подъездных путей, ограждения, навеса; контейнеров для сбора отходов, чистота и регулярная уборка

200 000

8.16. Нарушение порядка сортировки опасных отходов 100 0008.17. Исправность фондов природоохранного назначения: герметичность

контейнеров, наличие крышек, механизмов для перемещения контейнеров, кабинок мобильных туалетов

100 000

9 Особенная часть

9.1 Препятствие проведения проверки, уклонение от проверки, уклонение от подписания материалов проверки, отсутствие лиц, уполномоченных подписывать материалы по результатам проверки

200 000

Примечание:1. Выполнение частичное (неполное) или не соответствующее требованиям считается

невыполнением. 2. При повторных нарушениях на объекте штрафные санкции накладываются с повышающим

коэффициентом – 1,5.

47

Раздел № 3Приложения № 3.

к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.

Требования к выполнению работ

1. Описание работ – общие требования1.1. За исключением тех случаев, когда в Договоре прямо оговорено иное, Подрядчик обязан

выполнить работы, порученные ему Генподрядчиком, в объеме и сроки, устанавливаемые Договором и Графиком производства работ (являющимся неотъемлемой частью Договора), иными Приложениями к Договору, своими силами и средствами, включая компетентную рабочую силу, инструменты, оборудование, монтажные и другие материалы, услуги, контрольно-измерительные приборы и складские услуги, а также все без исключения статьи расходов, необходимые для выполнения Работ.

Подрядчик соглашается с тем, что его обязательства включают поставку всех видов строительного оборудования и инструментов, а также выполнение всех работ и оказание всех услуг, особо не оговоренных в настоящем Договоре, но которые могут на разумных основаниях подразумеваться в Документах по Договору в качестве необходимых для соответствующего выполнения и завершения всех Работ, как если бы соответствующее Оборудование, работы и услуги были непосредственно упомянуты в настоящем Договоре.

1.2 Все Работы должны выполняться в соответствии с документацией Договора, включая чертежи, технические условия, инструкции предприятий-изготовителей, приложения и дополнения. В случае возникновения любых противоречий между этими документам Подрядчик должен немедленно письменно уведомить об этом Генподрядчика и потребовать разъяснений. Генподрядчик укажет, какой из документов требуется соблюдать.

1.3 Все работы, которые должны выполняться на Строительной площадке, будут охватываться разрешением на производство работ, которое будет получено в установленном порядке. Подрядчик должен подготовить и предоставить пакеты документации для обоснования выдачи всех прочих разрешений, требуемых в целях полного выполнения Работ. Подрядчик должен получить все требуемые разрешения на вывоз и захоронение за пределами Объекта всех излишних или непригодных к употреблению вырытых материалов, любых испытательных сред или грунтовых вод, которые должны быть вывезены Подрядчиком в одно или несколько мест для захоронения отходов. Генподрядчик обязуется предоставить Подрядчику места складирования излишнего грунта, отвода грунтовых вод.

2. Технические условия, чертежи, приложения и дополненияВсе Работы должны проводиться в строгом соответствии с нижеуказанными техническими

условиями, чертежами и прочими документами, которые включаются в состав настоящего Договора.Подрядчик обязан соблюдать требования последних изданий печатных инструкций предприятия-

изготовителя в отношении материалов, поставок, хранения и методов установки, если не оговорены иные требования.

В случае возникновения любых противоречий между этими документами, Подрядчик должен немедленно письменно уведомить об этом Генподрядчика и потребовать разъяснений. Генподрядчик укажет, какой из документов требуется соблюдать.

3. Требования к выполнению отдельных видов работ3.1 Общестроительные работы, строительные конструкции и архитектурная часть3.1.1 Инженерно-геодезические изыскания и инженерно-геологический отчет (геоподоснова)На Объекте установлены геодезические знаки (показаны на чертежах), которые Подрядчик

должен использовать в качестве опорных точек для дополнительных геодезических работ, если это потребуется

Подрядчик должен рассмотреть каротажные данные и результаты измерений, приведенные в инженерно-геологическом отчете. Каротажные данные и результаты измерений не представляют собой полного описания состояния недр под Строительной площадкой, а только показывают, что было обнаружено в скважине и пробных шурфах в указанных точках.

Перед началом своей работы Подрядчик должен проверить точность выполнения смежных работ, выполненных другими организациями. Любые расхождения должны быть немедленно доведены до сведения Генподрядчик а в письменном виде, чтобы Генподрядчик смог представить решение вопроса и указания на факт, что Подрядчик не знает о таких расхождениях влияющих на его Работы, или не направит Генподрядчик у своевременного уведомления о таком расхождении, не освобождает Подрядчика от необходимости выполнения обязательств по Договору и не будет являться основанием для отступления от требований, приказа об изменении и требования компенсации.

3.1.2 Выемка, засыпка и уплотнение грунта

48

Подрядчик должен предоставить все материалы и выполнить все требуемые операции по выемке грунта, профилированию грунта под фундаменты, засыпке и уплотнению (трамбовке) отборных материалов одобренного типа на Строительной площадке, с соблюдением высотных отметок, указанных на планах подготовки площадки и чертежах дорог.

Выемка грунта должна производиться в соответствии с требованиями для достижения требуемых высотных отметок, указанных на планах подготовки площадки и чертежей дорог, включая вывоз вынутого грунта и складирование в указанном месте на Строительной площадке.

Вынутый материал следует разделять на пригодный и непригодный для засыпки, и эти материалы должны храниться раздельно. Непригодные материалы следует вывезти с Строительной площадки и захоронить в соответствии с инструкциями Генподрядчик а.

Обеспечить поставку и применение пригодных для засыпки материалов одобренного типа, когда это требуется для выполнения технических условий, чертежей и требований к материалам.

Произвести засыпку и надлежащую трамбовку пригодного для засыпки материала в соответствии с техническими условиями, чтобы обеспечить достижение требуемых высотных отметок, как показано на чертежах подготовки площадки. Подрядчик должен проводить рыхление, трамбовку, и иную подготовку существующих поверхностей перед укладкой пригодного для засыпки материала. Все прочие засыпные материалы должны соответствовать требованиям чертежей и технических условий

Подрядчик должен произвести поставку, укладку и надлежащую трамбовку всех пригодных для засыпки материалов. Все засыпные материалы должны соответствовать требованиям технических условий. Все засыпные материалы должны быть аттестованы на приемлемость в соответствии с требованиями, приведенными в технических условиях, озаглавленных «Земляные работы». Все отчеты об аттестационных испытаниях должны быть представлены Генподрядчик у до закупки засыпных материалов.

Выполнить все требуемые операции выемки грунтов, откачки воды, профилирования грунта, засыпки и уплотнения грунта под фундаменты в соответствии с техническими условиями, чертежами и требованиями настоящего Договора.

Подрядчик должен произвести выемку грунта в требуемом объеме и подготовить приемлемую несущую поверхность для каждого фундамента в соответствии с требованиями чертежей и технических условий. Весь бетон, находящийся ниже уровня грунта, должен заливаться на подстилку из тощей бетонной смеси, служащую в качестве одной из частей системы защитного покрытия для бетона. Покрытие фундаментов должно соответствовать техническим условиям.

Подрядчик должен поддерживать выемки, подлежащие последующему заполнению приемлемым засыпным материалом, в достаточно сухом состоянии, чтобы сохранять существующие характеристики подземного грунта и предотвращать возможность срыва графика строительства, до тех пор, пока выемка не будет полностью заполнена засыпным материалом.

Подрядчик должен укладывать и трамбовать приемлемый вынутый материал в качестве засыпки в соответствии с приемлемыми техническими условиями. Подрядчик должен вывезти излишки грунта, которые не потребуются для немедленной засыпки, со своих мест земляных работ на указанный Генподрядчик ом участок складирования.

На период до окончательной приемки Работ Подрядчик должен принять на себя полную ответственность за поддержание устойчивости всех вырытых котлованов и их откосов в соответствии с требованиями технических условий, геоподосновой и действующими нормативами техники безопасности в отношении работ по выемке грунта.

В кратчайшие сроки после завершения строительства соответствующих сооружений, включая истечение установленного минимального срока для отверждения монолитного бетона, Подрядчик должен заполнить выемки до восстановления требуемой высотной отметки грунта, указанной на чертежах подготовки площадки и дорог.

Любые излишки вынутого материала, оставшиеся после завершения Работ, или другие материалы, непригодные доя использования в качестве засыпки. Должны быть вывезены с площадки на захоронение. Подрядчик отвечает за захоронение материалов, включая все расходы, требуемые для вывоза для захоронения отходов материалов, возникающих в результате Работ.

Все вынутые материалы должны быть визуально проверены или иным образом проанализированы Подрядчиком на наличие вредных загрязнений. В случае выявления или обнаружения загрязненных материалов, Подрядчик должен немедленно уведомить об этом Генподрядчика в письменном виде, затребовать его указания о том, как и где следует захоронить загрязненные материалы. Подрядчик отвечает за тщательный надлежащий контроль и анализ вынутых материалов на предмет обнаружения загрязнений.

3.1.3 Дорожные работы (если применимо)A. Подрядчик в счет затрат на временные здания, сооружения выполняет комплекс работ по

возведению основания покрытий временных дорог и использует их весь период строительства, до

49

момента строительства постоянных дорог в пределах объектов, отнесенных к ответственности Подрядчика.

B. За исключением вышеуказанных временных строительных дорог, предназначенных для ведения строительства, Подрядчик должен выполнить все подготовительные работы по устройству основы для дорог, показанных на чертежах в соответствии с требованиями технических условий. При выполнении таких Работ следует соблюдать направления. Высотные отметки, профили полотна, включая требуемые криволинейные поверхности вертикальной плоскости, как указано на чертежах.

C. За исключением вышеуказанных временных строительных дорог, предназначенных для ведения строительства, Подрядчик должен поставить и уложить все заполнители для основания дорожного полотна в соответствии с требованиями технических условий и чертежей. Указанная толщина слоя соответствует толщине утрамбованного материала.

D. После завершения основных Работ и подземных инженерных сетей Подрядчик должен поставить материалы и выполнить бетонные покрытия всех дорог и асфальтовые покрытия обочин в соответствии с указаниями Генподрядчик а. Форма, профиль и уплотнение основания дорожного полотна должны соответствовать направлениям, высотным отметкам и профилям, соответствующим требованиям технических условий и чертежей. Подрядчик должен нанести разметку на законченные дороги в соответствии с требованиями чертежей и технических условий. Подрядчик должен предоставить и установить постоянные предупредительные плакаты и дорожные знаки для комплекса в соответствии с требованиями чертежей и технических условий.

E. Подрядчик должен ликвидировать временные строительные дороги, а также обеспечить профилирование и окончательное оформление поверхности всех участков в соответствии с требованиями чертежей и технических условий.

F. Подрядчик должен обслуживать, восстанавливать и ремонтировать все существующие дороги в пределах объектов, отнесенных к ответственности Подрядчика, которые будут повреждены или снесены в результате строительных работ Подрядчика. Восстановление или ремонт существующих дорог с целью устранения повреждений, нанесенных Подрядчиком, производится за его счет и не освобождает Подрядчика от необходимости выполнения его обязательств по Договору, а также не будет являться основанием для отступления от требований, приказа об изменении или требования о компенсации.

3.1.4 Различные требования в отношении общестроительных работОбеспечить все требуемые дренажные сети и выемки для отвода воды. Подрядчик должен

разработать и обновить план временного дренажа Строительной площадки, чтобы обеспечить дренаж и отвод стоячей воды со Строительной площадки во время строительства. Подрядчик должен срезать и заменять приемлемым засыпным материалом все материалы несущих грунтовых оснований, пришедшие в негодность в результате воздействия грунтовых вод или насыщения ливневыми водами по вине Подрядчика.

Подрядчик отвечает за поставку, установку и обслуживание защитных ограждений вокруг всех участков, на которых производиться выемка грунта, как это требуется в соответствии с правилами техники безопасности и всеми прочими применимыми нормативными документами до тех пор, пока Работы не будут закончены и приняты Генподрядчик ом.

Подрядчик отвечает за все без исключения работы по осушке грунта.В случае если во время проведения работ по выемке грунта будут обнаружены какие-либо

препятствия, Подрядчик должен приостановить работы на участке и немедленно письменно известить Генподрядчика для идентификации этих препятствий перед возобновлением Работ. Подрядчик должен определить тип препятствия, его местонахождение и высотные отметки.

3.1.5 Окончательное профилирование грунта и нанесение покрытий (мощение)Подрядчик должен выполнить все Работы по окончательному профилированию грунта и

нанесению покрытий на поверхности участков рабочей площадки. Как указано на чертежах окончательного профилирования и мощения. Эти Работы включают, в частности следующее:

Профилирование, формирование, сглаживание. Уплотнение и прочие подготовительные работы, требуемые для получения высоты профиля, уклона и качества поверхности в соответствии с заданными требованиями и (или) для подготовки окончательной спрофилированной поверхности к выполнению заданной окончательной обработки.

Сооружение всех поверхностных конструкций и систем, включая обваловки, канавы, понижения. Кюветы, ливневые отстойники, смотровые люки и дороги, включая все требуемые подушки под основания, основания (постели), выстилающие поверхности, геотекстильные прослойки и готовые поверхности в соответствии с указаниями чертежей.

3.1.6 Ливневой дренажПодрядчик должен поставить материалы и проложить кюветы, канавы, ливневую канализацию с

соблюдением направлений, высотных отметок и профилей, показанных на чертежах и в соответствии с требованиями применимых технических условий. Класс материалов и внутренние размеры всех

50

элементов сети ливневой канализации должны соответствовать требованиям чертежей и применимых технических условий. Выемка грунта под устройство подушек и засыпка траншей под трубопроводы производится в соответствии с требованиями чертежей применимых технических условий.

Подрядчик должен поставить материалы и установить смотровые люки, ливневые отстойники, клапанные и затворные коробки, а также соответствующие рамы, решетки и крышки, как показано на чертежах и указано в применимых технических условиях.

Подрядчик должен поставить материалы и выполнить систему защитного покрытия бетонных поверхностей, указанную в документации Договора, в том числе чертежи и технические условия.

Подрядчик должен вырыть канавы для отвода ливневых вод с соблюдением направлений, высотных отметок и профилей, показанных на чертежах и в соответствии с требованиями применимых технических условий.

3.1.7. Бетонные работыПодрядчик должен предоставить все материалы, рабочую силу и оборудование, необходимое для

сооружения бетонных фундаментов, уплотнительных плит, опорных подушек, облицовки канав, ливневых отстойников, смотровых люков, средств защиты откосов, бассейнов для локализации разливов, канализационных сооружений и выполнения всех прочих бетонных работ, как указано на проектных чертежах и в соответствии с техническими условиями.

Подрядчик должен обеспечить или организовать выполнение всех требуемых анализов бетона, который будет заливаться как ниже, так и выше нулевой отметки и должен предоставить все результаты анализов в письменном виде на рассмотрение и утверждение Генподрядчик у.

Поставить и залить бетон, обработать поверхность и произвести отверждение. Удалить опалубку и цементное молочко, расшить швы, заделать углубления от стяжек опалубки, вырезать и заделать участки с ячеистой структурой по мере необходимости в соответствии с техническими условиями.

Подрядчик должен подготовить полные установочные чертежи и технологические карты гибки арматуры для всех надземных и подземных бетонных фундаментов, конструкций и элементов. До начала изготовления Подрядчик должен предоставить на рассмотрение Генподрядчик у один экземпляр установочных чертежей и технологических карт гибки арматуры в выборочном порядке.

Подрядчик должен поставить материалы и применить систему защитных покрытий, состоящую из слоев горячего битума и битумной эмульсии, наносимых на бетонные поверхности конструкций фундаментов, канализационных труб, смотровых люков, ливневых отстойников и траншей в соответствии с требованиями технических условий и чертежей. Все подземные монолитные бетонные конструкции должны заливаться на подстилку из тощего бетона и должны быть снабжены защитными покрытиями на верхних поверхностях фундаментов и поверх подстилки и тощего бетона как указано в применимых технических условиях.

На поверхностях бетона, подвергающихся воздействию химических веществ, Подрядчик должен предусмотреть специальные покрытия для защиты от пролива химических реагентов, соответствующие требованиям чертежей и технических условий.

Заливка или укладка бетона может производиться только после завершения предварительной инспекции Генподрядчик а.

Подрядчик, если это потребуется, должен обеспечить электрохимическую (катодную) защиту для арматуры, где это показано на чертежах или требуется в соответствии с техническими условиями.

Подземное бетонированиеПодземные бетонные фундаменты, входящие в объем работ, включает. В частности, следующее: протяженные основания оголовки свай фундаменты под насосные блоки фундаменты под оборудование, устанавливаемые на нулевой отметке колодцы, отстойники и амбарыразличные фундаменты Надземное бетонированиеНадземные бетонные конструкции потребуются для ряда фундамента, например, таких как: монолитные бетонные опоры компрессора, устанавливаемого выше нулевой отметки («на вершине стола»)Подрядчик должен предоставлять на рассмотрение и утверждение Генподрядчику план заливки

бетона по каждому Комплексу строительных работ КСР, порученному Подрядчику. В таком плане должны быть приведены, помимо прочего, процедуры контроля качества, правила техники безопасности, правила транспортировки, объем работ по укладке бетона над уровнем грунта, график работ и инспекционные сертификаты.

Подрядчик должен обеспечить поставку, выгрузку, хранение и установку всех элементов, показанных на чертежах бетонных конструкций, включая, помимо прочего, арматуру, анкерные болты,

51

герметики для швов, материалы для гидроизоляции, материалы для пароизоляции и все прочие закладные детали и принадлежности для всех бетонных фундаментов, конструкций и элементов.

Подрядчик должен поставить материалы, изготовить и установить все формы опалубки, раскрепления и леса, требуемые для выполнения Работ. Подрядчик отвечает за проектирование всех форм опалубки, раскреплений и лесов.

Поперечные участки сборной железобетонной трубной эстакады до определенной высоты будут выполнены из сборных железобетонных форм. Кроме того, сборные железобетонные конструкции также могут применяться для оснований сооружений и для автомобильных дорог. Подрядчик отвечает за изготовление всех сборных железобетонных конструкций, их транспортировку, хранение и монтаж на месте.

Подрядчик должен предоставлять на рассмотрение и утверждение Генподрядчику план использования сборных железобетонных конструкций по каждому Комплексу строительных работ КСР, порученному Подрядчику. В таком плане должны быть приведены, помимо прочего, процедуры контроля качества, правила техники безопасности, правила транспортировки, объем потребности в сборных железобетонных конструкциях, график работ, место нахождения завода сборных железобетонных изделий и инспекционные сертификаты. Предложенный завод сборных железобетонных изделий может быть в любое время проинспектирован Генподрядчиком.

Подрядчик должен обеспечить отверждение бетона в соответствии с техническими условиями. Гидравлические сооружения, указанные на чертежах, подлежат мокрому отверждению в соответствии с техническими условиями.

Распилы для контрольных стыков должны быть выполнены в соответствии с требованиями в указанное время после укладки бетона.

Подрядчик должен снять опалубку и, если это потребуется, отремонтировать (затереть) поверхности при обнаружении над уровнем готового пола любых поверхностных дефектов, не влияющих на прочность конструкции. Дефекты, влияющие на прочность, такие как сотовая структура бетона, должны быть отремонтированы в полном соответствии с требованиями Генподрядчика. Ремонт любых дефектов, как влияющих, так и не влияющих на прочность, производится за счет Подрядчика и не будет являться основанием для отступления от требований, приказа об изменении или требования о компенсации от Генподрядчик а.

Подрядчик должен представлять Генподрядчик у все требуемые предметы поставки в сроки, указанные в документации Договора. Генподрядчик должен утвердить все составы бетонных смесей от каждого поставщика до их использования Подрядчиком, его Субподрядчиками и поставщиками.

Подрядчик должен поставить и установить защитные колпачки для выступающих и обнаженных арматурных стержней, если это имеет место, и должен установить такие защитные колпачки на место после завершения работ, где это требуется.

Подрядчик должен обеспечить оцинковку всего ассортимента стальных закладных деталей и элементов, как указано на чертежах и технических условиях.

Подрядчик должен координировать Работы так, чтобы все подземные трубопроводы и электрические кабели были проложены под фундаментом или внутри него до заливки и укладки бетона.

3.1.8 Забивные сваиПодрядчик должен обеспечить или организовать выполнение следующих работ:Подрядчик должен поставить и предоставить все оборудование и все материалы, требуемые для

поставки сборных железобетонных свай, для испытания свай или установки сборных железобетонных свай в соответствии с ГОСТ и СНиП. Подрядчик должен предоставлять Генподрядчик у письменные протоколы испытаний в течение 3 (трех) дней после проведения испытаний.

Подрядчик отвечает за все выполненные испытания сборных железобетонных свай и должен предоставлять Генподрядчик у письменные протоколы испытаний на рассмотрение и утверждение до начала работ по забивке свай.

Подрядчик должен представить технологические инструкции по забивке свай на утверждение Генподрядчик у. Эта документация должна включать планы контроля качества, правила техники безопасности, ведомость материалов, график работ и список используемого оборудования.

Подрядчик должен привлечь независимую инспекционную организацию для выполнения испытаний сборных железобетонных свай и для протоколирования этих испытаний.

Подрядчик должен предотвращать деформацию или повреждение свай в процессе производства Работ, а также принимать иные меры для сохранения работоспособности и долговечности свай. Подрядчик отвечает за поврежденные сваи и за их ремонт, который производится за его счет и не будет являться основанием для отступления от требований, приказа об изменениях или требования о компенсации от Генподрядчик а.

Размеры сечений любых свай должны быть не меньше указанных номинальных размеров и не должны превышать номинальные размеры более чем на 6 мм, а также должны соответствовать всем требуемым техническим условиям.

52

Методы забивки свай и выбор оборудования для забивки должны соответствовать расчетным требованиям, указанным в технических условиях.

Оголовки свай на высоте отрезки не должны отстоять более чем на 75 мм в любом горизонтальном направлении от заданной точки, указанной в документации Договора.

Установленные сваи следует обрезать точно по отвесу, уровню и перпендикуляру. Допуск на точку отрезки составляет 75 мм от требуемой высоты, указанной в применимых технических условиях.

Максимально допустимое отклонение установленной сваи от вертикали составляет 1:75.3.1.9 Буронабивные работы

Подрядчик должен обеспечить или организовать выполнение следующих работ:A Подрядчик должен предоставить все оборудование и все материалы, а также выполнить

установку всех буронабивных свай в соответствии с требованиями чертежей и технических условий.

B Подрядчик отвечает за все испытания бетона, используемого для изготовления буронабивных свай и должен предоставлять письменные протоколы испытаний на рассмотрение и утверждение Генподрядчик а.

C Подрядчик должен представить технологические инструкции на утверждение Генподрядчик у по каждому Комплексу строительных работ до выполнения Работ. Эта документация должна включать планы контроля качества, правила технички безопасности, ведомость материалов, график работ и список бурового оборудования, которое будет использоваться Подрядчиком.

D Подрядчик должен привлечь независимую инспекционную организацию для выполнения испытаний буронабивных свай и для протоколирования этих испытаний перед установкой.

3.2 СваркаА. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчик у процедуры контроля сварочных электродов

для ознакомления и согласования. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчик у все требуемые сварочные процедуры для ознакомления и согласования. Все сварочные процедуры должны быть изучены и согласованы Генподрядчик ом до начала каких-либо сварочных работ.

В. Все сварочные процедуры, квалификация сварщиков и качество сварочных работ должны соответствовать стандартам, определенным в Договорных документах. Любые предложенные отклонения от данных Договорных требований должны быть представлены в письменном виде, и они должны быть согласованы Подрядчиком, Генподрядчик ом до начала каких-либо сварочных работ.

С. Все сварщики Подрядчика и Субподрядчиков, нанятых Подрядчиком, должны быть аттестованы в соответствии с установленными стандартами ТУ, определенными в Проекте.

D. В соответствии с ТУ со швов должно быть снято напряжение (включая швы на устройствах и сооружениях, не работающих под давлением), если это применимо.

Е. На трубах любого диаметра не допускаются швы с неполным проваром.F. Все сварочные работы должны точно соответствовать Инструкциям и Сводам Правил, а также

применимым ТУ и чертежам.3.3 Электрическая часть3.3.1 Общие положенияПолучение всех разрешений, необходимых для устройства электрической части.3.3.2 КабелиА. Подрядчик несет ответственность за установку подземных и наземных кабельных систем,

включая силовые кабели, кабели управления, КИПиА, пожарной и газовой сигнализации, телекоммуникаций, а также оптоволоконные кабели. Установка подземных кабельных систем включает в себя рытье всех траншей, установку кабелепроводов, стояков, укладку всех кабелей, обратную засыпку, защитные покрытия и нанесение маркировки кабельных маршрутов. Установка наземных кабельных систем включает в себя укладку кабелей в кабельные лотки, установку открытых и закрытых электрических кабельных каналов, а также нанесение маркировки на кабели. Установка всех кабельных систем производится на основе подтверждающей информации о длине вытягивания кабеля до начала работ с тем, чтобы подобрать соответствующий кабельный барабан, оконцевать выводы кабелей и промаркировать их (кабели в точках концевой заделки), установить зажимы, места вводов и переходов, провести испытания, пуско-наладку и подключить питание.

В. Подрядчик должен протянуть, установить все кабели и проводку в соответствии со схемами.С. Подрядчик должен идентифицировать каждый зажим кабеля с сердечником, установив

маркировочный знак для оконцевания вывода.D. Подрядчик несет ответственность за выполнение им требуемых испытаний всей проводки и

кабелей до начала и до окончания установки. Процедуры испытаний должны соответствовать применимым ТУ.

53

Е. Подрядчик должен установить монтажные наконечники, обеспечить комплект инструментов для оконцевания, расходные материалы и все необходимые металлоизделия для того, чтобы зажимы кабелей соответствовали требованиям, предъявляемым к электрооборудованию.

F. Подрядчик должен обеспечить и установить все маркировочные знаки и идентифицировать все электрические компоненты, проводку и кабели в соответствии с применимыми чертежами и ТУ.

G. Подрядчик несет ответственность за транспортировку кабельных барабанов от склада до площадки до места вытягивания кабеля, а также за транспортировку пустых барабанов на специально отведенные для них места на Строительной площадке. Подрядчик должен измерить все отрезки кабелей до начала его протяжки. Подрядчик должен уведомлять Генподрядчика о любом измеренном отрезке кабеля, который превышает длину кабеля, указанную в кабельных журналах. Подрядчик должен обеспечить оборудование, включая, в частности, все необходимые грузовые автомобили, автопогрузчики, а также такие устройства и механизмы как измерительные приборы, барабанные лебедки, кабельные захваты, натяжные валики, кронштейны, динамометры и т.д. для обеспечения протяжки кабеля в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Н. Подрядчик должен определить окончательные маршруты прокладки кабелей (при условии получения согласования Генподрядчика) от кабельных лотков ко всем устройствам. Подрядчик должен установить все требуемые опорные конструкции для кабелей.

I. Подрядчик должен вырыть и выполнить обратную засыпку траншей для проложенных в земле кабелей, причем размеры таких траншей должны соответствовать указанным на планах размерам комбинированной укладки труб, а также планам покрытий. Данный вид работ включает рытье всех траншей, установку кабельных колодцев, укладку кабелей, обратную засыпку траншей и маркировку кабельных маршрутов.

J. Подрядчик несет ответственность за ручное и/или механизированное рытье траншей. Должен использоваться вынутый грунт, подходящий для обратной засыпки. Для обратной засыпки обычно должен использоваться подходящий вырытый грунт. Материалы, не пригодные для этой цели, должны вывозиться с Площадки на место, определенное Подрядчиком. Подрядчик должен быть знаком с местными условиями и должен обеспечить дренаж воды из траншей. Подрядчик должен обеспечить и установить маркировочные знаки траншей. Такие маркировочные знаки должны быть установлены сразу после полной или частичной обратной засыпки траншей.

К. Подрядчик должен уложить кабели в траншеи и/или протянуть их через подземные кабелепроводы и кабельные переходы. Расположение кабелей и расстояние между ними должно соответствовать обозначениям на схемах.

L. Подрядчик должен провести тестирование всех кабелей, уложенных под землей. Генподрядчик проведет инспекцию и даст разрешение на засыпку траншей с уложенными кабелями. Такая инспекция, проводимая Генподрядчик ом, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильную укладку кабелей.

3.3.3 ЗаземлениеА. Подрядчик должен установить полные системы заземления, включая заземляющие колодцы,

стрежни, проводники, соединения, ответвления, выводы, установить маркировку, провести тестирование и сдать в эксплуатацию полную систему заземления. Работы по установке подземной части системы заземления должны включать в себя рытье всех траншей и их обратную засыпку.

В. Подрядчик должен выполнить все окончательные наземные соединения заземляющих проводников на опорах трубной эстакады, электродвигателях, заземляющих шинах, стеллажном оборудовании, кабельных лотках и т.д. как это определено на схемах заземления и планах подземных коммуникаций. Подрядчик должен обеспечить все материалы, требуемые для наземной защитной системы заземления установок и аппаратов, включая, в частности, мониторы заземления, заземляющие соединения, зажимы, клеммы, шины, кабели, кабельные опоры, знаки и т.д., как это определено на чертежах.

3.3.4 Кабельные лоткиА. Подрядчик должен установить все кабельные лотки, крепежные элементы лотков, тройники,

изгибы, ограждения, крыши и заземляющие соединения.В. Подрядчик должен установить все кабелепроводы и кабельные каналы. Данные работы

включают в себя установку кабелепроводов вместе с крепежными деталями, корпусы кабелепроводов и их уплотнения, кабельных коробок, защитных ограждений, а также иных каналов, требуемых для завершения установки электрической части.

С. Подрядчик должен изготовить (если требуется) и установить все необходимые опоры, подвески, крепежные ленты, зажимы, необходимые для надежной установки кабелепроводов, кабельных каналов и кабельных лотков.

D. Второстепенные канальные лотки ответвлений на электродвигателях, трансформаторы, КИП, осветительные устройства детализируются на чертежах. Подрядчик должен определить самый лучший

54

метод размещения кабельных лотков. Конечное размещение должно быть согласовано с Подрядчиком и Генподрядчиком.

3.3.5 Соединительные коробкиА. Подрядчик должен установить ограждения и соединительные коробки. Все ограждения и

соединительные коробки должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивался легкий доступ для монтажных работ, ремонта и осмотра. Они не должны быть расположены под решетчатым настилом, под, над или рядом с дренажными или вентиляционными отверстиями – в любой точке, где действия персонала будут затруднены и небезопасны для осмотра и выполнения работ во время эксплуатации.

3.3.6 Розетки электропитанияА. Подрядчик должен установить все электрораспределительные панели, кабели, сварочные

разъемы и прочие электрические розетки, учитывая все требования, применимые в отношении монтажа и крепления.

3.3.7 ОсвещениеА. Подрядчик должен установить освещение, включая все панели включения освещения,

соединительные коробки, кабели, светильники, аварийное освещение, фотоэлементы, включатели и т.д., обеспечив полную установку освещения для всей Строительной площадки. Подрядчик должен установить все крепежные элементы и детали для вышеуказанных осветительных устройств. На проектных чертежах указано примерное расположение осветительных устройств, тем не менее, в случае необходимости во время выполнения работ осветительные устройства могут быть перемещены до их установки по согласованию с Генподрядчиком.

В. По окончании установки освещения Подрядчик должен провести заключительную инспекцию вместе с представителем Генподрядчика с тем, чтобы получить его одобрение. В случае необходимости Подрядчик должен предоставить дополнительные осветительные устройства для обеспечения минимального требуемого уровня освещенности в соответствии с требованиями ТУ.

С. Маршрутизация кабельной проводки, требуемой для распределения освещения, не детализируется на чертежах. Подрядчик несет ответственность за определение наилучшего маршрута укладки вторичных кабельных отрезков над землей.

3.3.8 ЭлектродвигателиА. Подрядчик должен соединить все кабели к электродвигателям, включая кабели питания,

термометры сопротивления, тепловые датчики и тепловую защиту против конденсации. Подрядчик должен установить все станции управления, стойки станций управления, прикрепив все заводские таблички. Выводы кабелей должны быть оборудованы, в частности монтажными комплектами для оконцевания их выравнивающими конусами. Так же в наличии должен быть вспомогательный материал и крепежные детали. Подрядчик должен выполнить определенные тесты, подключить питание ко всем электродвигателям, причем эти действия должны координироваться с группой механиков по установке оборудования.

В. Подрядчик должен проводить испытания всех электродвигателей в течение 4-х часов, после чего завершение строительно-монтажной части считается успешным.

3.3.9 Электрический обогревА. Подрядчик должен установить все кабельные системы электрообогрева, датчики,

контрольные и иные компоненты для трубной связки, насосов, емкостей, КИП и их корпусов. Работы включают проведение тестирования, пуск и документальное оформление всех компонентов системы электрообогрева, координируя свои действия с бригадой, выполняющей работы по установке изоляции.

В. Подрядчик должен замерить сопротивление все обогревающих элементов до их установки и занести в журнал результаты измерений. Случаи какого-либо несоответствия должны быть доведены до сведения складских работников, которые могут заменить дефектные компоненты.

С. Подрядчик должен установить кабели электрообогрева вместе с обмоткой, термометрами сопротивления, соединительными коробками питания и крепежными кронштейнами, как это детально изображено на схемах. Системы обогрева могут устанавливаться на трубах только тех линий, строительство которых уже завершено. Подрядчик должен проверить правильность установочных значений обогрева всех клапанов, фланцев и труб, как это определено на изометрических чертежах.

D. Подрядчик должен замерить сопротивление всех обогревающих элементов после их установки на трубах до того, как они будут закрыты изоляцией, а результаты измерений должны быть занесены в журнал.

Е. Подрядчик должен замерить сопротивление всех обогревающих элементов после установки и занести в журнал результаты измерений. По окончании этих работ все результаты измерений должны быть переданы Генподрядчик у.

F. Подрядчик должен установить и закрепить все контрольные устройства электрообогреватели, трансформаторы и распределительные щиты в соответствии с указаниями, приведенными на чертежах, и инструкциями заводских изготовителей.

55

G. Подрядчик должен установить всю проводку между распределительными щитами системы электрообогрева и контроллерами в соответствии с указаниями, приведенными в чертежах.

H. Подрядчик несет ответственность за установку различных канальных отводов от лотка на точки питания системы электрообогрева и точки установки термометров сопротивления, указанные точки отводов от главного лотка должны обеспечить адекватную опору для всех кабелей. Эти отрезки не показаны детально на чертежах, потому Подрядчик должен определить сам наилучшие методы и маршруты по согласованию с Генподрядчик ом.

I. Подрядчик несет ответственность за нанесение предупреждающей маркировки на систему электрообогрева. Такие предупредительные маркировочные знаки должны поставляться в комплекте с материалами согласно накладной. Предупредительные знаки устанавливаются с интервалом, который указан в ТУ на монтаж системы электрообогрева.

J. Подрядчик несет ответственность за оказание содействия представителю поставщика в вопросах конфигурации контролеров.

3.4. Приемка, установка и испытания оборудования и аппаратуры систем управления, КИПиА, пожарной и газовой безопасности и телекоммуникаций (если применимо)

3.4.1 Общие требованияА. Работы включают приемку, хранение и транспортировку, установку, инспекционную

проверку, калибровку и функциональные испытания всех приспособлений и оборудования систем управления, КИПиА, включая все компоненты КИП ТП, пожарной и газовой сигнализации и системы охранного видеонаблюдения, в соответствии с техническими условиями и строительными чертежами. Однако установка кабелей между шкафами для оборудования систем в операторные технологические установки и кроссовыми шкафами входит в обязанности Подрядчика.

В. Подрядчик несет ответственность за установку полной дренчерной системы пожаротушения и ее испытания, но выполнение этих работ должно быть поручено специализированному Субподрядчику, одобренному Генподрядчиком.

С. Подрядчик должен провести калибровку, функциональное диагностирование и испытание оборудования в соответствии с ТУ. Это относится ко всем КИП, поставляемых вместе с механическим оборудованием как пакет систем для оборудования.

D. Если контрольное оборудование должно быть установлено в зонах повышенного контроля за состоянием окружающей среды, Подрядчик должен выполнять все действия, предусмотренные полной программой строительства.

Е. Подрядчик должен установить и соединить все КИП и компоненты управления, связанные с механическим оборудованием и пакетами систем оборудования, которые поставляются отдельно от самого оборудования. Подрядчик должен обеспечить и установить любые крепежные элементы и опоры.

3.4.2 Шкафы автоматики, кабели для оборудования и сортировочные шкафыА. Подрядчик должен установить все оборудование автоматики, пульты и/или шкафы в здании

центральной операторной помещении узла связи, помещении для инженерного персонала, контроллерных и помещении для персонала по техническому обслуживанию. В дополнение, Подрядчик должен установить и промаркировать все маршруты и соединяющие системные кабеля. Системы управления включают в себя АСУ ТП и сопутствующее оборудование интегрированной системы управления, которая поставляется третьей стороной.

В. Компоненты, поставляемые в качестве составных частей АСУ ТП: РСУ Аварийный останов.С. Интегрированная система управления, которая поставляется третьей стороной, которая

включает, в частности, следующее: Замерная система емкостей; Система записи последовательности событий; Источники бесперебойного питания (UPS); Замерная система; Система мониторинга машин; Система управления активами; Система пожарной сигнализации; Система обнаружения пожара; Система обнаружения газа; Система управления питанием; Лабораторная информационная система.D. Подрядчик должен установить все оборудование систем управления и шкафы контроллерных

в соответствии с инструкциями завода-изготовителя систем автоматики. Подрядчик должен установить промаркированные маршруты передачи данных и системные соединяющие кабели.

56

Е. Подрядчик несет ответственность за оказание необходимой помощи представителю поставщика АСУ ТП при проведении испытаний на площадке в соответствии с подсистемой «количество вводов-выводов»

F. Подрядчик не должен подключать питание к какому - либо оборудованию автоматизированной системы управления без предварительного разрешения Генподрядчика.

G. Подрядчик несет ответственность за контрольные измерения, которые необходимы на время проведения тестов систем блокировки. Такие системы включают пульт оперативного управления и рабочую станцию как часть Объекта и изменения конфигурации и/или программирование должны выполняться персоналом поставщика АСУ ТП, РСУ.

H. Подрядчик несет ответственность за обеспечение квалифицированного персонала для установки АСУ ТП и систем управления, поставляемых третьей стороной. Специалисты, выполняющие указанные работы, должны предоставить сертификаты обучения, подтверждающие успешное окончание курсов обучения, а также документы, подтверждающие предыдущий опыт работы с системами АСУ ТП и автоматизированными системами безопасности. Документы, подтверждающие квалификации специалистов, должны быть представлены Генподрядчик у до начала каких-либо работ.

I. Подрядчик должен обеспечить временные средства принудительного срабатывания клапанов, если система воздуха КИПиА еще полностью не функционирует.

J. Подрядчик должен установить и соединить все устройства оборудования системы управления в здании центральной операторной, узле связи, зданиях подстанций и контроллерных. Электросхемы и заземление описаны в объеме работ по электрической части.

K. Подрядчик должен установить панели управления и другие пульты управления вспомогательным оборудованием для системы охранного видео наблюдения, АСУ ТП, пожарной и газовой сигнализации, а также системы и сети передачи данных, которые поставляются третьими сторонами, на специально отведенных для них местах.

L. Подрядчик должен установить, оконцевать и провести тестирование кабелей, соединяющих оборудование КИПиА с контроллерными и подстанциями в соответствующих системных шкафах. Данные Работы включают в себя, в частности, последовательные и кабельные жесткие соединения между электрическими системами управления, реле моторов, АСУ ТП, РСУ, пожарная и газовая сигнализация, а также системы третьих сторон. Указанные Работы также включают соединения между системой пожарных и газовых детекторов и интерфейсами систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

3.4.3 Подстанции / Кабели контроллерных помещенийA. Подрядчик должен обеспечить монтаж, крепление, заделку, и испытание всех системных

кабелей внутри подстанций / контроллерных помещений. Эти работы должны включать в себя прокладку соединительных кабелей между оборудованием АСУ ТП и другим оборудованием систем управления, изготовленным третьими лицами. Кабели, проходящие под полом, должны быть изолированы и проложены в соответствии со схемами подпольного расположения кабелей.

B. Подрядчик должен установить оптоволоконные кабели передачи данных АСУ ТП, уже смонтированными и уложенными в бухты, начиная с границ сооружения и заканчивая подключением к оптоволоконным распределительным корпусам, согласно соответствующим чертежам и техническим условиям.

C. Монтаж всех соединительных кабелей должен быть выполнен во взаимодействии с поставщиками оборудования АСУ ТП.

3.4.4 Распределительные коробки приборовA. В ходе проекта будут использоваться обычные распределительные шкафы.B. Подрядчик должен обеспечить установку и проведение испытаний распределительных

шкафов аппаратуры, согласно соответствующим техническим условиям.С. Подрядчик несет ответственность за установку прокладок, кронштейнов и, связанных с этим,

дополнительных металл конструкций, крепежных деталей и арматуры, необходимых для завершения монтажа.

D. Подрядчик несет ответственность за проверку и контроль на всех оговоренных участках на предмет выявления конфликта с существующими металлоконструкциями, трубной обвязкой или иным оборудованием, до проведения монтажных работ; он должен получить разрешение Генподрядчик а до внесения каких-либо изменений, не отраженных в утвержденных для строительства чертежах и технических условиях, в порядке монтажных работ.

3.4.5 Панели местного управленияA. Подрядчик должен обеспечить установку и испытание панелей местного управления, не

встроенных в механическое и системное блочное оборудование. Монтаж должен выполняться согласно соответствующим техническим условиям и инструкциям производителя.

57

B. Подрядчик несет ответственность за устранение неполадок, кронштейнов и связанных с этим дополнительных металлоконструкций, крепежных деталей и арматуры, необходимых для завершения монтажа.

С. Подрядчик несет ответственность за проектный контроль на всех оговоренных участках, на предмет выявления противоречий с существующими металлоконструкциями, трубной обвязкой или иным оборудованием, до проведения монтажных работ, он должен получить разрешение Подрядчика до внесения каких-либо изменений, не отраженных в утвержденных для строительства чертежах и технических условиях.

3.4.6 Кабельная разводка на площадкеA. Подрядчик должен выполнить на Объекте маршрутизацию согласно проектным чертежам,

смонтировать и укрепить надземные кабельные лотки, эксплуатационное оборудование (включая приборы установленные на механическом и блочных системах оборудования, соответствующим распределительным коробкам).

B. Подрядчик должен обеспечить поставку и монтаж всех компонентов кабельных лотков, включая все крышки, фитинги и экраны, для создания завершенной непрерывной системы монтажа кабеля. Кабельные лотки должны быть проложены в соответствии с одобренными для строительства чертежами и техническими условиями. Подрядчик должен установить на трубопроводных эстакадах все кабельные лотки и другие сопутствующие кабельные каналы и поддоны, ведущие от кабельных лотков к оборудованию, как показано на чертежах.

C. Подрядчик должен протянуть на площадке кабель от всех эксплуатационных приборов к распределительной коробке. Подрядчик должен уплотнить прокладками и выполнить заделку обоих концов кабеля, согласно соответствующим техническим условиям.

D. Там, где требуется подземная прокладка, кабель должен быть выведен на поверхность, с длиной выступа, достаточной для заделки в оборудование. Подрядчик должен предпринять все необходимые меры предосторожности, с целью предохранить кабель от повреждения. Подрядчик несет ответственность за замену любого поврежденного кабеля, с отнесением всех расходов по замещению на свой счет. Замена поврежденного кабеля не должна служить основанием для внесения изменений, подачи заявки на внесение изменений или запроса о возмещении затрат, в адрес Подрядчика.

E. Подрядчик несет ответственность за прокладку на площадке всех наземных кабелей от распределительной коробки к соответствующим контроллерным помещениям или зданиям. Подрядчик должен уплотнить прокладками и заделать оба конца кабеля согласно соответствующим техническим условиям.

F. Подрядчик отвечает за проведение предварительных испытаний петлевым методом (испытание изоляции и проверка на обрыв). Испытания кабеля должны проводиться до и после каждого этапа монтажа, как это определено, среди прочего, следующими техническими условиями:

1. на кабельном барабане;2. после укладки кабеля в траншеи или кабельные лотки;3. после засыпки траншеи;4. до и после заделки кабеля.G. Подрядчик должен промаркировать заделку каждого сердечника кабеля, устанавливая ярлыки

до выполнения заделки. Ярлыки и принтер для ярлыков должны обеспечиваться Подрядчиком. Маркировка должна производиться таким образом, чтобы опознавательный знак был видимым без необходимости отсоединения или перемещения проводки или кабелей.

H. Подрядчик должен установить наконечники, комплекты расходных материалов для оконцевания и обеспечить все необходимые технические средства, позволяющие выполнить все заделки кабеля в соответствии с требованиями оборудования, включая рубильники/выталкиватели панели муфт кабельного ввода, по мере необходимости.

I. Подрядчик отвечает за монтаж разводки оптоволоконного кабеля сети передачи данных АСУ ТП, начиная с границ блоков и сооружений и его подводкой к соответствующим оптоволоконным распределительным корпусам в контроллерных или аппаратных кабелей.

J. Подрядчик отвечает за обеспечение должным образом квалифицированного персонала для выполнения монтажа и концевой заделки оптоволоконных кабелей.

K. Оптоволоконные кабели, за маршрутизацию которых отвечает Подрядчиком, должны прокладываться, устанавливаться, заделываться и испытываться Подрядчиком. В случаях, когда необходима подземная прокладка кабелей, они должны подвергаться испытаниям до укладки в траншеи и, затем сразу после их засыпки. Подрядчик должен выполнить все необходимые виды ремонта или замену оптоволоконного кабеля за свой счет, в случае его повреждений или неправильной установки Подрядчиком. Ремонт, замена или монтаж оптоволоконного кабеля Подрядчиком не должна служить основанием для внесения изменений, подачи заявки на внесение изменений или запроса о возмещении затрат, предъявляемых Подрядчику.

3.4.7. Системы телекоммуникаций58

1) Системы телекоммуникаций, помимо прочего, включают в себя:- внутреннюю разводку кабеля;- внешнюю разводку кабеля;- подсистему сети открытой передачи данных;- подсистему локальной компьютерной сети;- телефонные АТС и линии экстренной связи;- портативные радио и оборудование базовой станции;- громкоговорящую/ общую системы оповещения;- системы безопасности, включающие в себя:- периметральную охранную подсистему;- подсистему контроля доступа;- подсистему безопасности промышленного телевидения.2) Подрядчик должен провести испытания всей внутренней и внешней кабельной разводки и

оборудования системы телекоммуникаций. Аппаратное обеспечение включает в себя: громкоговорители, (радио) маяки, распределительные коробки, и т.д.

3) Подрядчик должен собрать и установить в соответствии с инструкциями производителя телекоммуникационные шкафы-блоки в помещениях связи. Подрядчик должен установить телекоммуникационное оборудование в шкафы.

4) Подрядчик не должен отключать любые существующие схемы или оборудование, а также вносить изменения в существующее оборудование без предварительного согласования с Генподрядчиком.

5) Подрядчик должен установить и подсоединить заземление, в соответствии с существующими чертежами и техническими условиями.

3.5. Изоляция и покраска3.5.1 Подрядчик поставляет и устанавливает всю изоляцию и обшивку для трубной обвязки и

оборудования.3.5.2 Подрядчик осуществляет всю необходимую подготовку поверхностей для трубных обвязок

и оборудования. Поставляет все красочные материалы и надлежащим образом наносит грунтовку и отделочный слой краски согласно требованиям технических условий.

3.5.3 Подрядчик осуществляет подготовку поверхностей, нанесение грунтовки и отделочного слоя краски на все сварочные швы и прочие соединения согласно требованиям технических условий.

3.5.4 Подрядчик несет ответственность за нанесение всей маркировки и крепление бирок на оборудование и трубные обвязки согласно требованиям применимых технических условий.

4. ВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 4.1. Подрядчик несет единоличную ответственность за определение и предоставление всех

временных сооружений и коммуникаций для производства Работы. Тип сооружений, дата их ввоза и вывоза, размещения на Строительной площадке определяются по предварительному согласованию с Генподрядчик ом.

4.2. Подрядчик несет ответственность за:4.2.1. Содержание временных сооружений и площади для складирования материалов: А Содержание площадей для складирования материалов, хранения и производства Работы и

дорог на таких площадях. В Предоставление, эксплуатацию и содержание хозяйственно-бытовой, промышленной,

ливневой канализации и канализации путей для временных сооружений Подрядчика и самих сооружений в районе строительства, в том числе сбор, перенос, утилизация таковых, является ответственностью Подрядчика.

4.2.2. Складские помещения Адекватные атмосферозащищенные помещения для хранения, используемых инструментов и

оборудования, подверженного порче от погодных условий. 4.2.3. Вода для строительства А. Подрядчик обеспечивает все временные распределительные линии и сооружения для

хранения воды. Подрядчик распределяет, перемещает и использует воду бережно и организовано. В пределах строительной площадки на Объекте, включенных в объем работ Подрядчика, утечки и отходы должны быть сведены к минимуму, и должны быть предприняты меры по предотвращению скопления и распространения грязи, образовавшейся в результате утечек, разливов и погрузочно-разгрузочных работ с участием грузовых машин.

В. Подрядчик также несет ответственность за безопасную и надлежащую утилизацию воды путем направления ее либо в местную канализацию или в отсутствие таковой или в случае загрязнения воды – в находящиеся за пределами площадки и указанные, и согласованные Генподрядчик ом места утилизации.

4.2.4. Утилизация воды и водоотвод59

Подрядчик осуществляет необходимый водоотвод и утилизацию грунтовых вод. Во избежание скопления воды на поверхности Строительной площадки и создания помех работам других Подрядчиков и организаций на ней или на сопредельных ей территориях или должны быть предусмотрены дренажи ливневых поверхностных стоков или отходов строительства.

4.2.5. Временные зданияПодрядчик осуществляет содержание и уборку всех временных зданий, в том числе бытовок,

согласно всем требованиям Договора, в частности Дополнениями, относящимся к Правилам техники безопасности и Правилам поведения на Строительной площадке.

4.2.6. Горюче-смазочные материалы А. Масла, консистентные смазки и прочие аналогичные материалы должны складироваться в

несгораемых контейнерах или зданиях, или на огороженной территории вдали от иных горючих материалов по согласованию с Генподрядчик ом.

В. В местах хранения горючих материалов Подрядчиком должны быть установлены в хороших видных местах знаки «Не курить». Кроме того, Подрядчик должен предусмотреть и содержать в таких местах надлежащие огнетушители.

С. Подрядчик предоставляет все топливо необходимое для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха во временных сооружениях, кроме случаев, когда таковые снабжаются электроэнергией.

D. Все горючие материалы будут храниться в сооружении для складирования горючих материалов/химических веществ предоставленных Подрядчиком. Такое сооружение для хранения должно быть обустроено согласно требованиями стандартов (ГОСТ, СНиП и т.п.), иметь соответствующий цвет и надписи.

4.2.7. Временные дороги и парковка А. Подрядчик несет ответственность за предоставление и содержание любых временных

внутриобъектовых дорог и парковки, которые Подрядчик сочтет необходимыми (и до сих пор несуществующие и непредставленные) для доступа и парковки в местах нахождения временных сооружений, районах строительства. Дороги и парковки, предоставляемые Подрядчиком, должны сооружаться таким образом, чтобы они могли обеспечивать безопасное движение тяжелых и легких транспортных средств и оборудования. Временные дороги Подрядчик должны сооружаться так, чтобы не нести ущерба всем постоянным дорогам, сооружениям и подземным коммуникациям.

В. Подрядчик обязан осуществлять регулярный технический уход за своими временными дорогами и парковками, и поливать все свои дороги водой для снижения образованной пыли.

С. По завершении Работ Подрядчик удалит свои временные дороги и парковки, и восстановит занятые ими площади.

4.2.8. Погрузочно-разгрузочные и такелажные работы с материаламиПодрядчик предоставляет и эксплуатирует все краны и прочее оборудование необходимое для

проведения погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, разгрузки и получения Подрядчиком материалов, инструментов и оборудования.

4.2.9. Поставка монтаж, облуживание и демонтаж лесов и прочих средств доступа к Работе4.2.10. Защита Работы от погодных условий и любые способы продолжения Работы во время

неблагоприятных погодных условий.4.2.11. Мелкий инструмент4.2.12. Все стандартные раздвижные или расходные строительные средства и вспомогательные

приспособления.4.2.13. Временное освещение. Предоставление и эксплуатация такового, позволяющее

безопасное выполнение Работ независимо от условий естественной освещенности.4.2.14. Средства индивидуальной защиты персонала4.2.15. Разрешение на временные сооружения. Подрядчик несет единоличную ответственность за

получение всех разрешений, лицензий и согласований государственных органов, расположенных в пределах и за пределами границ проекта. Предоставление, эксплуатация, содержание и утилизация этих сооружений согласно законодательству и нормативам Российской Федерации является единоличной ответственностью Подрядчика.

4.2.16. Генподрядчик предоставляет все проектные знаки для регулирования дорожного движения и указатели, а также обозначения проектных районов.

4.2.17. Транспортные средства на Строительной площадке и за ее пределами. На Строительную площадку будут допускаться только согласованные Генподрядчиком транспортные средства Подрядчика.

4.2.18. Средства оказания первой помощи.4.2.19. Подрядчик обязуется предоставить все строительное оборудование, необходимое для

выполнения Работ. Подрядчик обязуется предоставить план по оборудованию с указанием вида, типа, количества и размеров строительного оборудования. Подрядчик обязуется предоставить все

60

строительное оборудование, запланированное по Договору и утверждённое Генподрядчик ом. Генподрядчик имеет право потребовать от Подрядчика предоставление дополнительного строительного оборудования для выполнения Работ, если Генподрядчик считает это необходимым. Подрядчик признает, что у Генподрядчика есть право потребовать от Подрядчика удаление и/или замену небезопасного или неэффективного строительного оборудования используемого Подрядчиком. Если Подрядчик по какой-либо причине не предоставляет надлежащее, запланированное, безопасное и эффективное строительное оборудование, утвержденное и/или затребованное Генподрядчик ом, Генподрядчик имеет право по своему исключительному усмотрению предоставить Подрядчику такое оборудование. Все расходы и издержки относятся на счет Подрядчика.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТЧЕТНОСТИ И КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕЩАНИЯПодрядчик обязан оперативно предоставлять графики и отчеты, указанные в Приложении № 7,

а также иные отчеты, которые Генподрядчик может запросить согласно Договору.5.1. Еженедельные совещания о ходе работ 5.1.1. На еженедельных совещаниях о ходе работ Подрядчик предоставляет письменный отчет с

указанием фактически затраченных человеко-часов по сравнению с их плановым количеством, планируемое выполнение работ по сравнению с фактическим, указывая подробности завершенной Работы по отношению к согласованному графику выполнения, а также с Детальным понедельным графиком реализации проекта, в котором указываются подробности будущего выполнения Работ.

5.1.2. Лицо, назначенное Подрядчиком для участия в совещаниях, должно быть наделено всеми полномочиями для принятия решений, принимать решения от имени Подрядчика обязательства, согласованные на совещании.

6. Требования к предоставлению данных (если применимо) 6.1. Подрядчик в качества составной части Объема Работ предоставляет Генподрядчик у

следующую документацию:6.1.1. Все выполненные Подрядчиком Работы должны быть отражены на рабочих чертежах.6.1.2. 2 (Две) копии пакетов по контролю качества и передаче работ.6.1.3. 2 (Две) копии отчетов и сертификатов испытаний предоставляются в течение 24 часов с

момента их проведения для изучения. 6.1.4. 2 (Две) копии гранулометрического анализа всех земельных материалов для изучения

Генподрядчик ом до доставки материала на Строительную площадку.6.1.5. 2 (Две) копии состава бетонной смеси и отчетов об анализах.6.1.6. 2 (Две) копии сертификатов завода-изготовителя на всю арматуру6.1.7. 2 (Две) копии всех отчетов о снятии напряжения.6.1.8. Порядок выполнения сварочных работ и испытаний неразрушаемыми методами на

рассмотрение Генподрядчик у за 12 (Двенадцать) дней до начала выполнения сварочных работ. 6.1.9. Программа контроля качества предоставляется на рассмотрение Генподрядчик у до начала

Работ.6.1.10. Вся необходимая документация по контролю качества после завершения Работ.6.1.11. По завершению Работ полный отчет обо всех испытаниях.6.1.12. Порядок выполнения подъемно-такелажных работ, рассмотрение до начала выполнения

работ по подъему или спуску оборудования, в том числе отчеты об инспектировании подъемного оборудования.

6.2. Выполнение Подрядчиком своих обязательств по данному Договору не будет считаться завершенным до тех пор, пока Генподрядчик не получит всех оставленных по необходимой форме технических исполнительных чертежей и прочих документов, предоставляемых Генподрядчик у в качестве основного объема работ Подрядчика. Неисполнение Подрядчиком вышеизложенных обязательств по предоставлению данных дает Генподрядчик у право удержать любой текущий или окончательный платеж до получения Генподрядчик ом всех вышеизложенных данных.

6.3. Подрядчик предоставляет на рассмотрение Генподрядчика все проектные данные, образцы и заводские чертежи (далее именуемые «данные).

6.4. Подрядчик предоставляет Генподрядчик у воспроизводимые или электронные чертежи, измененные Подрядчиком для отражения «исполнительных» данных. Внесенные Подрядчиком изменения должные указывать подробности мест, в которых выполненная Подрядчиком Работа отличается от подробностей, указанных на чертежах (предоставленных Генподрядчик ом или Подрядчиком и согласованных Генподрядчик ом). Предоставление Генподрядчик ом таких «исполнительных» чертежей должно осуществляться на постоянной основе по мере выполнения Работ, но в любом случае до даты Уведомления о приемке. Для целей включения «исполнительной» информации Генподрядчик предоставит Подрядчику электронный вариант предоставления Генподрядчик ом чертежей.

6.5. Генподрядчик оставляет за собой право пересмотреть заверенные отчеты об испытаниях материалов и документы по сертификации строительных материалов в любое время выполнения работ

61

по месту. Подрядчик будет иметь такие документы готовыми к немедленному рассмотрению и предоставит Генподрядчик у все документы по завершению Работ.

6.6. Подрядчик будет иметь на Строительной площадке новейшие варианты всех предоставленных Генподрядчик ом чертежей, ТУ и прочей документации и вспомогательных данных в комплексе с новейшими изменениями в них. Кроме того, Подрядчик обязан вести постоянный учет всех полевых изменений с соответствующей документацией по согласованию и по завершению Работы должен внести все изменения, указанные на «исполнительных» чертежах и прочие проектные данные и предоставить требуемое количество их копий Генподрядчик у.

6.7. На всех данных, предоставляемых согласно данному Приложению, Подрядчик должен указать номер Договора и идентификационные номера позиций.

6.8. В тех случаях, когда необходимы образцы, они будут предоставляться Подрядчиком за свой счет. Такое предоставление должно осуществляться не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до момента необходимости включения представленных таким образцами материалов в любую Работу. Образцы должны подвергаться рассмотрению, а материалы, предоставляемые такими образцами, не должны производиться, поставляться на Строительную площадку или включаться в состав любой Работы без такого рассмотрения.

6.9. Каждый образец должен снабжаться этикеткой с указанием наименования Подрядчика, наименования проекта и применимых наименования марки, наименования позиции, наименования его изготовителя, наименования модели, наименования поставщика и ссылки на соответствующий чертеж, раздел технических условий и номера пункта.

6.10. Образцы, прошедшие рассмотрение, могут по усмотрению Генподрядчика быть возвращены Подрядчику для включения в Работу.

62

Раздел № 4Приложения № 3.

к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.ФОРМА

Отчет о поставке материально-технических ресурсов силами Подрядчика

Наименование объекта

Наименование Подрядчика

Номер договора

Данные из Спецификации потребности

№ п/п

Участок объекта

Шифр подраздела

проекта

Наименование работ из календарно-

сетевого графика по строительству

объекта

PID(уникальный

идентификатор заполняется

Подрядчиком)

Номенклатура МТР

Марка, тип, Гост, ТУ

Единица измерения Количество

Цена за единицу без НДС,

руб.

Стоимость без НДС,

руб.

Дата поставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

63

Размещение заказа Данные об отгрузках

ПримечаниеПоставщик (контраген

т)

№ договора с Субподрядчик

ом

Дата договора с Субподрядчико

м

Технологический срок

изготовления(месяцев)

Завод - изготовите

ль

Планируемая дата

поставки

Кол-во отгружен

о

Дата отгрузк

и (факт)

Кол-во поставлен

о

Дата поставки (факт)

Отгрузка завершена

(да/нет)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Подрядчик__________________

64

Раздел № 5Приложения № 3.

к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.ФОРМА

Утверждаю

Генеральный директор ООО «МИП-Строй № 1» (иное уполномоченное лицо)_______________________________________

Генподрядчик:ООО «МИП-Строй № 1»

Подрядчик:_______________________________________

Номер Договора_______________________________________

Объект_______________________________________

Номердокумента

Дата составления

Составление(первичное/

вторичное)

ОТЧЕТО ПРОХОЖДЕНИИ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ

Наименование контрольной точки (этапа работ)

Даты начала и окончания работ по контрольной точке согласно Договору

Фактические даты начала и окончания работ по контрольной точке

Сведения о соответствии работ требованиям Договора

Генеральный директор(иное уполномоченное лицо)Подрядчика

________________

МП

заполняется Генподрядчика в случае отказа в утверждении Отчета

Причины отказа в утверждении Отчета опрохождении контрольной точки

Подпись уполномоченного лицаГенподрядчика

66

Раздел № 6Приложения № 3.

к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.ФОРМА

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА стр. 1 из 5ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ Таблица 1

"НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

№ п/п

Наименование организаций - участников строительства

Кол

ичес

тво

отра

бота

нног

о вр

емен

и бе

з тр

авма

тизм

а,

(чел

.-час

.)С

редн

еспи

сочн

ая ч

исле

ннос

ть р

абот

ающ

их (ч

ел.)

Кол

ичес

тво

ДТП

Кол

ичес

тво

пож

аров

Несчастные случаи

Сум

ма ш

траф

ов з

а на

руш

ение

тре

бова

ний

охра

ны т

руда

, пр

омы

шле

нной

, пож

арно

й и

элек

троб

езоп

асно

сти

*(ру

б.)

Степень тяжести

Всего

Со смертельным исходом

Легкие Тяжелые

Кол

ичес

тво

не

счас

тны

х сл

учае

вК

олич

еств

о по

стра

давш

их

Кол

ичес

тво

дней

не

труд

оспо

собн

ости

Кол

ичес

тво

несч

астн

ых

случ

аев

Кол

ичес

тво

пост

рада

вших

Кол

ичес

тво

дней

не

труд

оспо

собн

ости

несч

астн

ых

случ

аев

пост

рада

вших

дней

нет

рудо

спос

обно

сти

Кол

ичес

тво

не

счас

тны

х сл

учае

в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   161    ИТОГО:

67

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА

стр. 2 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ

"НАИМЕНОВНАИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"                Таблица 2

Наименование организаций- участников строительства

Количество выявленных нарушений/Количество устраненных нарушений

безо

пасн

ой э

кспл

уата

ции

ГПМ

безо

пасн

ой э

кспл

уата

ции

сосу

дов,

ра

бота

ющ

их п

од д

авле

нием

пож

арно

й бе

зопа

снос

ти

элек

троб

езоп

асно

сти

отсу

тств

ия с

пецо

деж

ды, с

пецо

буви

и

СИ

З

обуч

ения

по

ОТ,

ПБ

( в т

ом ч

исле

ин

стру

ктаж

и)

при

пров

еден

ии р

абот

пов

ыш

енно

й оп

асно

сти

и пр

очее

(рас

шиф

рова

ть в

пр

илож

ении

)

общ

ее к

олич

еств

о на

руш

ений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ИТОГО:

68

69

70

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА стр. 3 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г.

"НИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

  Таблица 3

№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ

СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды происшествий, в результате которых произошли несчастные случаи

Дор

ожно

-тра

нспо

ртно

е пр

оисш

еств

ие

Пад

ение

пос

трад

авш

его,

в т

.ч. с

вы

соты

Пад

ение

, обр

ушен

ие, о

бвал

ы п

редм

етов

, ма

тери

алов

, зем

ли и

т.д

.

Воз

дейс

твие

дви

жущ

ихся

, раз

лета

ющ

ихся

, вр

ащаю

щих

ся п

редм

етов

и д

етал

ей

Пор

ажен

ие э

лект

риче

ским

ток

ом

Воз

дейс

твие

экс

трем

альн

ых

темп

ерат

ур, в

том

чи

сле

пож

ар, п

ерео

хлаж

дени

е

Воз

дейс

твие

вре

дны

х ве

щес

тв

Физ

ичес

кие

пере

груз

ки

Нер

вно-

псих

олог

ичес

кие

нагр

узки

Пов

реж

дени

я в

резу

льта

те к

онта

кта

с ж

ивот

ными

, нас

еком

ыми

и

прес

мыка

ющ

имис

я

Уто

плен

ие

Уби

йств

о

Пов

реж

дени

я пр

и ст

ихий

ных

бедс

твия

х

Про

чие

(рас

шиф

рова

ть в

при

лож

ении

)

  тяжесть н/с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с

1

ИТОГО:

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА стр. 4 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ

"НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

Таблица 4

№ п/п

Наименование организаций-участников

строительства

Причины происшедших несчастных случаев

Экс

плуа

таци

я не

испр

авны

х ма

шин

, ме

хани

змов

, обо

рудо

вани

я

Нар

ушен

ие т

ехно

логи

ческ

ого

проц

есса

Нар

ушен

ие т

ребо

вани

й бе

зопа

снос

ти п

ри

эксп

луат

ации

тра

нспо

ртны

х ср

едст

в

Нар

ушен

ие п

рави

л до

рож

ного

дви

жен

ия

Неу

довл

етво

рите

льна

я ор

гани

заци

я пр

оизв

одст

ва р

абот

Неу

довл

етво

рите

льно

е со

держ

ание

и

недо

стат

ки в

орг

аниз

ации

раб

очих

мес

т

Неу

довл

етво

рите

льно

е те

хнич

еско

е со

стоя

ние

здан

ий, с

оору

жен

ий, т

ерри

тори

и

Нед

оста

тки

в об

учен

ии б

езоп

асны

м пр

иема

м тр

уда

Неп

риме

нени

е ср

едст

в ин

диви

дуал

ьной

за

щит

ы

Нар

ушен

ие т

рудо

вой

и пр

оизв

одст

венн

ой

дисц

ипли

ны

Нах

ожде

ние

пост

рада

вшег

о в

сост

ояни

и ал

кого

льно

го, н

арко

тиче

ског

о оп

ьяне

ния

Уго

ловн

ые

прес

тупл

ения

Исп

ольз

ован

ие р

абот

ающ

его

не п

о сп

ециа

льно

сти

Лич

ная

неос

торо

жно

сть

Про

чие

(рас

шиф

рова

ть в

при

лож

ении

)

тяжесть н/с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с

1

71

ИТОГО:

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА стр. 5 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ

"НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

Наименование организаций - участников строительства

Количество выявленных нарушений/Количество устраненных нарушений

Плата за негативное

воздействие на окружающую среду* (руб.)

Сумма штрафов за нарушение

законодательства в области охраны

окружающей среды (размер ущерба,

нанесенного окружающей

природной среде в результате

экологических правонарушений)**

(руб.)

Обр

ащен

ие

с

отхо

дам

и пр

оизв

одст

ва и

пот

ребл

ения

Загр

язне

ние

ат

мос

фер

ного

во

здух

а

Загр

язне

ние

водн

ых

объе

ктов

Воз

дейс

твие

на

почв

у

Вли

яние

на

фло

ру и

фау

ну

Про

чие

Общ

ее к

олич

еств

о

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

72

 

ИТОГО:

73

Раздел № 7Приложения № 3.

к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.

Форма банковской гарантии

{Оформляется на фирменном бланке банка}

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. Москва {указание даты банковской гарантии}

_______________ (наименование банка, включенного в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, ОГРН, ИНН, почтовые и банковские реквизиты), лицензия ______, именуем__ в дальнейшем «Гарант», в лице __________ (должность, ФИО), действующего на основании ________ (Устава или др. документа*), извещен о том, что между_________ (наименование организации - Принципала, ОГРН, ИНН, почтовый адрес), именуемым в дальнейшем «Принципал», и Обществом с ограниченной ответственностью «МИП-Строй № 1 » (ООО «МИП-Строй № 1» ), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», заключен Договор от «__»______201_ г. № ___ на __________ (наименование работ и Объекта) (далее – Договор).

1. Условия настоящей гарантии:1.1. Гарант настоящим безотзывно и безулосвно гарантирует и обязуется уплатить

Бенефициару, по его первому требованию, сумму неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба, а также сумму неотработанного Принципалом аванса, в размере, не превышающем ________ руб., в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору, в том числе в случае невозврата Принципалом суммы неотработанного аванса по требованию Бенефициара.

1.2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.1.3. Бенефициар не может уступать права требования по настоящей банковской гарантии

третьим лицам.1.4. Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует до _______.

2. Условия выплат по настоящей гарантии:2.1. Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих обязательств

по Договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, произвести выплату по требованию Бенефициара суммы неотработанного Принципалом аванса и/или суммы неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба в размере, не превышающем размер, указанный в п. 1.1 настоящей гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления от Бенефициара требования об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии.

2.2. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в настоящей гарантии, с приложением копий следующих документов:

- платежного поручения, подтверждающего перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара (данный документ предоставляется, если требование Бенефициара связано с уплатой суммы неотработанного Принципалом аванса);

- документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии;

- претензии в адрес Принципала с указанием на нарушенные Принципалом обязательства по Договору (данный документ предоставляется, если требование Бенефициара связано с уплатой сумм неустоек, пеней, штрафов, компенсации убытков).

2.3. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту до истечения срока действия настоящей гарантии.

2.4. Предусмотренное настоящей гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая гарантия.

74

2.5. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом со дня фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара.

2.6. В случае нарушения срока выплаты по настоящей гарантии Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

3. Прочие условия:3.1. Если настоящая гарантия выдана на сумму авансового платежа и составляет более 10%

от стоимости работ по Договору, установленной на соответствующий календарный год, то сумма гарантии, указанная в п. 1.1. настоящей гарантии, может быть уменьшена пропорционально сумме отработанного Принципалом аванса до суммы в 10% от стоимости работ по Договору, установленной на соответствующий календарный год.

3.2. Настоящая гарантия подчинена законодательству Российской Федерации. Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

3.3. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.

3.4. Реквизиты и адрес Гаранта:________________________________

_____________________.(Должность уполномоченного лица Гаранта (ФИО))

* - предоставляются документы, подтверждающие полномочия по выдаче доверенности: Устав, протокол и приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность и др.

75

Раздел № 8Приложения № 3.

к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.

Порядок расчетов по выплате заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков

1. Термины и определенияВ настоящем Порядке следующие термины будут иметь значения, определяемые ниже:1.1. Банк – банк, с которым у Подрядчика или Субподрядчика заключен договор на зарплатный

проект.1.2. Дата выплаты ЗП – дата, в которую в соответствии с трудовым законодательством

Российской Федерации должна быть произведена выплата заработной платы. На дату заключения Договора под указанными датами Стороны понимают 25-ое и 10-ое числа каждого месяца. В случае изменения указанных дат у Подрядчика или Субподрядчика Подрядчик обязан представить Генподрядчика заверенные копии документов Подрядчика и/или Субподрядчика, подтверждающих установление иных сроков выплаты заработной платы (правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор или трудовой договор).

1.3. Лицевой счет – специальный лицевой счет иного неучастника бюджетного процесса, открытый Подрядчиком или Субподрядчиком в Финансовом органе в порядке, установленном приказом Департамента финансов города Москвы от 21.01.2011 № 53 «Об утверждении Порядка открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы».

1.4. Налоги и прочие платежи – налог на доходы физических лиц, отчисления во внебюджетные фонды, алименты и прочие добровольные и обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и непосредственно связанные с выплатой заработной платы.

1.5. Отчет по ЗП – информация о фактически произведенных Подрядчиком и Субподрядчиками выплатах заработной платы по согласованным Генподрядчика реестрам, предоставляемая Подрядчиком по форме Приложения № 4 к настоящему Порядку.

1.6. Порядок – предусмотренный настоящим разделом № 8 Приложения № 3 к Договору порядок расчетов по выплате заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков.

1.7. Реестр платежных поручений – реестр платежных поручений для выплаты заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков с приложением согласно формам Приложений №№ 2 и 3 к настоящему Порядку.

1.8. Сводный отчет по ЗП – сводная информация о фактически произведенных Подрядчиком и Субподрядчиками выплатах заработной платы, включающая сведения обо всех расчетах Подрядчика и Субподрядчиков по заработной плате, предоставляемая Подрядчиком по форме Приложения № 5 к настоящему Порядку.

1.9. Сводный реестр – сводный реестр на перечисление средств на выплату заработной платы по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку.

1.10. СКУД – система контроля и управления доступом – совокупность программно-аппаратных технических средств безопасности, имеющих целью ограничение и регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной территории через «точки прохода»: двери, ворота, контрольно-пропускной пункт.

1.11. Субподрядчики – все субподрядные организации, привлеченные к исполнению Договора, до уровня непосредственных производителей работ.

1.12. Табель – первичный учетный документ, используемый Подрядчиком и Субподрядчиками для ведения учета рабочего времени своих работников. Табель составляется отдельно на работников, занятых на объекте строительства, и на служащий персонал.

1.13. Финансовый орган – Департамент финансов города Москвы.

2. Предмет регулирования2.1. В соответствии с настоящим Порядком в целях обеспечения выполнения установленных

Договором требований к качеству и срокам выполнения работ и недопущения роста социальной напряженности, а также исходя из необходимости контроля целевого использования денежных средств на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности города Москвы, Стороны согласовали нижеследующий порядок расчетов по выплате заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков.

2.2. Подрядчик гарантирует Генподрядчику своевременную выплату заработной платы работникам

76

Подрядчика, а также обязуется совершать необходимые действия для обеспечения Субподрядчиками своевременной выплаты заработной платы их работникам.

3. Организационные мероприятия3.1. Подрядчик обязан обеспечить включение предусмотренных настоящим Порядком положений

во все заключаемые договоры с Субподрядчиками (включая договоры между СубСубподрядчиками).3.2. Не позднее 25 (Двадцати пяти) дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан:3.2.1. Открыть Лицевой счет. Лицевой счет открывается в целях реализации настоящего Порядка

специально для осуществления расчетов по выплате заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков, включая оплату Налогов и прочих платежей, осуществление иных расчетов по Лицевому счету не допускается.

3.2.2. Обеспечить открытие Лицевых счетов Субподрядчиками.3.2.3. Обеспечить перевод расчетов по заработной плате работникам Подрядчика и Субподрядчиков

на расчеты через банковские карты в рамках договора зарплатного проекта с Банком.3.2.4. Направить Генподрядчику реквизиты Лицевых счетов Подрядчика и Субподрядчиков, а также

заверенные копии документов, подтверждающих выполнение требований п.п. 3.1 и 3.2.3 настоящего Порядка.

3.2.5. При условии наличия введенной в эксплуатацию СКУД предоставить Генподрядчику список работников Подрядчика и Субподрядчиков, выполняющих работы на объекте строительства, для допуска на строительную площадку через СКУД; внести указанный список в информационную систему СКУД; обеспечить работников пропусками для допуска на строительную площадку.

В случае если СКУД вводится в эксплуатацию после заключения Договора, Подрядчик обязан выполнить требования настоящего пункта в течение 10 (Десяти) дней с даты ввода СКУД в эксплуатацию.

В дальнейшем Подрядчик обязан ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять Генподрядчику информацию об изменениях в указанном списке.

Предусмотренные настоящим пунктом документы предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.

Информацию о работниках, уволенных или переведенных в другое место работы, Подрядчик обязан исключать из информационной системы СКУД не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента увольнения или перевода работника.

3.3. С момента открытия Подрядчиком Лицевого счета Генподрядчик производит платежи по Договору (авансы и промежуточные платежи за выполненные работы) в части сумм, необходимых для осуществления выплаты заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков, исключительно на Лицевой счет. В остальной части платежи осуществляются на иные счета Подрядчика в соответствии с Договором.

3.4. Расходование денежных средств с Лицевых счетов допускается только на Лицевые счета Субподрядчиков последующего уровня, на расчетный счет Банка для непосредственной выплаты заработной платы работникам, а также для оплаты Налогов и прочих платежей.

3.5. Подрядчик обязуется планировать свою хозяйственную деятельность с учетом положений настоящего Порядка таким образом, чтобы обеспечить безусловное исполнение своих обязательств перед своими контрагентами и работниками, а также обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Генподрядчик не несет ответственность за убытки Подрядчика или иных лиц, вызванные неисполнением Подрядчиком своих обязательств вследствие недостаточного планирования своей хозяйственной деятельности.

3.6. Подрядчик обязуется обеспечить безусловную и своевременную выплату заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков, задействованным на объекте строительства, а также строгое соблюдение целевого назначения расходования денежных средств, получаемых на Лицевой счет, в соответствии с согласованным Генподрядчиком Реестром платежных поручений.

4. Порядок расчетов по выплате заработной платы4.1. При предоставлении документов для промежуточной приемки работ или при направлении

документов на выплату аванса в соответствии с Договором Подрядчик обязан разделить сумму выполнения/аванса на две части, одна из которых составляет сумму, необходимую для выплаты заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков, а также Налогов и прочих платежей, а вторая часть – иные затраты. На каждую часть Подрядчик оформляет отдельный счет на оплату.

Оплата суммы, необходимой для выплаты заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков, а также Налогов и прочих платежей, указанной Подрядчиком в отдельном счете,

77

осуществляется Генподрядчиком поэтапно на основании предоставляемых Подрядчиком реестров (п. 4.2 настоящего Порядка).

4.2. Подрядчик обязан два раза в месяц не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до каждой Даты выплаты ЗП предоставлять Генподрядчику на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel:

4.2.1. Заверенные копии Табеля Подрядчика и Субподрядчиков.4.2.2. Сводный реестр.4.2.3. Реестр платежных поручений.4.3. Предусмотренные п. 4.2 настоящего Порядка документы предоставляются Подрядчиком

дополнительно к иным документам, необходимым в соответствии с Договором для осуществления платежей. Предоставление предусмотренных п. 4.2 настоящего Порядка документов, а также наличие отдельного счета на оплату в соответствии с п. 4.1 настоящего Порядка является обязательным условием осуществления платежа (авансового и/или промежуточного). Установленный Договором срок осуществления Генподрядчиком платежа продлевается на срок согласования предусмотренных п. 4.2 настоящего Порядка документов. В отсутствие указанных документов или отдельного счета на оплату (п. 4.1 настоящего Порядка) и при соблюдении иных предусмотренных Договором условий осуществления платежа срок осуществления платежа, установленный Договором, начинает течь с даты согласования Генподрядчиком предусмотренных п. 4.2 настоящего Порядка документов и предоставления отдельного счета на оплату (п. 4.1 настоящего Порядка).

4.4. Подрядчик самостоятельно определяет и включает в предусмотренные п. 4.2 настоящего Порядка реестры сведения об объеме денежных средств, необходимых для выплаты заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков за соответствующий период.

4.5. Генподрядчик осуществляет проверку представленных документов, предусмотренных п. 4.2 настоящего Порядка, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения.

При наличии замечаний к представленным документам Генподрядчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику мотивированный отказ.

4.6. Генподрядчик вправе отказать в согласовании представленных документов, в том числе, но не ограничиваясь если:

4.6.1. предоставленные реестры не соответствуют Табелю и/или списку работников для допуска на строительную площадку;

4.6.2. предоставленные реестры предусматривают списание денежных средств на иные счета, чем это предусмотрено п. 3.4 настоящего Порядка;

4.6.3. сумма предоставленных реестров превышает сумму выполнения/аванса и/или сумму, выделенную Подрядчиком в отдельном счете для выплаты заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков, а также Налогов и прочих платежей, в соответствии с п. 4.1 настоящего Порядка;

4.6.4. предоставленные документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка по форме и/или формату.

4.7. В случае отказа Генподрядчика в согласовании представленных документов Подрядчик обязан устранить замечания Генподрядчика и направить документы на согласование повторно. При этом часть платежа, заявленная Подрядчиком в реестрах на выплату заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков, не выплачивается до устранения Подрядчиком замечаний к представленным реестрам. Иная часть платежа может быть выплачена в порядке, установленном Договором.

4.8. При отсутствии замечаний к предоставленным документам Генподрядчик в указанный в п. 4.5 настоящего Порядка срок согласовывает реестры и передает их Подрядчику для направления в Финансовый орган.

5. Отчетность5.1. Подрядчик обязан предоставлять Генподрядчику два раза в месяц в течение 3 (Трех) рабочих

дней с Даты выплаты ЗП Отчет по ЗП, а также Сводный отчет по ЗП на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.

6. Персональные данные6.1. Подрядчик настоящим поручает Генподрядчику обработку персональных данных работников в

целях выполнения условий Договора и настоящего Порядка.6.2. Генподрядчик вправе осуществлять с персональными данными такие действия как сбор,

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств

78

автоматизации.6.3. Подрядчик гарантирует Генподрядчику получение согласия работников Подрядчика и

Субподрядчиков на передачу и обработку персональных данных в соответствии с настоящим Порядком. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику по запросу подтверждение согласия работников Подрядчика и Субподрядчиков на передачу и обработку персональных данных.

7. Ответственность7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим

Порядком, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Порядком, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пеней и/или штрафов, соответственно).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Порядком, и устанавливается в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки.

7.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Порядком, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Порядком, Подрядчик выплачивает Генподрядчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый факт ненадлежащего исполнения обязательств.

8. Заключительные положения8.1. Генподрядчик вправе изменить формы документов и отчетов, предоставление которых

предусмотрено настоящим Порядком, а также периодичность их предоставления, направив Подрядчику письменное уведомление.

8.2. К настоящему Порядку прилагаются и являются его неотъемлемой частью:Приложение № 1 – Форма сводного реестра на перечисление средств на выплату заработной платы

(ЗП), расчетов за работы, выполненные вахтовым методом (ВМ) Подрядчикам (Субподрядчикам).Приложение № 2 – Форма реестра платежных поручений на выплату заработной платы.Приложение № 3 – Форма приложения к реестру платежных поручений на выплату заработной

платы.Приложение № 4 – Форма отчета о фактически произведенных выплатах заработной платы.

79

Приложение № 1 к Разделу № 8Приложения № 3 к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.

ФОРМА

РЕЕСТР

№ *  * от "___" ________________20__г.

на перечисление средств на выплату заработной платы (ЗП),расчетов за работы, выполненные вахтовым методом (ВМ) Исполнителям (Соисполнителям).

Коды

ИНН

ИНН организации

А

Плательщик (Подрядчик)

Организация АКПП

КПП организации

А

ИНН

ИНН организации

Б

Получатель (Исполнитель)

Организация БКПП

КПП организации

Б

К платежному поручению №   дата код титульного

списка  код вида затрат**  

№ п/ Получатель (Исполнитель,Соисполниетель)

Обязательства получателя (Исполнителя) на перечисление средств

организациям (Соисполнителям) в рамках заключенных договоров

80

п ИНН КПП Наименование Лицевой счет

Объем средств на выплату ЗП, ВМ

получателя

№ обяза-тельства***

Организация (Исполнитель, Соисполнитель)

ИНН КПП Наименование Лицевой счет

Объем средств на

выплату ЗП, ВМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1ИНН

организации Б

КПП организации

Б

Организация Б

40************** NБ X/Y1

ИНН организац

ии В

КПП организации

В

Организация В

40************** VВ (=NВ + VД)

2ИНН

организации Б

КПП организации

Б

Организация Б

40**************   X/Y2

ИНН организац

ии Г

КПП организации

Г

Организация Г

40**************

VГ (=NГ + VЕ + VЖ)

3ИНН

организации В

КПП организации

В

Организация В

40************** NВ X/Y3

ИНН организац

ии Д

КПП организации

Д

Организация Д

40************** VД (=NД)

4ИНН

организации Г

КПП организации

Г

Организация Г

40************** NГ X/Y4

ИНН организац

ии Е

КПП организации

Е

Организация Е

40************** VЕ (=NЕ)

5ИНН

организации Г

КПП организации

Г

Организация Г

40**************   X/Y5

ИНН организац

ии Ж

КПП организации

Ж

Организация Ж

40************** VЖ (=NЖ)

6ИНН

организации Д

КПП организации

Д

Организация Д

40************** NД            

7ИНН

организации Е

КПП организации

Е

Организация Е

40************** NЕ            

8ИНН

организации Ж

КПП организации

Ж

Организация Ж

40************** NЖ            

Итого по реестру:

СУММ (NБ;NЖ)   (=NБ + VВ

+ VГ)

______________________________

__________________________

______________________________Руководитель

(уполномоченное 81

лицо)(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________________________

__________________________

_______________________________(уполномоченное

лицо)(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

82

Приложение № 2 к Разделу № 8Приложения № 3 к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.

ФОРМА

СОГЛАСОВАНО     «______» __________

М П.РЕЕСТР № 1

платежных поручений на аванс по заработной плате

за январь 2019 г.__(месяц, год)Наименование Поставщика:

ООО «МИП-Строй №1»

Код, присвоен

ный Контракт

у, заключен

ному между

Подрядчиком и

Поставщиком,

при его регистра

ции в ЕАИСТ

Реквизиты договора, заключенного Поставщиком с Исполнителем, источником оплаты которого являются авансы*

Реквизиты документа- основания на оплату

договораИсполнение по

договору за счет авансов

Примечание

номер Дата

Численность рабочих

ПроектНаименование Исполнителя по договору

Код вида

затрат*

Номер и Дата

Сумма по реестру

№ 1

Наименование получателя

Наличие задолженности

На объекте

в т.ч. на площадке

Номер и дата

платежного поручения

Сумма

На начало

текущего периода

На конец текущего период

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

83

 

 

ИТОГО по

контракту

    0,00р.               0,00р.     0,00р.

ВСЕГО     0,00р.               0,00р.     0,00р.

Генеральный директор __________________________________________ ФИО

(подпись)

Главный бухгалтер __________________________________________ ФИО

(подпись)М.П.

Исполнитель:

Начальник отдела______________ __________________________________________ ФИО

(подпись)Тел.

84

Приложение № 3 к Разделу № 8Приложения № 3 к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.

ФОРМА

Период (месяц.год)

                 Начислено Удержано

Зачтено      

                       в том числе          

№ п/п

Субподрядчик

СубСубподрядчик ХХХ

уровня

СубСубподрядчик N

уровня

Объект

Код титульного списка

Договор №

ФИО

СНИЛС

Основная и

дополнительная заработна

я плата*

Вахтовый метод (суточные)

Прочие выплаты

НДФЛ, (руб.)

Прочие расчеты за сотрудников,

(руб.)

Всего удержано из заработной платы**,

(руб)

(выпла

ченные суммы

аванса

, отпускных и т.п.

)

ИТОГО

ФОТ

отчетного

периода к

выплате

Но

мер лицевого счета

работника на выплату за

Наименован

ие банк

а зарплатного

проекта(Сбербан

к, ВТБ, др.)

85

работной платы

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

Сведения по работникам ИТР

 

     

   

     

ст.13+ст.14  

ст.10+ст.11+ст.12-ст.15-ст.16    

                                                                              

Итого по работникам ИТР :                                      Сведения по рабочим

                ст   ст.1    86

.13+ст.14

0+ст.11+ст.12-ст.15-ст.16

                                                                              

Итого по рабочим:

   

                                 Итого по всем работникам:

 

                                   Сведения по работникам ИТР

              ст.13+ст.14

  ст.10+ст.11+ст.12-ст.1

   

87

5-ст.16

                                                                              

Итого по работникам ИТР :                                      Сведения по рабочим

   

   

     

ст.13+ст.14  

ст.10+ст.11+ст.12-ст.15-ст.16    

                                                              

Итого по рабочи

                                     

88

м:Итого по всем работникам СМУ 8 :

 

                                   Итого по всем работникам:

 

                                   

Генеральный директор __________________________________________ ФИО

(подпись)Главный бухгалтер __________________________________________ ФИО

(подпись)

М.П.

89

Исполнитель:

Начальник отдела______________ __________________________________________ ФИО

(подпись)

90

Приложение № 4 к Разделу № 8Приложения № 3 к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.

ФОРМА

Период (месяц.год)

 

               Начислен

оУдержан

о

Зачтено      

Номер и дата Реестра

Номер и дата п. п. на уплату

Номер и дата Реестра

 

                     

в том числ

е          

на выплату заработной платы

НДФЛ

на прочие расчеты

№ Субподрядчик

СубСубподрядчик

ХХХ уровня

СубСубподрядчик N уровня

Объект

Код титульного

Договор №

ФИО

СНИЛС

Основная и дополнительная за

Вахтовый мето

Прочие выплаты

НДФЛ, (руб.)

Прочие расчеты за со

Всего удержано

(выплаченные

суммы ав

ИТОГО Ф

ОТ отчетного периода к

Номер лицевого

Наименование

банка зарплатного пр

Номер

Дата

Номер

Дата

Номер

Дата

списка

работная плата*

д (суточные)

трудников, (руб.)

из заработной платы**, (руб)

анса,

отпускных и т.п.)

выплате

счета работника на выплату заработной платы

оекта(Сбербанк,

ВТБ, др.)

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 14 1 16 17 1 19 2 2 2 2 2 292

1 2 3 5 8 0 1 2 3 4 5Сведения по работникам ИТР

 

     

   

     

ст.13+ст.14  

ст.10+ст.11+ст.12-ст.15-ст.16    

                                                                                                      

Итого по работникам ИТР :                                                  Сведения по рабочим

93

     

   

     

ст.13+ст.14  

ст.10+ст.11+ст.12-ст.15-ст.16                

                                                                                                      

Итого по рабочим:

   

                                             Итого по всем

                                                 

94

работникам:Сведения по работникам ИТР

     

   

     

ст.13+ст.14  

ст.10+ст.11+ст.12-ст.15-ст.16    

                                                                                                      

Итого по работ

                                                 

95

никам ИТР :Сведения по рабочим

 

     

   

     

ст.13+ст.14  

ст.10+ст.11+ст.12-ст.15-ст.16                

                                                                                                      

Итого по рабочим

                                                 

96

:Итого по всем работникам :

 

                                               Итого по всем работни

                                                 

97

кам:

98

Раздел № 9Приложения № 3.

к Договору № ___________ от «____»________________2019 г.

Требования к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй № 1»;

Подрядчик: _________________;

Объект: «Строительство комплекса зданий Национального космического центра»

1. Подрядчик должен иметь лицензию ФСБ на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени секретности. Подрядчик обязан представить указанную лицензию Генподрядчику до начала выполнения работ.

2. Генподрядчик, получив соответствующее Разрешение органа государственной власти, передает Подрядчику сведения, составляющие государственную тайну, только после предъявления лицензии ФСБ на проведение работ, связанных с использованием таких сведений, а в случае отсутствия указанной лицензии, ходатайствует перед органами ФСБ о ее выдаче Подрядчику.

В случае приостановки действия или аннулирования лицензии на проведение работ, связанных с использованием государственной тайны Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Генподрядчика в письменном виде.

3. Стороны обязуются за свой счет обеспечивать сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны, как в процессе проведения работ, так и после их завершения, в том числе при досрочном расторжении Договора.

4. В случае отсутствия у Подрядчика своего режимно-секретного подразделения (РСП), Подрядчик за свой счет заключает со сторонней организацией, имеющей лицензию ФСБ на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны, договор на обслуживание по защите государственной тайны (договор заключается в процессе получения Подрядчиком лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну).

5. Подрядчик обязуется использовать сведения, составляющие государственную тайну и переданные Генподрядчиком в связи с исполнением Договора, исключительно в целях выполнения работ, предусмотренных Договором.

6. Подрядчик не вправе передавать третьей стороне (включая Субподрядчиков) сведения, составляющие государственную тайну, полученные от Генподрядчика при выполнении работ по Договору без предварительного письменного согласия уполномоченного органа государственной власти. В случае необходимости привлечения Субподрядчиков для проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Подрядчик обязан согласовать их кандидатуры с Генподрядчиком в порядке, установленном п. 2.3 Договора. Генподрядчик в таком случае ходатайствует перед органами государственной власти о передаче Субподрядчику сведений, необходимых ей в процессе выполнения совместных работ.

7. Передача и использование результатов работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в общем порядке, установленном Договором, с учетом настоящих требований.

8. Носители сведений, составляющих государственную тайну, передаются Сторонами в порядке, установленном «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1, при следующих условиях:

8.1. Наличие у Подрядчика заключенного договора на проведение совместных работ с Генподрядчиком, а у Субподрядчика договора с Подрядчиком. В договоре должны быть отражены Требования к проведению совместных работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

8.2. Наличие Разрешения от органа государственной власти на передачу сведений Подрядчику (Субподрядчику).

8.3. Наличие у Подрядчика (Субподрядчика) лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

8.4. Наличие допусков к государственной тайне, соответствующей формы у работников Подрядчика (Субподрядчика).

9. Сведения, передаваемые в ходе выполнения работ по Договору:9.1. Сведения составляющие государственную тайну РФ - отсутствуют10. Контроль за эффективностью защиты Подрядчиком государственной тайны при

проведении работ по Договору осуществляется:10.1. Органом государственной власти, разрешившим передачу сведений, составляющих

государственную тайну.10.2. Генподрядчиком - за сведениями, переданными Подрядчику (Субподрядчику).10.3. Подрядчиком – за сведениями, полученными от Генподрядчика.10.4. Субподрядчиком - за сведениями, полученными от Генподрядчика и Подрядчика.11. Подрядчик обязан обеспечить включение настоящих требований в договоры,

заключаемые им с привлекаемыми к выполнению работ по Договору Субподрядчиками.12. В случае нарушения Подрядчиком требований по защите государственной тайны,

предусмотренных Договором, Генподрядчик вправе приостановить выполнение работ до устранения нарушений, а при повторных нарушениях – отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

100

Раздел № 10 Приложения № 3

К Договору №____________от____________

Перечень поставляемого Генподрядчиком оборудования и давальческих материалов

Оборудование и материалы Подрядчиком не поставляются

101

Раздел № 11Приложения № 3.

к Договору № ___________ от «____»________________2019 гФОРМА

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ПОДРЯДЧИКА ИННПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-СУБПОДРЯДЧИКА ИНН

СПРАВКА – РАСЧЕТ С СУБПОДРЯДЧИКОМ ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ 1 2

Сумма принятых работ

Сумма выплаченного аванса

Сумма оплаченных работ

Сумма подлежащая к уплате

Раздел № 12Приложения № 3.

к Договору № ___________ от «____»________________2019 гФОРМА

Акт приема-передачи Земельного участка с адресным ориентиром:(указать адрес земельного участка)

г. Москва «___» __________ 201__ года

Общество с ограниченной ответственностью «МИП-Строй № 1» (ООО «МИП-Строй № 1» ), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора А.А. Григоряна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (указать наименование Контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора (указать ФИО руководителя Контрагента), действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 16.06.2011г. № 482-РП, в соответствии с действующим между Сторонами Договором (указать реквизиты Договора) (далее – Договор), составили настоящий Акт приема-передачи Земельного участка (далее по тексту – «Акт»):

1. ГЕНПОДРЯДЧИК передал, а ПОДРЯДЧИК принял во временное пользование земельный участок (далее – строительная площадка) (договор аренды земельного участка №___от ___ года), площадью (указать площадь в кв.м.), имеющий адресный ориентир: (указать адрес земельного участка).

2. Строительная площадка предоставляется ПОДРЯДЧИКУ для целей (указать наименование работ и Объекта).

3. Границы строительной площадки идентифицированы на прилагаемой к настоящему Акту Схеме расположения Земельного участка.

4. Строительная площадка пригодна для использования в целях, указанных в п.2 настоящего Акта. Претензий по состоянию строительной площадки ПОДРЯДЧИК к ГЕНПОДРЯДЧИКА не имеет.

5. С момента подписания Акта строительная площадка считается переданной ПОДРЯДЧИКУ во временное пользование.

6. ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право:6.1. Беспрепятственного доступа на строительную площадку с целью ее осмотра и проверки

надлежащего использования строительной площадки в соответствии с ее целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Акта.

6.2. Требовать от ПОДРЯДЧИКА устранения нарушений использования строительной площадки, ее не целевого назначения, разрешенным использованием и условиями настоящего Акта.

7. ПОДРЯДЧИК имеет право использовать строительную площадку в соответствии с назначением и условиями настоящего Акта с привлечением иных подрядных организаций.

8. ПОДРЯДЧИК обязуется: 8.1. Обеспечить соблюдение на строительной площадке требований по охране труда, охране

окружающей среды, культуре производства.8.2. Обеспечить безопасность строительных работ для окружающей территории и населения.8.3. До начала любых работ оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее

пределами в соответствии с требованиями нормативных документов. При въезде на площадку установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (Генподрядчика), исполнителя работ (Подрядчика, Субподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. Оборудовать строительную площадку пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора, обеспечить уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор, а также снег вывозить своевременно.

8.4. Организовать охрану строительной площадки.8.5. По окончании работ освободить строительную площадку от временных зданий, строений,

сооружений, ограждений и строительного мусора, осуществить работы по его благоустройству и передать Земельный участок по Акту возврата ПОДРЯДЧИКУ в надлежащем состоянии.

8.6. Не нарушать прав других землепользователей, в том числе смежных землепользователей.8.7. Обеспечивать свободный доступ на строительную площадку Представителям:

Департамента земельных ресурсов г. Москвы, ЗАСТРОЙЩИКА, ГЕНПОДРЯДЧИКА, органов государственного контроля за использованием и охраной земель. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов и т.п., расположенных на строительной площадке. При необходимости проведения на строительной площадке городскими службами и организациями аварийно-ремонтных работ, иных работ, обеспечить им беспрепятственный доступ и возможность выполнения этих работ.

9. В случае если по вине ПОДРЯДЧИКА или организаций, привлеченных им для выполнения работ на строительной площадке, ГЕНПОДРЯДЧИКУ будут предъявлены к оплате штрафные санкции за несоблюдение земельного, градостроительного, природоохранного и иного законодательства, ПОДРЯДЧИК обязан в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от ГЕНПОДРЯДЧИКА о наложении штрафа и необходимости компенсации расходов на его оплату (с приложенными к нему копиями документа о наложении штрафа, счёта на оплату штрафа и платёжного поручения об уплате штрафа) возместить сумму штрафных санкций.

10. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ГЕНПОДРЯДЧИК ПОДРЯДЧИК

_____________________

104

Раздел № 13Приложения № 3

к Договору № _________ от «____»________________2019 гФОРМА

План работ на следующий месяц

№

п/п

Наименование

Ед. изм.

Объем работ

Общая

готовность, %

Дата

начала рабо

т (план /

факт)

Дата

окончания рабо

т (план /

прогноз)

РД и сметы

План на месяц

Стоимость, руб.

Производитель

работ

План/ Факт/ чел/дн

Месяц

Раздел РД

№ локальной смет

ы

Объем

работ

Численност

ь

За единицу

Всего

1 2 3 4 5 6 7ИТОГО

неделя

1

8 9 10

11

12

13

14 ИТ

ОГО

неделя

2

ИТОГО

неделя

3

ИТОГО

неделя

4

ИТОГО

неделя

5

По проекту

Выполне

но

Остаток 1 неделя 2 неделя

 Наименование станции/перегона 

                                                               

  № строительной площадки                                                                

  Вестибюль №1                                                                

 ID: Наименование работы Базового плана

    дд.мм.гг

дд.мм.гг                                                      

ПланФактЧел

/днПланФактЧел

/днПланФактЧел

/дн  ID: Наименование работы Базового

    дд.мм.гг

дд.мм.гг

                                                     

планаПла

н                                     

Факт

                                     Чел/дн

                                     Пла

н                                     

Факт

                                     Чел/дн

                                     Пла

н                                     

   Фак

т                                     

Чел/дн

                                     

106

Раздел № 14Приложения № 3

к Договору № _________ от «____»________________2019 г

Правила составления планов работ на месяц

1. Требования к формированию плана работ на месяц

Определение: План работ на месяц – график 4-го уровня детализации, разрабатываемый в целях

осуществления руководителем строительства и инженером отдела общестроительных работ Генподрядчика, ежедневного /еженедельного контроля выполнения Подрядчиком /исполнителем работ на объектах строительства, посредством контроля недельно-суточных планов. Является основным инструментом оперативного контроля производства работ на площадке сроком на 1 календарный месяц.

Базовый план - график 3-го уровня детализации на весь законтрактованный объем работ, разрабатываемый в целях осуществления Генподрядчиком ежемесячного контроля за выполнением работ на объектах строительства посредством контроля планов работ, а также в целях анализа критического пути и обеспечения информационной поддержки при принятии управленческих решение по его сокращению.

1) Требования к формированию.

1.1. График производства работ на месяц формируется ежемесячно подрядной организацией, выполняющей строительно-монтажные работы с требуемой детализацией. В графике производства работ должны стоять подписи, ответственных руководителей и исполнителей, а также печать подрядной организации.

1.2. Работы плана на месяц должны детализировать работы Базового плана и отражать Идентификатор работ, которых они детализируют.

1.3. План работ на месяц должен быть детализирован до видов работ на отметках/захватках с выделением основного физ. объема по каждой работе плана.

1.4. В плане работ на месяц не допускается планирование работ линейным способом - равномерное распределение физ. объемов в течение месяца. Планирование работ должно осуществляться с учетом технологии в привязке к захваткам в строительстве.

1.5. Длительности единичной работы не должна превышать 14 календарных дней.1.6. Работы в плане на месяц должны быть сгруппированы согласно структуры Базового плана.1.7. В плане работ на месяц должны быть отражены:

ID работ Базового плана; начало и окончание работ по Базовому плану; наименование единичной работы; исполнитель работ; количество и единицы физического объема; численность; единичная расценка и общая стоимость; раздел рабочей документации; № локальных смет; плановые даты начала и окончания строительных и пусконаладочных работ; линейный график.

1.8. Формирование плана работ на месяц осуществляется в MS Excel.2) Требования к заполнению столбцов и полей в недельно-суточном плане.

2.1 В столбце «Наименование работ» указываются единичные 4-го уровня детализации.2.2 Столбцы «Дата начала работ» и «Дата окончания работ» являются обязательными для

заполнения. В ячейках указываются сроки выполнения единичной работы. 2.3 В столбце «Выдача РД. Раздел» указываются наименование комплекта РД. 2.4 В столбце «Выдача смет. №ЛС» указываются номер локальной сметы. 2.5 В столбце «План на месяц. Объем работ» указывается план по физ. объемам на месяц по

каждой единичной работе.2.6 В столбце «План на месяц. Численность» указывается плановое среднее количество человек в

день.2.7 В столбце «Стоимость» указываются единичная расценка за выполняемую работу и общая

стоимость к выполнению с учетом запланированных физ. объемов.2.8 В столбце «Производитель работ» указываются субподрядные организации, выполняющие

работы.

2. Требования к формированию недельно-суточного плана.

Определение: Недельно-суточный план – план на неделю, детализирующий план работ на месяц. Является

инструментом планирования выполнения работ со стороны производителя работ, а также инструментом контроля за выполнением со стороны инженеров отдела общестроительных работ Генподрядчика.

1) Требования к формированию.1.1. Недельно-суточный план формируется еженедельно начальником участка подрядной

организации, выполняющей строительно-монтажные работы непосредственно на объекте, и пересылается в формате PDF на официальную электронную почту инженера и/или руководителя строительства ООО «МИП-Строй № 1» , закрепленного за строительным участком

1.2. В недельно-суточном плане должны в обязательном порядке быть подписи ответственных сотрудников и руководителя подрядной организации, а также стоять печать подрядной организации

1.3. Наименование и порядок работ в недельно-суточном плане должны строго соответствовать наименованию и порядку работ в плане работ на месяц, частью которого является данный недельно-суточный план. При этом работы в недельно-суточном плане могут быть детализированы до отдельных операций.

1.4. В недельно-суточном плане должны быть отражены: плановая и фактическая численность рабочих и количество физического объема по

каждой единичной работе. единица измерения и количество физического объема; статус работы;

1.5. Изменение сроков выполнения работ в недельно-суточном плане относительно плана работ на месяц не допускается. Дата начала и дата окончания единичной работы должны соответствовать срокам в плане работ на месяц.

2) Требования к заполнению столбцов и полей.2.1 В поле «Наименование работ» должны указываться работы согласно утвержденному плану

работ на месяц. При этом допускается детализация работ на отдельные операции. Линейное планирование не допускается при формировании недельно-суточного плана.

2.2 В случае смещение работ по срокам и физ. объемам за неделю отклонения должны указываться в поле «отклонение на конец недели». В случае формирования недельно-суточного плана на новую неделю отклонения в днях и физ. объемах за прошлые периоды отражаются накопленным итогом в поле «отклонение на начало недели».

2.3 В поле «Дни» указывается общее накопленное отставание в днях.2.4 В поле «Объем» указывается общее накопленное отставание по физ. объемам. 2.5 В поле «Статус» должен указываться статус выполнения работ: Выполнено - Работы выполнены согласно запланированным срокам и физ. объемам; В работе - Работы выполняются согласно плану работ на месяц; Срыв - Работы не выполнены согласно по срокам или физ. объемам.

2.6 В поле «Подпись» должна стоять подпись начальника участка. Заполнение недельно-суточного плана должно осуществляться ежедневно.

108

2.7 Фактические данные по итогам недели должны быть обязательно согласованы с вышестоящим уполномоченным руководителем Подрядчика.

109

Раздел № 15Приложения № 3.

к Договору № _________ от «____»________________2019 гФОРМА

Производственная программаОбъект:№, дата договора:Вид работ:

№: Наименование: Ед. изм.:Цена за ед.изм.: Количество: Сумма:

                                 Итого:  

Подрядчик:      (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

110

Раздел № 16Приложения № 3.

к Договору № _________ от «____»________________2019 гФорма

Отчет по целевому использованию полученных авансовруб. с НДС

№ пп

Входящее платежное поручение

Контрагент/

субСубподрядчик

№ догово

ра

Дата догово

ра

Предмет

договора

Сумма договора подряда 3-го

уровняПолуча

тель платеж

а

Назначение

платежа

Всего оплачено за фактически выполненны

е работы

Остаток к оплате

(9+10+11-13-14)

№ платежно

го документа

Дата п/д

Сумма п/д

Договор, в рамках

которого был

произведено авансирован

ия

Аванс Факт

№реестра

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151                             - 2                             - …                             -

Главный Бухгалтер(наименование организации)     ФИО

ПодписьГенеральный директор(наименование организации)     ФИО

Подпись

Раздел № 17Приложения № 3

к Договору № _________ от «____»________________2019 г

Регламентпо предоставлению исполнительной документации

подрядными организациями

1. Введение1.1. Регламент по предоставлению исполнительной документации подрядными организациями

(далее – Регламент) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утверждёнными приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128.

1.2. Регламент разработан с целью упорядочивания и приведения к единообразию порядка оформления и ведения исполнительной документации, определения сроков её предоставления, состава и количества экземпляров.

1.3. Регламент определяет требования к исполнительной документации, её оформлению и комплектации, а также содержит образцы актов и иной исполнительной документации оформляемой в ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

1.4. Регламент применяется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и распространяется на всех участников строительства: застройщика, технического заказчика, лиц осуществляющих строительство.

2. Требования к количеству экземпляров и порядку предоставления исполнительной документации

2.1. Требования к количеству экземпляров и порядку предоставления комплекта исполнительной документации по завершению этапа, вида, участка работ

2.1.1. Подрядчик готовит исполнительную документацию в 6 экземплярах (2 подлинника, 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF) и передаёт Генподрядчику в комплектности по шифрам рабочей документации, допущенной «В производство работ». Подлинник исполнительной документации включает в себя: подписанные всеми участниками строительства акты, чертежи, схемы, планы, паспорта на оборудование, изделия, спецификации, ведомости учёта, паспорта качества, сертификаты, инструкции, положения, заключения, протоколы испытаний и т.д. Документы, которые оформляются в единственном экземпляре, например, паспорт изделия, его подлинник прилагается к одному экземпляру исполнительной документации, при этом ко второму экземпляру подлинника исполнительной документации прилагается заверенная Подрядчиком копия паспорта изделия. Заверение Подрядчиком документов осуществляется надписью (штампом): «Копия верна», подписью уполномоченного лица и печатью организации (допускается печать «для документов»). Заверение 2-х и более страниц осуществляется путём их прошивки, нумерации, подписи и скрепления печатью организации. Двухсторонние документы заверяются с обеих сторон.

2.1.2. Подрядчик своим приказом назначает ответственных лиц, уполномоченных на ведение и оформление, заверение копий исполнительной документации, с правом подписи реестров и сопроводительных писем, актов и предписаний, в том числе определяют адреса электронной почты для обмена информацией и документами.

2.1.3. Срок передачи исполнительной документации в комплекте определяется графиком приёма-передачи исполнительной документации, подписанным Генподрядчиком и Подрядчиком, который должен быть подготовлен в соответствии с утверждённым графиком производства работ на объекте. В случае изменения сроков производства работ или по согласованию сторон график приёма-передачи исполнительной документации подлежит корректировке.

2.1.4. Оформление и корректировку графика приёма-передачи исполнительной документации осуществляет Подрядчик, который в течение 5 рабочих дней с даты его оформления или корректировки направляет Генподрядчику на согласование.

112

2.1.5. По окончанию строительства объекта/этапа исполнительная документация в полном объеме должна быть передана Подрядчиком не позднее одного месяца после завершения работ.

2.1.6. Исполнительная документация и (или) её копия должны иметь читаемый формат, без подчисток и исправлений. Исполнительная документация, как правило, оформляется в печатном виде. Акты печатаются с использованием двухсторонней печати, а в случае превышения количества листов акта, дополнительные листы нумеруются с использованием сквозной нумерации и идентификационного номера акта. Допускается внесение изменений и дополнений в акты только в случае уведомления всех лиц, участвовавших в освидетельствовании или приёмке работ. В противном случае исполнительная документация подлежит возврату Подрядчику для её восстановления и приведения в надлежащий вид.

2.1.7. При наличии замечаний к составу, форме исполнительной документации инженер строительного контроля/исполнительной документации Генподрядчика выдаёт Подрядчику предписание со сроками устранения замечаний, но не позднее 1 (одного) месяца с даты выдачи предписания.

2.1.8. Подрядчик по истечению/до истечения срока устранения замечаний к исполнительной документации предъявляет исполнительную документацию на повторную проверку инженеру строительного контроля/исполнительной документации Генподрядчика. В случае устранения замечаний инженер строительного контроля/исполнительной документации Генподрядчика готовит акт об устранении нарушений, который также вручает под роспись Подрядчику или направляется в адрес Подрядчика на официальный почтовый, электронный адреса. В случае не устранения замечаний инженер строительного контроля/исполнительной документации Генподрядчика готовит акт об не устранении нарушений, который также вручает под роспись Подрядчику или направляет в адрес Подрядчика на официальный почтовый, электронный адреса.

2.1.9. Полученная и сформированная по количеству экземпляров исполнительная документация подлежит учёту и хранению в архиве ООО «МИП-Строй № 1».

2.1.10. Не допускается передача комплектов исполнительной документации Подрядчиком Застройщику или эксплуатирующей организации минуя ООО «МИП-Строй № 1». По согласованию с ООО «МИП-Строй № 1» Подрядчик может направить сопроводительным письмом на бланке ООО «МИП-Строй № 1» (один) комплект исполнительной документации Застройщику или эксплуатирующей организации в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Подлинник документа, подтверждающий передачу Подрядчиком исполнительной документации Застройщику, направляются в ООО «МИП-Строй № 1» в течение 5 рабочих дней с даты её передачи.

2.1.11. Приём-передача исполнительной документации с грифом «Совершенно секретно», «Секретно», «Для служебного пользования» осуществляется участниками строительства в соответствие с требованиями законодательства самостоятельно или через специализированную организацию, имеющую лицензию на соответствующий вид деятельности.

2.1.12. Приём-передача комплектов исполнительной документации в адрес ООО «МИП-Строй № 1» осуществляется Подрядчиком при наличии сопроводительного письма и сводного реестра.

2.1.13. Сопроводительные письма о приёме-передаче исполнительной документации подписываются и направляются уполномоченными приказами и доверенностями Генподрядчика и Подрядчика лицами.

2.2. Требования к количеству экземпляров и порядку предоставления комплекта исполнительной документации актам приёмки выполненных работ по форме КС-2.

2.2.1. Исполнительная документация к актам приёмки выполненных работ по форме КС-2 предоставляется Подрядчиком в бумажном и (или) электронном виде. Форма предоставления определяется руководителем строительного контроля. Согласование оформляется протоколом совещания Генподрядчика и Подрядчика.

2.2.2. Исполнительная документация передаётся Генподрядчику в 1 экземпляре в виде заверенной копии с предъявлением подлинника. Заверение копий осуществляется Подрядчиком в соответствии с п.2.1.1 настоящего Регламента.

2.2.3. Исполнительная документация в электронном виде передаётся Генподрядчику в 1 экземпляре на электронном носителе (СD диск, флэш-накопитель или жёсткий диск) с предъявлением подлинника. Передача Исполнительной документации посредством использования электронной почты не допускается.

2.2.4. Состав и объем передаваемой Подрядчиком исполнительной документации определяется инженером строительного контроля/исполнительной документации на основании проектной, рабочей документации и работ, отражённых в актах приёмки выполненных работ по форме КС-2.

2.2.5. Исполнительная документация, предоставляемая Подрядчиком в печатном и (или)

113

электронном виде, подлежит передаче инженеру строительного контроля/исполнительной документации для проверки и хранения с привязкой к шифру рабочей документации.

2.2.6. Проверка исполнительной документации, осуществляется в порядке п. 2.1.7-2.1.8 настоящего Регламента.

2.2.7. Проверенная исполнительная документация, предоставляемая к актам приёмки выполненных работ по форме КС-2, подлежит хранению у Генподрядчика и используется при приёмке комплектов исполнительной документации, предоставляемой Подрядчиком согласно п.2.1, 13.2, 13.3 настоящего Регламента.

2.2.8. Хранение и архивирование исполнительной документации в бумажном виде осуществляется на строительной площадке объекта капитального строительства в помещениях, выделенных для должностных лиц ООО «МИП-Строй № 1». Архивирование производится помесячно с привязкой к шифру рабочей документации и к акту приёмки выполненных работ по форме КС-2.

Помещение для хранения и архивирования должно отвечать требованиям пожарной, энергетической безопасности, требованиям охраны труда и техники безопасности, оснащено сигнализацией и системой оповещения. Доступ посторонних лиц должен быть ограничен.

2.2.9. Хранение и архивирование исполнительной документации в электронном виде осуществляется с использованием служебной электронно-вычислительной техники ООО «МИП-Строй № 1» . Архивирование производится помесячно с привязкой к шифру рабочей документации и к акту приёмки выполненных работ по форме КС-2.

2.2.10Предоставляемая Подрядчиком исполнительная документация к актам приёмки выполненных работ по форме КС-2, не является подтверждением приёма-передачи исполнительной документации по завершению вида, этапа, участка работ, предусмотренного п.2.1 настоящего Регламента.

3. Требования к составу и порядку заполнения исполнительной документации

3.1. Состав исполнительной документации подразделяется на:

исходно-разрешительная документация; исполнительная документация по конструкциям и внутренним инженерным системам; исполнительная документация по сетям инженерно-технического обеспечения.3.1.1. Состав исполнительной документации может быть дополнен путём внесения изменений в

настоящий Регламент, оформленным в установленном порядке. В случае необходимости, решение об изменении состава исполнительной документации принимает инженер строительного контроля ООО «МИП-Строй № 1» .

3.2. Перечень унифицированных актов, оформляемых при ведении строительства.

3.2.1. По результатам выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ оформляются актом освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и/или рабочей документацией.

3.2.2. Приёмка строительных конструкций, устранение выявленных нарушений в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляется актом освидетельствования ответственных конструкций. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и/или рабочей документацией.

3.2.3. Приёмка участков сетей инженерно-технического обеспечения конструкций, устранение выявленных нарушений в которых не возможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляется актом освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и/или рабочей документацией.

3.2.4. По результатам завершения внутренних и (или) наружных отделочных и облицовочных работ оформляется акт приемки готовых поверхностей.

3.2.5. Запись в рабочую документацию о выполнении работ в натуре вносит уполномоченное Подрядчиком должностное лицо [РД-11-02-2006].

114

4. Состав исходно-разрешительной документации

4.1. Договор подряда (субподряда) – заверенная копия;4.2. Перечень организаций, участвующих в строительстве;4.3. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства;4.4. Приказы о назначении ответственных лиц (производителей работ) за ведение работ на объекте

строительства, об осуществлении строительного контроля Подрядчика, об ответственных за веление исполнительной документации согласно п. 2.1.2 настоящего Регламента.

4.5. Квалификационные удостоверения работников юридического лица;4.6. Договоры на поставку материалов и оборудования – заверенная копия;4.7. Договор на оказание услуг (лабораторное сопровождение работ) - заверенная копия;4.8. Свидетельства о создании юридического лица, о внесении сведений в Единый государственный

реестр юридических лиц, о постановке на учёт в налоговом органе;4.9. Свидетельство о внесении привлеченной лаборатории в Государственный реестр строительных

лабораторий;4.10. Свидетельство об аттестации и (или) аккредитации лаборатории;4.11. Квалификационные удостоверения лиц, осуществляющих испытания, измерения,

обследования;4.12. Свидетельства о поверке средств измерений и испытаний и иные документы, подтверждающие

их соответствие законодательству о техническом регулировании;4.13. Проект производства работ.

5. Состав исполнительной документации по строительным работам

5.1.Общие документы: Общий журнал работ; Журнал авторского надзора; Специальные журналы (журнал входного контроля, журнал бетонных работ, журнал ухода за

бетоном, журнал монтажных работ, журнал сварочных работ и антикоррозийной защиты и др.)5.2.Акты освидетельствования ответственных конструкций;5.3.Акты освидетельствования скрытых работ;5.4.Акт приемки готовых поверхностей;5.5.Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;5.6.Акты об изготовлении контрольных образцов и протоколы испытаний применяемых

материалов;5.7.Исполнительные геодезические схемы;5.8.Таблицы эллиптичности колец на первичное нагнетание (для тоннелепроходческих работ).

6. Работы по устройству верхнего строения пути

6.1. Акты освидетельствования скрытых работ. Бетонирование жесткого основания;6.2. Акты освидетельствования скрытых работ на приёмку устройства рельсошпальной решётки пути,

раскреплённого в тоннеле и подготовленного к бетонированию;6.3. Исполнительная маркшейдерская съемка положения пути;6.4. Исполнительная маркшейдерская схема участка пути;6.5. Акты освидетельствования скрытых работ по приемке пути после бетонирования;6.6. Акты освидетельствования ответственных конструкций по приемке пути;6.7. Паспорта, сертификаты на применяемые материалы (бетон, рельсы, технические паспорта на стыки

рельсов).6.8. Паспорт линии (основные показатели линии, станции, дополнительных сооружений и устройств,

электродепо [СП 32-105-2004];6.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7. Состав исполнительной документации по внутренним инженерным системам. Раздел ОВ и ВК.

115

7.1. Вентиляция.

7.1.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы воздуховода [РД 11-02-2006];7.1.2. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство тепло-огнезащитных покрытий [РД

11-02-2006];7.1.3. Акты освидетельствования скрытых работ на закладку отверстий (в местах пересечений) [РД

11-02-2006];7.1.4. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-

2006];7.1.5. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж;7.1.6. Акт об окончании монтажных работ [СП 32.105.2004];7.1.7. Ведомость смонтированного оборудования [И 1.13-07];7.1.8. Акт индивидуального испытания оборудования [СП 73.13330.2012];7.1.9. Технический отчёт по испытаниям;7.1.10. Акт об окончании пусконаладочных работ;7.1.11. Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха) [СП

73.13330.2012];7.1.12. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;7.1.13. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD

диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.1.14. Исполнительные чертежи (схемы);7.1.15. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.1.16. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.2. Кондиционирование

7.2.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (фреонопроводы) [РД 11-02-2006];

7.2.2. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции (фреонопроводы) [РД 11-02-2006];

7.2.3. Акты освидетельствования скрытых работ на закладку отверстий (в местах пересечений) [РД 11-02-2006];

7.2.4. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];

7.2.5. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж;7.2.6. Акт об окончании монтажных работ;7.2.7. Ведомость смонтированного оборудования;7.2.8. Акт индивидуального испытания оборудования [СП 73.13330.2012];7.2.9. Технический отчет по испытаниям;7.2.10. Акт об окончании пусконаладочных работ;7.2.11. Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха) [СП

73.13330.2012];7.2.12. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;7.2.13. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD

диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.2.14. Исполнительные чертежи (схемы);7.2.15. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.2.16. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.3. Отопление, теплоснабжение

7.3.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) [РД 11-02-2006];

116

7.3.2. Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска, грунтовка) [РД 11-02-2006];

7.3.3. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.3.4. Акты освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах пересечений) [РД 11-

02-2006];7.3.5. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-

2006];7.3.6. Акты промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.3.7. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность [СП

73.13330.2012];7.3.8. Ведомость смонтированного оборудования;7.3.9. Акт об окончании монтажных работ;7.3.10. Технический отчет по испытаниям;7.3.11. Акт об окончании пусконаладочных работ / акт о готовности системы к эксплуатации [СП

73.13330.2012];7.3.12. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;7.3.13. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD

диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.3.14. Исполнительные чертежи (схемы);7.3.15. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.3.16. Акт приемки системы отопления [СП 32-105-2004];7.3.17. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.4.Водоснабжение

7.4.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) [РД 11-02-2006];

7.4.2. Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска, грунтовка) [РД 11-02-2006];

7.4.3. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.4.4. Акты промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.4.5. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность [СП

73.13330.2012];7.4.6. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-

2006];7.4.7. Ведомость смонтированного оборудования;7.4.8. Заключение лаборатории на пригодность воды для питьевых нужд;7.4.9. Акт окончания монтажных работ;7.4.10. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией; Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и/или CD диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);7.4.11. Исполнительные чертежи (схемы);7.4.12. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.4.13. Акт испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода [СП 32-105-2004];7.4.14. Акт приемки внутренних систем хозяйственно-противопожарного и горячего водоснабжения

[СП 32-105-2004];7.4.15. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.5. Канализация

7.5.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) водопровода [РД 11-02-2006];

7.5.2. Акты освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах пересечений) [РД 11-

117

02-2006];7.5.3. Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска,

грунтовка) [РД 11-02-2006];7.5.4. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.5.5. Акт испытания системы внутренней канализации [СП 73.13330.2012];7.5.6. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность на герметичность;7.5.7. Акт промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.5.8. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;7.5.9. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD

диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.5.10. Исполнительные чертежи (схемы);7.5.11. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.5.12. Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации [СП 32-105-2004];7.5.13. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.6. Ливнево-дождевая канализация

7.6.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) [РД 11-02-2006];

7.6.2. Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска, грунтовка) [РД 11-02-2006];

7.6.3. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.6.4. Акты освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах пересечений) [РД 11-

02-2006];7.6.5. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-

2006];7.6.6. Акт промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.6.7. Акт испытания системы внутреннего водостока [СП 73.13330.2012];7.6.8. Ведомость смонтированного оборудования;7.6.9. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;7.6.10. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD

диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.6.11. Исполнительные чертежи (схемы);7.6.12. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.6.13. Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации [СП 32-105-2004];7.6.14. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8. Состав исполнительной документации по внутренним инженерным системам. Электромонтажные работы

8.1. Общий обязательный перечень документов8.1.1. Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных

работ смонтированного оборудования;8.1.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-

2006];8.1.3. Акт готовности строительной части помещений к производству электромонтажных работ [И

1.13-07];8.1.4. Акт технической готовности электромонтажных работ [И 1.13-07];8.1.5. Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию [И

1.13-07];8.1.6. Ведомость изменений и отступлений от проекта [И 1.13-07];8.1.7. Ведомость смонтированного электрооборудования [И 1.13-07];8.1.8. Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ [И

118

1.13-07];Исполнительные чертежи (схемы);8.1.9. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;8.1.10. Паспорта, письма и сертификаты;8.1.11. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8.2. Дополнение для проектов ЭО

8.2.1. Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения (рабочего освещения) исполнительной документации;

8.2.2. Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения (аварийного освещения);

8.2.3. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8.3. Дополнение для проектов ЭМ, ЭТ, ЭК

8.3.1. Акты освидетельствования конструкций лотков и мостов под кабельные линии;8.3.2. Журнал прокладки кабеля [И 1.13-07];8.3.3. Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой;8.3.4. Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В [И 1.13-07];

8.3.5. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8.4. Дополнение для проектов ЭП

8.4.1. Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи [И 1.13-07]; 8.4.2. Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по

аккумуляторной батарее [И 1.13-07];8.4.3. Исполнительный чертеж заземляющего устройства ТПП (МОСГОРГЕОТРЕСТ) [ПУ7 ПТЭЭП,

И1.13-07];8.4.4. Паспорт на заземляющее устройство [И 1.13-07];8.4.5. Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств [РД 11-02-2006];8.4.6. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8.5. Пусконаладочные работы

8.5.1. Технический отчет;8.5.2. Акт об окончании пусконаладочных работ.8.5.3. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

9. Состав исполнительной документации по внутренним инженерным системам. Слаботочные системы

9.1. Сети связи

9.1.1. Акт готовности строительной части помещений к производству электромонтажных работ [И 1.13-07];

9.1.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];

9.1.3. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж;9.1.4. Протокол прогрева кабеля на барабанах (при укладке кабеля при низких температурах) [И 1.13-

07];9.1.5. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;9.1.6. Акт технической готовности электромонтажных работ с приложениями [И 1.13-07];9.1.7. Акты освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006];9.1.8. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD,

паспорта с барабанов, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика кабеля и материалов

119

(ведомости о передаче документации);9.1.9. Ведомость смонтированного оборудования [И 1.13-07];9.1.10. Кабельный журнал, оформленный в соответствии с фактически выполненными объемами

работ; 9.1.11. Акт измерения сопротивления изоляции [И 1.13-07];9.1.12. Акт измерения параметров кабельных линий [СП 120.13330.2012];9.1.13. Акт измерения сопротивления заземления;9.1.14. Исполнительный чертеж с внесенными согласованными изменениями;9.1.15. Ведомость изменений и отступлений от проекта [И 1.13-07];9.1.16. Ведомость (накладная) передачи ЗИП;9.1.17. Акт передачи смонтированного оборудования для пуско-наладочных работ [И 1.13-07];9.1.18. Отчет о проведенных пуско-наладочных работах в соответствии с согласованной методикой

проведения пуско-наладочных работ;9.1.19. Акт окончания пуско-наладочных работ;9.1.20. Лицензии на программные продукты + пароли и ключи;9.1.21. Лист программирования (карта настроек, карта IP адресов и др.);9.1.22. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания с

приложениями [СниП 3.01.04-87];9.1.23. Методика проведения комплексных испытаний;9.1.24. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования с

приложениями [СниП 3.01.04-87];9.1.25. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

9.2. Средства сигнализации

9.2.1. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ [РД 78.145-93];9.2.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-

2006];9.2.3. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж [РД 78.145-93];9.2.4. Акт о проведении входного контроля [РД 78.145-93];9.2.5. Протокол прогрева кабеля на барабанах (при укладке кабеля при низких температурах) [РД

78.145-93];9.2.6. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;9.2.7. Акт об окончании монтажных работ [РД 78.145-93];9.2.8. Акты освидетельствования скрытых работ [РД 78.145-93];9.2.9. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе или CD

диске, паспорта с барабанов, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика кабеля и материалов (ведомости о передаче документации);

9.2.10. Ведомость смонтированных приборов и оборудования [РД 78.145-93];9.2.11. Кабельный журнал, оформленный в соответствии с фактически выполненными объемами

работ;9.2.12. Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок [РД 78.145-93];9.2.13. Исполнительный чертеж с внесенными согласованными изменениями;9.2.14. Ведомость изменений и отступлений от проекта [И 1.13-07];9.2.15. Ведомость (накладная) передачи ЗИП;9.2.16. Акт передачи смонтированного оборудования для пуско-наладочных работ [И 1.13-07];9.2.17. Отчет о проведенных пуско-наладочных работах в соответствии с согласованной методикой

проведения пуско-наладочных работ;9.2.18. Акт об окончании пусконаладочных работ [РД 78.145-93];9.2.19. Техническую документацию предприятий – изготовителей;9.2.20. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания с

приложениями [РД 78.145-93];9.2.21. Методика проведения комплексных испытаний;9.2.22. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования с

приложениями [РД 78.145-93];9.2.23. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

120

10. Состав исполнительной документации по грузоподъёмным механизмам

10.1. Лифты.

10.1.1. Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта [ГОСТ 22845-85];

10.1.2. Акт проверки состояния и приемки оборудования в монтаж [ГОСТ 22845-85];10.1.3. Акт полного технического освидетельствования лифта;10.1.4. Декларация соответствия лифта;10.1.5. Паспорт лифта с приложением:

Акт освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006]; Протокол испытания рымов; Акт на сварочные работы; Протокол функционирования лифта [ГОСТ 22845-85]; Акт приемки лифта в эксплуатацию [ГОСТ 22845-85];

10.1.6. Акт технической готовности лифта [ГОСТ 22845-85];10.1.7. Сертификаты соответствия (Паспорта качества) на оборудование и материалы;10.1.8. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

10.2. Эскалаторы.

10.2.1. Паспорт эскалатора;10.2.2. Акт технической готовности эскалатора [Приказ РосТехНадзор №9 от 13.01.2014]:

Акт полного технического освидетельствования; Протокол маркшейдерских замеров установки направляющих

лестничного полотна для тоннельных эскалаторов [СП 32-105-2004]; Акт освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006];

10.2.3. Акт о возможности ввода в эксплуатацию эскалатора [Приказ РосТехНадзор №9 от 13.01.2014].

10.2.4. Сертификаты соответствия (Паспорта качества) на оборудование и материалы;10.2.5. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

10.3. Краны.

10.3.1. Проект производства работ;10.3.2. Промежуточный акт приемки кранового пути под монтаж крана [СТО НОСТРОЙ

№2.2.78-2012];10.3.3. Акт сдачи-приемки заземления кранового пути [СТО НОСТРОЙ №2.2.78-2012];10.3.4. Акт приемки в монтаж металлоконструкций и оборудования крана;10.3.5. Акт сдачи-приемки кранового рельсового пути в эксплуатацию [Приказ МПС России №

ЦРБ-278 от 04.05.94];10.3.6. Акт сдачи-приемки кранового пути в эксплуатацию [СТО НОСТРОЙ №2.2.78-2012];10.3.7. Акт сдачи-приемки крана после монтажа [ОСТ 34-13-915-85)];10.3.8. Паспорт кранового пути;10.3.9. Сертификаты соответствия (Паспорта качества) на оборудование и материалы.10.3.10. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

11. Состав исполнительной документации по противопожарной защите

11.1. Автоматические установки пожаротушения

11.1.1. Исполнительная проектная документация по всем системам;11.1.2. Ведомость смонтированного оборудования;11.1.3. Паспорта и техническая документация (этикетки, инструкции по эксплуатации и проч.) на

все оборудование систем;11.1.4. Сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и оборудование

121

(трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование, кабели и провода, приемно-контрольное оборудование и проч.);

11.1.5. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];

11.1.6. Акт об окончании пуско-наладочных работ;11.1.7. Акт проведения индивидуальных испытаний установки автоматического пожаротушения;11.1.8. Акт комплексного опробования технических средств автоматической противопожарной

защиты;11.1.9. Акт проведения входного контроля;11.1.10. Акт измерения сопротивления изоляции;11.1.11. Акт освидетельствования скрытых работ;11.1.12. Акт окончания монтажных работ;11.1.13. Акт гидравлического испытания трубопроводов установки пожаротушения;11.1.14. Акт испытания агрегатов вхолостую или под нагрузкой;11.1.15. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ;11.1.16. Акт готовности траншей к укладке трубопроводов (кабелей);11.1.17. Акт испытания арматуры;11.1.18. Акт о выявленных дефектах приборов, оборудования и агрегатов;11.1.19. Акт о готовности фундаментов;11.1.20. Акт прогрева кабелей на барабанах;11.1.21. Протокол испытания на герметичность разделительных уплотнений защитных

трубопроводов для электропроводок во взрывоопасных зонах;11.1.22. Акт испытания гидропневматической емкости;11.1.23. Паспорт на зарядку баллонов установки газового пожаротушения;11.1.24. Акт приемки установки в эксплуатацию;11.1.25. Инструкция по эксплуатации установки пожарной сигнализации;11.1.26. Инструкция по эксплуатации установки автоматического пожаротушения;11.1.27. Функциональные схемы обвязки узлов управления;11.1.28. Схема обвязки станции;11.1.29. Принципиальная схема;11.1.30. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

11.2. Монтаж технических средств пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией

11.2.1. Исполнительная проектная документация по всем системам;11.2.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-

2006];11.2.3. Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;11.2.4. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ [РД 78.145-93];11.2.5. Акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок) [РД 78.145-

93];11.2.6. Акт о проведении входного контроля [РД 78.145-93];11.2.7. Протокол прогрева кабеля на барабанах [РД 78.145-93];11.2.8. Протокол испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями на

герметичность;11.2.9. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок [РД 78.145-93];11.2.10. Акт об окончании монтажных работ [РД 78.145-93];11.2.11. Акт об окончании пусконаладочных работ [РД 78.145-93];11.2.12. Ведомость смонтированных ППКП (ППУ) и извещателей [РД 78.145-93];11.2.13. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

11.3. Огнезащита металлического каркаса здания

11.3.1. Акт освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006]:Подготовка поверхности металлоконструкции к нанесению грунтовки;Нанесение грунтовки на подготовленную поверхность металлоконструкции;

122

Нанесение огнезащитного состава на металлоконструкции каркаса здания.11.3.2. Акты приемки и испытаний строительных конструкций:

Протокол проверки качества огнезащитного состав на металлические конструкции (выполняется ГУ «СЭУ ФПС «ИПЛ»).

11.3.3. Паспорта, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, на применяемые материалы;

11.3.4. Рабочий проект на огнезащиту металлических конструкций с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с автором проекта;

11.3.5. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12. Состав исполнительной документации по сетям инженерно-технического обеспечения

12.1. Водопровод

12.1.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.1.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний;12.1.3. Акт технической приемки/Акт технической готовности;12.1.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на

территории города Москвы;12.1.5. Акты гидравлических испытаний трубопроводов и пожарных гидрантов;12.1.6. Акт на промывку трубопровода;12.1.7. Акт на прогон поршня (до Д630 мм.);12.1.8. Справка Центра технической диагностики;12.1.9. Протокол качества воды;12.1.10. Справка о приемки катодной защиты (при наличии в проекте);12.1.11. Акт на использование и сброс воды при освоении нового трубопровода (совместно с

подрядчиком);12.1.12. Акт ликвидации трубопроводов;12.1.13. Акт приемки водомерного узла;12.1.14. Акт разграничения балансовой принадлежности;12.1.15. Разрешение на водоснабжение и канализование (совместно с тех. подрядчиком);12.1.16. Справка о выполнении ТУ (или запись в акте тех. приемки);12.1.17. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.2. Канализация

12.2.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.2.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний;12.2.3. Акт приемки городской канализационной сети рабочей комиссией для получения ЗОС в

Мосгосстройнадзоре;12.2.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на

территории города Москвы;12.2.5. Акт гидравлических испытаний трубопроводов (для напорного трубопровода);12.2.6. Справка Центра технической диагностики;12.2.7. Справка о приемки катодной защиты;12.2.8. Акт на использование и сброс воды при освоении нового трубопровода;12.2.9. Акт ликвидации трубопроводов;12.2.10. Акт разграничения балансовой принадлежности;12.2.11. Справка о выполнении ТУ (или запись в акте тех. приемки);12.2.12. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.3. Дождевая канализация

12.3.1. Акты освидетельствования скрытых работ;

123

12.3.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы испытаний;

12.3.3. Акт технической готовности для приемки в эксплуатацию сооружения водоотведения;12.3.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на

территории города Москвы;12.3.5. Справка на присоединение;12.3.6. Акт ликвидации трубопроводов;12.3.7. Акт технической приемки за подписью эксплуатирующей организации (при участии

Генподрядчика);12.3.8. Справка о снятии замечаний за подписью эксплуатирующей организации;12.3.9. Справка о выполнении ТУ (или запись в акте тех. приемки);12.3.10. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.4. Теплосеть

12.4.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.4.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний;12.4.3. Сопроводительное письмо о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую

организацию;12.4.4. Акт технической приемки объекта инженерного и коммунального назначения (на основании

расшифровки, совместно с филиалом), в акте должна быть запись о выполнении ТУ в полном объеме;12.4.5. Акт о технологическом присоединении;12.4.6. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на

территории города Москвы;12.4.7. Сопроводительное письмо о передачи исполнительной документации в эксплуатирующую

организацию;12.4.8. Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта;12.4.9. Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с приложением акта о готовности к

эксплуатации тепловых сетей (развернутый акт);12.4.10. Акт осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей;12.4.11. Акт приемки в эксплуатацию дистанционного контроля трубопроводов в ППУ изоляции;12.4.12. Акт на гидравлическое испытание трубопровода;12.4.13. Акт проверки качества гидропневматической промывки трубопроводов;12.4.14. Акт проверки качества механической чистки трубопроводов;12.4.15. Исполнительная схема стыков;12.4.16. Исполнительная схема камер и павильонов с узлами трубопроводов;12.4.17. Заключения на просвет стыков и акты ВИК;12.4.18. Акт приема-сдачи монтажных и пуско-наладочных работ по телемеханизации камер-

павильонов;12.4.19. Акт ликвидации трубопроводов и павильонов;12.4.20. Акт разграничения балансовой принадлежности;12.4.21. Удостоверение сварщиков;12.4.22. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.5. Газопровод

12.5.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.5.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний;12.5.3. Акт приемки законченного строительством газопровода и сдачи его в эксплуатацию;12.5.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на

территории города Москвы;12.5.5. Акт приемки законченного строительством газопровода на право присоединения его к

действующей газовой сети;12.5.6. Акт на приемку СМР катодной защиты и схема расположения станции;12.5.7. Акт испытания газопровода на герметичность;

124

12.5.8. Строительный паспорт подземного (наземного) газопровода, газового ввода;12.5.9. Акт и справка приемки места присоединения (врезки) вновь построенного наружного

газопровода в действующий;12.5.10. Акт и справка на обрезку газопровода;12.5.11. Акт на ликвидацию газопровода;12.5.12. Акт на установку контрольных трубок;12.5.13. Акт на чеканку и герметизацию концов футляра;12.5.14. Акт проверки правильности устройства футляров для подземного трубопровода;12.5.15. Акт на продувку газопровода;12.5.16. Акт на очистку внутренней полости газопровода с использованием поршня;12.5.17. Заключение о проверке качества изоляции;12.5.18. Протоколы проверки сварных стыков;12.5.19. Удостоверение сварщиков;12.5.20. Справка о передаче исполнительной документации в полном объеме;12.5.21. Справка о выполнении ТУ;12.5.22. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.6. Электрические сети

12.6.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.6.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний бетона (при сооружении ТП) и уплотнения песка;12.6.3. Акт технической приемки;12.6.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на

территории города Москвы;12.6.5. Акты проведенных испытаний (осмотр барабана, прогрев, замеры изоляции);12.6.6. Копия кабельного журнала;12.6.7. Справка о передаче исполнительной документации в район эксплуатации;12.6.8. Акт ликвидации кабельных линий;12.6.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.7. Сети связи

12.7.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.7.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний бетона и уплотнения песка;12.7.3. Справка о выполнении ТУ;12.7.4. Акт приемки законченного строительством объекта;12.7.5. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на

территории города Москвы;12.7.6. Протоколы испытаний кабелей;12.7.7. Акт ликвидации сетей связи;12.7.8. Акт скрытых работ по форме МГТС и ведомость осмотра линейно-кабельных сооружений

связи (форма МГТС);12.7.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.8. Уличное освещение

12.8.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.8.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и

протоколы испытаний бетона и уплотнения песка;12.8.3. Справка о приемке в эксплуатацию наружного освещения;12.8.4. Акт сдачи-приемки объектов наружного освещения, построенных по лимитам

капитального строительства;12.8.5. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на

территории города Москвы (при закрытой прокладке кабелей);12.8.6. Протоколы испытаний кабелей;

125

12.8.7. Акт ликвидации уличного освещения;12.8.8. Акт ликвидируемого оборудования;12.8.9. Справка о передаче исполнительной документации в район эксплуатации;12.8.10. Акты проведенных испытаний (осмотр барабана, прогрев, замеры изоляции);12.8.11. Акт технической готовности электромонтажных работ;12.8.12. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.9. Кабели Мосэлектротранс (МЭТ)

12.9.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.9.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и

протоколы испытаний бетона и уплотнения песка;12.9.3. Акт технической приемки;12.9.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на

территории города Москвы;12.9.5. Акты проведенных испытаний (осмотр барабана, прогрев, замеры изоляции);12.9.6. Копия кабельного журнала;12.9.7. Акт ликвидации сетей кабельных линий;12.9.8. Справка о передаче исполнительной документации в район эксплуатации;12.9.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.10. Коллектор

12.10.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.10.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и

протоколы испытаний;12.10.3. Акт технической приемки;12.10.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на

территории города Москвы;12.10.5. Акты технической приемки на каждую смонтированную систему (вентиляция,

водоотведение, освещение, сигнализация, газоанализ и т.п.);12.10.6. Акт ликвидируемого участка коллектора или вентшахт с перечнем ликвидируемого

оборудования;12.10.7. Акты проведенных испытаний (только в части внутренних инженерных систем);12.10.8. Справка о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую организацию;12.10.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.11. Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУД)

12.11.1. Акт сдачи-приемки в эксплуатацию законченного строительством (реконструкцией) объекта ТСОД;

12.11.2. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории города Москвы (при закрытой прокладке кабелей);

12.11.3. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.12. Благоустройство

12.12.1. Акт приемки благоустройства;12.12.2. Исполнительный чертеж (с границами балансовой ответственности и расшифровкой

деревьев и кустарников);12.12.3. Справка о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую организацию;12.12.4. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.13. Устройство дорог

12.13.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.13.2. Паспорта, сертификаты на применяемые материалы, исполнительные схемы и протоколы

126

испытаний (керны);12.13.3. Исполнительный чертеж с указанием объемов работ и границами балансовой

принадлежности;12.13.4. Акт приемки верхнего слоя, а/б покрытия (ГКУ «Кольцевые магистрали, ГБУ

«Автомобильные дороги»);12.13.5. Акт приемки пешеходного ограждения, барьерного ограждения, тротуаров, дорожной

разметки и т.п.;12.13.6. Справка о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую организацию;12.13.7. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

13. Формирование реестров, папок и коробов исполнительной документации

13.1. Исполнительная документация формируется и передаётся Подрядчиком последовательно по результатам выполнения работ. Исполнительная документация формируется в папки на 2-х кольцах количество которых определено коробом «Делопроизводство» (размер 480*325*295). Сформированные папки укладываются в короб.

13.2. Количество папок и коробок определяются Подрядчиком самостоятельно.13.3. Образец оформления папки с 2-мя кольцами приведён в приложении 1 к настоящему

Регламенту.13.4. Образец оформления короба «Делопроизводство» (размер 480*325*295) приведён в

приложении 2 к настоящему Регламенту.13.5. В каждый короб вкладывается Сводный реестр исполнительной документации, образец

оформления приведён в приложении 4 к настоящему Регламенту.13.6. Сводный реестр исполнительной документации короба готовится Подрядчиком в 3-х

экземплярах (2 - Генподрядчику, 1 – Подрядчику с отметкой о приёме-передаче).13.7. Реестр исполнительной документации папки готовится Подрядчиком в 3-х экземплярах (2 -

Генподрядчику, 1 – Подрядчику с отметкой о приёме-передаче), образец приведён в приложении 3 к настоящему Регламенту.

127

Приложение № 1Раздел № 17

Приложения № 3к Договору № _________ от «____»________________2019 г

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПАПОК ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Торцевая часть папки Лицевая часть папки

128

Объ

ект:

(в с

оотв

етст

вии

с ли

цево

й ча

стью

)Уч

асто

к: (в

соо

твет

стви

и с

лице

вой

част

ью)

Субп

одря

дчик

: (в

соот

ветс

твии

с л

ицев

ой ч

асть

ю)

Орг

аниз

ация

, вы

полн

ивш

ая р

абот

ы: (

в со

отве

тств

ии с

ли

цево

й ча

стью

)

(шифр комплекта рабочей

документации)

Участок:

(участок, строительная площадка, наименование сооружения с привязкой к пикетам/точкам/осям)

Исполнительная / Разрешительная

Застройщик: АО «Мосинжпроект»

Подрядчик: ООО «МИП-Строй № 1»

Субподрядчик: (организация, выполняющая работы по договору с ООО «МИП-Строй № 1»)

Организация, выполнившая работы: (непосредственный

(шифр комплекта рабочей документации)

Папка

№ Папка №

АО «Мосинжпроект»

Объект: (наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)

Приложение № 2Раздел № 17

Приложения № 3к Договору № _________ от «____»________________2019 г

Застройщик:

Коробка №… Генподрядчик:Подрядчик: (организация, выполняющая работы по договору с ООО

«МИП-Строй № 1» )Организация, выполнившая работы: (непосредственный производитель работ)

Объект: (наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)

Участок: (участок, строительная площадка, наименование сооружения с привязкой к пикетам/точкам/осям)

Папка №1Папка №2Папка №3

129

Приложение № 3Раздел № 17

Приложения № 3к Договору № _________ от «____»________________2019 г

Застройщик:Генподрядчик: ООО «МИП-Строй № 1»Субподрядчик:Организация, выполнившая работы:

(организация, выполняющая работы по договору с ООО «МИП-Строй № 1» )

Объект: (наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)

Участок: (участок, строительная площадка, наименование сооружения с привязкой к пикетам/точкам/осям)

Реестр исполнительной документации Папка № ___

№ п/п Наименование документа, номер, дата. № листа

1 АОСР № 1УМ от 14.03.15г., Армирование монолитных участках УМ-2Е, УМ-14Е, УМ- 15Е с установкой опалубки 1

2 Исполнительная схема № 1УМ/2Е от 14.03.15г. 2

3 АОСР № 1/1УМ от 17.03.15г., Бетонирование монолитных участках УМ-2Е, УМ-14Е, УМ- 15Е 3

4 Исполнительная схема № 1/1УМ/2Е от 17.03.15г. 4

5 Документ о качестве № 7789 от 14.03.15г. 5

6 Акт об изготовлении контрольных образцов бетона № 1УМ 6

7 Протокол № 15-15 от 17.03.15г., на 7 сутки 7

Утвердил:

________________________________________ /_____________/ «___»__________ 20 ___г. (должность, фамилия, инициалы) (подпись)

(дата)

Приложение № 4Раздел № 17

Приложения № 3к Договору № _________ от «____»________________2019 г

Застройщик:Генподрядчик: ООО «МИП-Строй № 1»Подрядчик:Организация, выполнившая работы:

(организация, выполняющая работы по договору )

Объект: (наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)

Участок: (участок, строительная площадка, наименование сооружения с привязкой к пикетам/точкам/осям)

СВОДНЫЙ РЕЕСТРИсполнительной документации

Коробка № ___

№ п/п Наименование папки № папки

1 Разрешительная документация Папка № 1

2 Исполнительная производственная документация (Исполнительные рабочие чертежи) Папка № 2

3 Общие и специальные журналы Папка № 3

4 Исполнительная производственная документация (разделы ОС, КЖ) Папка № 4

5 Исполнительная производственная документация (раздел АР) Папка № 5

6 Исполнительная производственная документация (разделы ПЖ) Папка № 6

7 Исполнительная производственная документация (разделы ЭО, ЭМ, ОВ, ВК и тд.) Папка № 7

Утвердил:

________________________________________ /_____________/ «___»__________ 20 ___г. (должность, фамилия, инициалы) (подпись)

(дата)

131

Раздел № 18Приложения № 3

к Договору № _________ от «____»________________2019 гФОРМА

Унифицированная форма № КС-2Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99. № 100

КодФорма по

ОКУД 0322005

Графа заполняется ПодрядчикомИнвестор-Застройщик Графа заполняется Подрядчиком по ОКПО

организация, адрес, телефон, факсГрафа заполняется Подрядчиком

Подрядчик Графа заполняется Подрядчикомпо ОКПО

организация, адрес, телефон, факсГрафа заполняется Подрядчиком

Стройка Графа заполняется Подрядчиком

наименование, адресГрафа заполняется Подрядчиком

ОбъектГрафа заполняется Подрядчиком

наименование

Вид деятельности по ОКДП Графа заполняется Генподрядчиком

Договор подряда номер Графа заполняется Генподрядчиком

дата Графа заполняется Генподрядчиком

Вид операции  

Номер Дата Отчетный период

132

документа составления с поГрафа

заполняется

Подрядчиком

Графа заполняется

Генподрядчиком

Графа заполняется

Генподрядчиком

Графа заполняется

Генподрядчиком

AKTО ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Номер

Шифр расценк

и и коды

ресурсов

Наименование работ и

затрат

Единица измерени

я

Кол-во

единиц

Цена на ед. изм. руб.

Поправочные коэфф.

Коэфф. зимних удоро-жаний

ВСЕГО в базисном

уровне цен, руб.

Коэфф. пересчет

а и нормы

НР и СП

Всего в текущем

уровне цен, руб.

п/п

поз. по

смете

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Указание № рабочей сметы обязательнозаполняется Подрядчиком !!!

ИтогоГрафа

заполняется Подрядчиком

Графа заполняется Подрядчиком

СМРГрафа

заполняется Подрядчиком

Графа заполняется Подрядчиком

133

в том числе МАТЕРИАЛЫ

Графа заполняется Подрядчиком

Графа заполняется Подрядчиком

ПрочиеГрафа

заполняется Подрядчиком

Графа заполняется Подрядчиком

Итого по разделу с К=1Графа

заполняется Подрядчиком

Графа заполняется Подрядчиком

СМРГрафа

заполняется Подрядчиком

Графа заполняется Подрядчиком

в т.ч. ЗП и ЗПМ

Графа заполняется Подрядчиком

Графа заполняется Подрядчиком

в т.ч. материалы

Графа заполняется Подрядчиком

Графа заполняется Подрядчиком

ПрочиеГрафа

заполняется Подрядчиком

Графа заполняется Подрядчиком

Подписи

134

Раздел № 19

Приложения № 3

к Договору № _________ от __ ________ 20___ г.

ФОРМА

Запрос Подрядчику на предоставление данных для GPS мониторинга

№ / от . .201 г.

На № от

О необходимости

предоставления данных

для GPS мониторинга

Уважаемый ____________________ !

В связи с производственной необходимостью для своевременного контроля передвижения самосвального парка, работающего на объектах, прошу предоставить (указать наименование Подрядчика/Оператора) следующую необходимую информация:

          - номер транспортного средства;

          - марка транспортного средства;

          - тип устройства;

          - IMEI блока gps;

          - номер сим карты установленной в блоке gps.

(Дата) (Подпись) (Должность) (Ф.И.О.)

135

Раздел № 20

Приложения № 3

к Договору № _________ от __ ________ 20___ г.

ФОРМА

Форма ответа о предоставлении Подрядчиком данных для GPS мониторинга

№ / от . .201 г.

На № от

О предоставлении данных

для GPS мониторинга

Уважаемый __________________!

В ответ на ваш запрос о предоставлении данных для GPS мониторинга сообщаю следующее:

__________ "_____________"

МАРКА И МОДЕЛЬ

ГОС НОМЕР

ТИП УСТРОЙСТВА

IMEI БЛОКА GPS

НОМЕР СИМ КАРТЫ УСТАНОВЛЕННОЙ В

БЛОКЕ GPS

…………………….. …………….. …………………… …………………. ……………………………..

(Дата) (Подпись) (Должность) (Ф.И.О.)

Раздел № 21

Приложения № 3

к Договору № _________ от __ ________ 20___ г.

ФОРМА

Типовая форма № 4-М

Место для штампа

перевозчика ПУТЕВОЙ ЛИСТ

ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ ___________ №-

серия

"______"_______________ 200__ г.

Р а б о т а в о д и т е л я и а в т о м о б и л я

Режим работы ____________________

операциявремя по графику нулевой пробег,

км

показания

спидометра

время фактическое

(число, месяц, час., мин.)

____________________________ код-

Колонна _________________________ час. мин.

1 2 3 4 5 6

выезд из гаража

возвр. в гараж

Автомобиль

марка гос.№ тип

Водитель Таб.. №- Д в и ж е н и е г о р ю ч е г о, л и т р

Ф., И., О. класс марка горючегокод

марки выдано

остаток при коэффициент

измен. нормы

время работы, час.

Прицеп выезде возврате спецоборуд.

двигателя

марка гос. №

Полуприцеп 7 8 9 10 11 12 13 14

марка гос. №

Сопровождающие лица:

подписи:заправщика деж. мех. деж. мех. диспетчера

З А Д А Н И Е В О Д И Т Е Л Ю

В чье распоряжениеВремя прибытия,

час., мин.Откуда взять груз Куда доставить груз наименование груза

количество

ездок с грузомрасстояние, км перевезти тонн

15 16 17 18 19 20 21 22

Итого

Водительское удостоверение _______ проверил, задание выдал.

Выдать горючего ___________________________________ литр.

Подпись диспетчера ___________________________________

Водитель по состоянию здоровья к управлению допущен,

подпись _____________________________________________

(штамп)

Автомобиль технически исправен ____________________

Выезд разрешен, подпись деж. механика ______________

Автомобиль принял, подпись водителя _______________

При возврате автомобиль исправен

неисправен

Сдал водитель ___________________________________

Принял дежурный механик _______________________

Особые отметки

138

Оборотная сторона формы № 4-М

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ПРОСТОИ НА ЛИНИИ

Номера приложенных товарно-транспортных накладных

подпись и печать грузоотправителя

наименование код

дата и время подпись

ответственного лица начало окончание

24 25 26 27 28 29 30

ТАКСИРОВКА

ТТН в количестве штук.

(прописью)

Сдал водитель Принял диспетчер

139

подпись подпись

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЯ Зарплата

расход горючего (литров)

время в наряде, час., мин.

кол-во ездок с грузом

пробег, км перевезено

тоннвыполнено ткм

код сумма

всего

в том числе

общий в т.ч. с грузом

46 47

по норм

е

фактическ

и

в движен

ии

в простое

всегов т.ч.

на прицепах

всегов т.ч.

на прицепахвсего

под погр., разгр.по тех. неиспр.

всего сверхнормат.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Коды марок: Автомобиля Прицепам Полуприцепа-м Автомобиле-дни в работе

140

Раздел № 22

Приложения № 3

к Договору № _________ от __ ________ 20___ г.

ФОРМА

Отчет об объемах вывезенного грунта

Объект: _____________________

(МЕСЯЦ)

141

№ п/п Дата Смен

а Объект Организация Выгрузка Объём, м3 Груз Примечание

1 день грунт

2 день грунт

3 ночь грунт

4 …… …. …. ……. …… …… …..

Объект Объём план, м3

Объём факт, м3 Груз

грунт

Раздел № 23Приложения № 3

к Договору №_________ от «___» _______ 20___ годаФОРМА

Кому: _____________ (Наименование Бенефициара)

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. Москва {указание даты банковской гарантии}

_______________ (наименование банка, включенного в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, ОГРН, ИНН, почтовые и банковские реквизиты), лицензия ______, именуем__ в дальнейшем «Гарант», в лице __________ (должность, ФИО), действующего на основании ________ (Устава или др. документа*), извещен о том, что между_________ (наименование организации - Принципала, ОГРН, ИНН, почтовый адрес), именуемым в дальнейшем «Принципал», и Обществом с ограниченной ответственностью (ООО «МИП-Строй № 1»), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», заключен Договор от «__»______201_ г. № ___ на __________ (указать наименование работ и Объект) (далее – Договор).

1. Условия настоящей гарантии:1.1. Гарант настоящим безотзывно и безусловно гарантирует и обязуется уплатить

Бенефициару, по его первому требованию, сумму или суммы неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба в размере, не превышающем ________ руб., в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору.

1.2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.1.3. Бенефициар не может уступать права требования по настоящей банковской гарантии

третьим лицам.1.4. Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует до _______.

2. Условия выплат по настоящей гарантии:2.1. Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих

обязательств по Договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, произвести выплату по требованию Бенефициара суммы аванса и/или суммы неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба в размере, не превышающем размер, указанный в п. 1.1 настоящей гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления от Бенефициара требования об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии.

2.2. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в настоящей гарантии, с приложением копий следующих документов:

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии.

2.3. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту до истечения срока действия настоящей гарантии.

2.4. Предусмотренное настоящей гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая гарантия.

2.5. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом со дня фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара.

2.6. В случае нарушения срока выплаты по настоящей гарантии Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

142

3. Прочие условия:3.1. Настоящая гарантия подчинена законодательству Российской Федерации. Споры по

настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.3.2. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ

«О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.3.3. Реквизиты и адрес Гаранта:________________________________

_____________________. (Должность уполномоченного лица Гаранта (ФИО))

* - предоставляются документы, подтверждающие полномочия по выдаче доверенности: Устав, протокол и приказ о назначении на должность лица, выдавшего

доверенность и др.

143