segundo convenio modificatorio a contrato … · 2019-01-25 · fernÁndez varela loyola, director...
Post on 25-Jan-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
·.
SCJN-DGIF-CM-14-2516/17
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO A CONTRATO
SCJN/DGIF/25/12/2016 . RELATIVO AL "PROYECTO
INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
f?ODERJUDICIAL DE~ FEDERACIÓN COMEDOR EN LA AZOTEA DE UN INMUEBLE SUI'I\EMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NAOON CATALOGADO COMO HISTÓRICO y ARTÍSTICO EN LA
CIUDAD DE MÉXICO", QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LO
SUCESIVO "LA SUPREMA CORTE", REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO JORGE RUBÉN
FERNÁNDEZ VARELA LOYOLA, DIRECTOR GENERAL DE
INF.RAESTRUCTURA FiSICA, Y P.OR . LA OTRA,
ARQUITECTURA MONUMENTAL, S.A .DE C.V., EN LO
SUCESIVO "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR El! MAESTRO EN ARQUITECTURA FERNANDO
ALBERiT'O SÁNCHEZ CHÁ VEZ, EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES IDENTIFICARÁ COMO "LAS PARTES",
DE CONFORMIDAD LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.
l. El 16 de diciembre de 2016, "La Suprema Corte" y "El
Contratista" celebraron el contrato de obra pública a precios
unitarios y tiempo determinado SCJN/DGIF/25/12/2016, relativo
al "Proyecto Integral pa·ra la construcción de nuevo comedor en
la azot.ea de un inmueble catalogado como histórico y artístico
en la Ciudad de México'', al que en Jo sucesivo se denominará
"El Contrato".
11. El monto de "El Contrato" se acordó por la cantidad de
$11'670,647 .25 (once millones seiscientos setenta mil
seiscientos cuarenta y siete pesos 25/100 M.N.) más el impuesto
al valor agregado, equivalente a $1'867,303.56 (un millón cp ochocientos sesenta y siete mil entos tres pesos 56/100.
M.N.), haciendo un total 3'5 950.81 (trece millones
Página 1 de 7
.-SCJN-DGIF-CM-14-2516/17
quinientos treinta y siete mil novecientos cincuenta pesos 81/100
M. N.).
111. El plazo de ejecución de los trabajos de "El Contrato" se fijó
f?ODERJUDICLALDE ~ FE~ERACJóN en ciento veinte días naturales a partir del día hábil siguiente a SUI'I\EMA CORtE DE IUSTICIA DE lA NAOON .
su formalización y de la puesta a disposición del inmueble donde
se llevan a cabo los trabajos, iniciándose dicho plazo el 4 de
enero de 2017 y concluyendo el3 de mayo de 2017.
IV. El 2 de mayo de 2017, con fundamento a lo establecido en el
artículo 143, fracción 11, del Acuerdo General de Administración
Vl/2008, (en lo sucesivo AGA Vl/2008), "Las Partes" celebraron
el convenio modificatorio SCJN/DGIF/CONMOD-
08/04/2017/CONT -25/12/2016, para ampliar el plazo de
ejecución pactado en "El Contrato", en 30 días naturales, a partir
del4 de mayo de 2017 y concluyendo el2 de junio de 2017.
V. El Director General de Infraestructura Ffsica, con fundamento
en lo previsto en los artículos 143, fracción 11, del AGA Vl/2008 y
26, fracción X del Reglamento Orgánico en Materia de
Administración (en lo sucesivo, ROMA), y con base en el·
Dictamen Técnico de 16 de mayo de 2017, mediante Punto de
Acuerdo número DGIF/DOC/364/2017 de 23 de mayo de 2017,
autorizó la ejecución de conceptos extraordinarios, de trabajos
excedentes, así como la reducción de trabajos de obra
con~empladas en el catálogo original, con la consecuente
modificación del monto contractual original, documentos soporte
que se agregan al presente convenio y forman parte integrante
de él, e instruyó la formalización del convenio correspondiente.
VI. Durante el desarrollo de los trabajos de obra se autorizó la
ejecución de conceptos extraordinarios; de trabajos excedentes,
y la reducción de cantidades, los que en este convenio se
formalizan.
VIl. De los conceptos extraordinarios autorizados, destacan el
suministro y colocación de mu la elaboración
Página 2 de7
1
?
SCJN-DG IF -CM-14-2516/17
de 18 dados de concreto armado de conexión a la estructura
existente, la reubicación de instalaciones sanitarias y,
principalmente, la restauración de la escalera existente que va
f.'OOER JUDICIAl DE~ FEDERACIÓN SUI'HEMA CORU DE JUSTICIA OE ÍA NAOON
del tercer piso del inmueble al nivel de la azotea. Su importe
asciende a la cantidad de $730,364 .54 (setecientos treinta mil
trescientos sesenta y cuatro pesos 54/1 00 M.N.) más el 16% del
impuesto al valor agregado por la cantidad de $11 6,858.33
(ciento dieciséis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 33/100
M.N.), siendo el total de $847,222.87 (ochocientos cuarenta y
siete mil doscientos veintidós pesos 87/100 M.N.).
o
c...J . <::) VIII. El monto resultante de los trabaJOS e?<cedentes asc1ende a
~ $217,044.50 (doscientos diecisiete mil cuarenta y cuatro pesos
h 50/100, M.N.), más el 16% del impues o al vale( agregado, por
C/) (( $34,727.12 (treinta y cuatro mil setecientos veintisiete pesos
LLJ 12/100 M.N.), h~iendo un tata~ de $251,771.62 (doscientos
• cincuenta1y un mil setecieptos setenta y ~un pesos •62/1 00, M. N.),
tal comb se observa en el documento 3 del Dictamen Técnico
gue 'motivó el Punto de Acuerdo número DGJF.'lDOC/364/2017.
• IX. Por la reducción de trabajo.s, ... s.e tier e ~na monto de menos
·$651~03.05 (seiscientos cinc entq 'Y A mil trescientos tres
pesos. 05/100 M.N) más el 16% de impuesto al valor por
$104,298.49 (ciento ouatro mil doscientos ocho pesos 49/100
M.N.), siendo el total de $755,511.54 (setecientos cincuenta y
cinco mil quinientos once pesos 54/1 00 M. N.).
Derivado de lo expuesto, se suscribe el presente convenio
modificatorio, al tenor de las siguientes
D E CLA RA C IONE S
l. " La Suprema Corte" , por conducto de su representante,
declara que:
1.1. El Director General de Infraestructura Física está facultado
para suscribir el
dispuesto en los
convenio modificatorio, según lo
26 fracción X, del Reglamento
P~ain::~ ~ti.- 7
SCJN-DGIF-CM-14-2516/17
Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 10 y 143, fracción 11, párrafos diez y trece,
del AGA Vl/2008, toda vez que la intervención en la escalera es
~ooERJUDICIALDE ~FEDERACióN en un inmueble declarado histórico artístico. SUI'KEMA CORU DE JUSTICIA DE LA NAOON
o
11. " El Contratista", por conducto de su representante,
declara que:
Contrato", para quedar como sigue:
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.
SLJPKEMA COKl
'La Suprema Corte~ cuqrirá. ~or;no importe de la ejecución de la obra pública encomendada a "el Contratista", la cantidad de $11 '966, 7 53.24 (once millones novecientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y tres ·pesos 24/100 M. N.) más el impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $1 '914,680.52 (un millón novecientos catorce mil seiscientos ochenta pesos 52/1 00 M. N.), ascendiendo a un monto total de $13'881 ,433.76 {trece millones ochocientos ochenta y un mil cuatro ntos treinta y tres pesos 76/1 00 M.N.).
r(IRM.t. A • ~
·.
SCJN-DGIF-CM-14-2516/17 ,1),. ... · · ~
SEGUNDA. Modificaciones
~~Las Partes" están de acuerdo en que la modificación objeto del PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ;ui'KEMAcoKuoeJusn~IAoEl.ANAOON presente convenio se deriva de Jos siguientes montos:
Montos del Proyecto Integral para la construcción del
Nuevo Comedor en la azotea del Edificio Sede
IMP.ORTE SIN IVA r IVA ~CON IVA 1 PORCI!NTAJE
IMPORTE DEL CONTRATO S 11,670,647.25 $ 1,867,303.58 $ 13,537,950.81 100.00%
Conceptos Extraordinarios
Trabajos Excedentes
1\fenos Reducción de Trabajos
!suMA:
IMPORTE MODIFICADO-DEL CONTRATO: '
S
S
- -S
730 364 54 S 116,858.33
217,044.50 S 34,727.12
651 ,303.05 _ -$ 104,208.49
$ 847,222.87 6.26%
S 2s1,n1s2 1.86%
_-$ 75551154 - -5.58%
" 343,482.951
S 13,111,433.78 ( +) 2.54%
Los conceptos extraordinarios se desarrollarán en un plazo de
45 días naturales y serán independientes a lo consignado en el
Primer Convenio Modificatorio del "El Contrato".
CUARTA. PROGRAMAS
"La Contratista" se obliga a presentar a "La Suprema Corte" el
programa calendarizado de trabajo ajustado conforme a lo
establecido en este convenio, a la fecha de su firma, documento
que se agrega a este instrumento jurídico y forma parte
integrante de él.
QUINTA. GARANTÍAS.
"La Contratista': se obliga a mantener
anticipo y cumplimiento entreg
motivo de "El Contrato".
entes las fianzas de
•n.r•oi"T"\a Corte" con
Página S de7
i
SCJN-DGIF -CM-14-2516/17
Para efectos de lo establecido en la presente Cláusula, "La
Contratista" deberá notificar a la afianzadora la modificación al
monto de "El Contrato", en términos del presente convenio a
~ooERJUDICIAl DE LA FEDERACióN efecto de que continué vigente con el monto actualizado. SUI'IIEMA CORU DE lUSTICIA PE LA NAOON
o
Conforme a la cláusula primera, el mqnto del importe contratado
que se modifica, asciende a la cantidad de $11'966, 753.24 (once
millones novecientos sesenta y seis mil setecientos cin~uenta y
tres pesos1 24/100 M N'.) más ~1 impuasto al valor agregado,
rep~sentando un 2.54% ~e atfrñeoto respecto del monto - "-' -<-...... ao~iginalmente contrat'a"do ~-:·PSr .Lo que- fa f anza. de cumplimiento
<:) debel¡á gar.antizarK:~ste i~orte"'Lo ar¡ erior conforme a los
~ art~o~~~s.~~~1~~) dé~';t~{o pá~o del AGA Vl/2008
f-:. y al 166.'~J l<i'SéY ~ ~~~*~~r¡¡~~de~ ro~e Fianzas.
(/) ( { ( ~ ~ ( (u~" \ \j ~'\ "' \.' \\ \ L.LJ Bry féfm~f'1os'!fe la C\a~spla 'Cuan~d' t~ ins) rul)lento jurídico,
L1"Jazo de ejedlJc~a. de\'lqs t a~,ajos ~rá el jndicado en el
• (yrolgrn~a cale(1dtr(~o at~t~o, ~o o qLe la póliza de
re .... s~'on,.sat5mdad civil previs~~J.atnsufa Dt'CtrvlA TERCERA.
GARt(NTÍA DE R~RONSA . Ll0J1~ .CIV~L ,P~R DAÑOS A , ~~ .1 1
;. TE~€ EROS de "El~ · ntrató" dE¡~>:er~--c"orre'S~c:mder al mismo. o._.: ,~, \ 1 1~ • '
-![ a cCZnt,iatlsta ' de~rá P.r.erentart ~...1 L Suprema Corte" el
J
- - ' \ 1 ...... .. ' C:f,FS endqso respectiv,p
1¡¡ara 1~misió1~ del dictamen legal
. '~-correspondTente:- ~ ~
SEXTA. ANEXOS
Se agregan al presente convértio y fotm r', parte integrante de él
y, en consecuencia, de "El Contrato":
l. Punto de Acuerdo número DGIF/DQC)364/201 7, relativo al
"Proyecto Integral para la construcción del nuevo comedor en
la azotea de un inmueble catalogado como histórico y artístico
j en la Ciudad· de México" de 23 de mayo de dos mil diecisiete. . rp
11. Dictamen Técnico
DG 1 F /DOC/364/2017.
e Acuerdo número
P~ain~ ,; ÓoP 7
SCJN-DGIF-CM-14-2516/17
111. Programa calendarizado ajustado.
SÉPTIMA. RATIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE "EL
~_JODER JUDICIAL DE~ FEDERACIÓN CONTRATO". SVI'IiEMA COiiU OE JUSTICIA DE LA NAOON
"El Contrato" continuará surtiendo plenos efectos en lo que no se
oponga al presente documento jurídico modificatorio.
Leído que fue el presente convenio modificatorio, y enteradas las
partes de su contenido, fuerza y alcances juridicos, lo firman en
tres tantos al margen y al calce, en la Ciudad de México, el tres
de octubre de dos mil diecisiete.
Rubén Fernández u§••a•~ Loyola
eral de Infraestructura Fisica
Ar . Ped artínez Ornelas Subdirector General Técnico
. Dirección General de Infraestructura Física
M. en Fernando Sánchez Cháve~
Representante Leg'l de Arquitectura Monumental, S.A.
de C.V.
Arq Rogelio Rodríguez Mora Director de Obras y
Construcciones Dirección General de Infraestructura Física
(Administrador de "El Contrato" y del presente convenio modificatorio)
Página 7 de7
. . .
ANEXO 1
·' ..
OFICIAL(A MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA F(SJCA
NÚMERO DGIF/DOC/364/2017
PüllfJt JUDICIAL DP. LA FEDERACIO~
SL'PREMA CORTE DE JVSTICIA DELANACIO~
Ciudad de México. a 23 de mayo de 2017
PUNTO DE ACUERDO
ARQUITECTO JORGE R. FERNÁNDEZ VARELA LOYOLA
ASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN
DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES
ADICIONALES, AS( COMO REDUCCIÓN DE
CANTIDADES EN EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMEDOR EN LA
AZOTEA DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y PARA LA
ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICA TORIO
RESPECTIVO.
l. ANTECEDENTES
1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribió con la
empresa Arquitectura Monumental. S.A. de C.V .• el contrato de
2.
obra a precios unitarios y tiempo determinado número J.? SCJN/DGIF/25/12/2016. relacionado con el Proyecto lntegral\...2.:."
para la construcción del nuevo comedor de la azotea de
Edificio Sede del Alto Tribunal, el16 de diciembre de 2016. é(' Dicho contrato se pactó por un monto de $11'670,647.25 (once t millones seiscientos setenta mil seiscientos cuarenta y siete
pesos 25/100 M. N.) más IV A. equivalente a $1'867.303.56 (un
millón ochocientos sesenta y siete mil trescientos tres pesos
56/100 M.N.). haciendo un total de $13'537.950.81 (trece
millones quinientos treinta y siete mil novecientos cincuenta
pesos 81/100 M.N.).
..
OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
NÚMERO DGIF/DOC/364/2017
PODER JUDICIAL DB LA FEDERACI0:-1
Sl'PREMA COR11! 00 JlJSnCIA DE LANACI0:-1
3. El 2 de mayo de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y Arquitectura Monumental, S.A. de C. V., celebraron
convenio modificatorio en plazo número
SCJN/DGIF/CONMOD-08/04/2017/ CONT-25/12/2016, lo que
determinó la conclusión del plazo de contrato al 2 de junio de
2017.
11. DICTAMEN TÉCNICO
Con fecha 16 de mayo de 2017, el Supervisor Interno, ingeniero
arquitecto Alejandro Carrillo Pérez emitió Dictamen Técnico
mediante el cual se avala la conveniencia, oportunidad y necesidad
de realizar conceptos extraordinarios fuera del Catálogo qe
Conceptos Original, y de cantidades adicionales y reducción de
cantidades señaladas en el Catálogo de Conceptos Originales, del
contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado número
SCJN/DGIF/25/12/2016, relacionado con el Proyecto Integral para
la construcción del nuevo comedor de la azotea de Edificio Sede
del Alto Tribunal.
El referido Dictamen avaló lo siguiente:
A. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
Como parte de los trabajos de obra del contrato,
';) se (
determinaron nuevos alcances que constan de diversos
conceptos extraordinarios, entre los cuales destaca la
restauración de la escalera existente que va del tercer nivel a
la azotea del Edificio Sede.
Este nuevo alcance, no contemplado en el proyecto original,
requiere de un término de ejecución de 45 días naturales.
... .,
PODBR JUDICIAL DE LA FEDF.RACION
SUPREMA CORm 00 JUSTICIA 00 LA NACION
OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
NÚMERO DGIF/DOC/364/2017
Adicionalmente, durante la ejecución de los trabajos se han realizado
adecuaciones al proyecto, con la finalidad de mejorar la funcionalidad
y el mantenimiento futuro de algunas instalaciones, tales como
trampas de grasa y coladeras de piso.
El importe que representan los conceptos extraordinarios asciende a
la cantidad de $730,364.54 (setecientos treinta mil trescientos
sesenta y cuatro pesos 54/100 M.N.) más el 16o/o del IVA, por la
cantidad de $116,858.33 (ciento dieciséis mil ochocientos cincuenta
y ocho pesos 33/100 M.N.), siendo el total de $847,222.87
(ochocientos cuarenta y siete mil doscientos veintidós pesos 87/100
M.N.), lo que representa el6.26% del monto total del contrato.
eJ.? B. TRABAJOS EXCEDENTES
Durante el desarrollo de los trabajos indicados en el catálogo de
conceptos original, las cantidades de algunos de ellos superaron las
señaladas en dicho catálogo. Estas cantidades han sido conciliadas O con la contratista y alcanzan el monto de $217,044.50 (dosciento~ diecisiete mil cuarenta y cuatro pesos 50/100, M.N.), más el16% del
impuesto al valor agregado, por $34,717.12 (treinta y cuatro mil
setecientos diecisiete pesos 12/100, M.N.), haciendo un total de
$251,771.62 (doscientos cincuenta y un mil setecientos setenta y un
pesos 62/100, M.N.), representando el1.86°/o del monto contractual.
'\~ ' \
..
OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FfSICA
NÚMERO DGIF/DOC/364/2017
f>ODE.R JUDICIAL DE LA fiiDERACIO!II
Sl'PRE.\IA CORro 00 JUS11CIA OELANACIO:'!i
C. REDUCCIÓN DE CANTIDADES
Para el caso de la reducción de cantidades, estas se originan,
en algunos casos, por cambios realizados durante la ejecución
de los trabajos y, en otros, debido a que se alcanzaron las
cantidades requeridas para la realización completa del
concepto de obra de que se trate. El importe de estas
reducciones asciende a la cantidad de $651,303.05
(seiscientos cincuenta y un mil trescientos tres pesos 05/100
M. N.) más el IVA, por $104,208.49 (ciento cuatro mil
doscientos ocho pesos 49/100 M. N.), siendo el total de
$755,511.54 (setecientos cincuenta y cinco mil quinientos
once pesos 54/100 M.N.), lo que implica una disminución del
5.58% del valor total del contrato.
D. RESUMEN
Lo señalado anteriormente se resume en el siguiente cuadro:
Montos del Proyecto Integral para la construcción del
Nuevo Comedor en la azotea del Edificio Sede
CONCEPTO IMPORTE SIN IVA IVA IMPORTE CON IVA PORCENTAJE
IMPORTE DEL CONTRATO $ 1116701647.25 $118671303.56 $ 1315371950.81 100.00%
" Conceptos Extraordinarios $ 730,364.54 $ 116,858.33 $ 847,222.87 6.26%
Cantidaes adicionales a las de $ 217,044.50 $ 34,727.12 $ 2s1.n1.62 1.86% Catálogo Original Wlenos Reducción de -$ 651,303.05 -$ 104,208.49 -$ 755,511 54 -5.58% Cantidades
lsuMA: 1 s 2961105.991 s 471376.961 s 3431482.951
IMPORTE MODIFICADO DEL S 11 966 753 24 s1 1 680 52 $ CONTRATO: 1 1 . 19 41 • 1318811433.76 ( +) 2.54 •,<,
PüDER JUDICIAL DB U FEnERACION
SUPREMA CORro DE JlJS11CIA DB LANACION
OFlCIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
NÚMERO DGIF/DOC/364/2017
E. PRONUNCIAMIENTO Y DICTAMEN TÉCNICO DEL
SUPERVISOR INTERNO
El supervisor interno, al avalar el Dictamen Técnico concluyó
lo siguiente:
Respecto de los conceptos extraordinarios, ''se dictamina la
necesidad, oportunidad y conveniencia de los conceptos
y cantidades extraordinarios que se ha presentado ... ".
Por lo que se refiere a las cantidades adicionales, ''se
dictamina la necesidad, oportunidad y conveniencia de los
conceptos y cantidades adicionales que se ha
presentado".
Referente a la reducción de cantidades, "se dictamina la
necesidad, oportunidad y conveniencia de la reducción de
cantidades que se ha presentado". dJ En virtud de lo señalado, el Supervisor Interno manifestó que
"a mi leal saber y entender que las relaciones de
conceptos extraordinarios, cantidades adicionales, así
COmO de reducción de Cantidades de trabajOS que S~ a presentan están debidamente justificados por las·/
necesidades propias de la obra, por lo que se dictamina
su procedencia".
El Dictamen Técnico que avala la conveniencia, oportunidad y
necesidad de realizar las modificaciones que en este
documento legal se refieren, se agrega a este Punto de
Acuerdo y forma parte integrante de él, como si fueran uno,
considerando a los documentos que sustentan el contenido de '
dicho Dictamen Técnico. \
pODER JlJUICIAL Dll. LA l'll.DERACI0:-1
SL'PR.EMA CORTE DE JUS'nCIA DI!LANACION
OFICIAL(A MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA F(SICA
NÚMERO DGIF/DOC/364/2017
111. FUNDAMENTO JURÍDICO
A. En términos de lo establecido en los párrafos cuarto, séptimo
y último de la fracción 11 del artículo 143 del AGA Vl/2008,
corresponde al responsable de la Supervisión Interna
pronunciarse respecto de los conceptos extraordinarios, así
como en la adición o reducción de cantidades, y emitir
dictamen técnico que los avale.
B. Conforme lo señala el inciso a) del cuarto párrafo de la fracción
11 del articulo 143 del AGA Vl/2008, será responsabilidad del
Director General de Infraestructura Frsica autorizar las
modificaciones a los conceptos o cantidades, cuando éstas no
rebasen el 15% del monto originalmente pactado.
C. El párrafo décimo de la fracción 11 del artículo 143 del AGA
Vl/2008 establece que las modificaciones al plazo serán
independientes a las del monto de los contratos.
D. Es responsabilidad de la Dirección General de Infraestructura
Física, en términos de lo consignado en el párrafo décimo
tercero de la fracción 11 del artículo 143 de AGA Vl/2008, ('i; autorizar las modificaciones en cuanto al monto y plazo cuando (
los trabajos se refieren a la restauración del edificio Sede, que
es un inmueble histórico y, por la naturaleza de la obra no es t posible determinar la totalidad de las cantidades de trabajo y,
por consecuencia del programa de ejecución.
En razón de lo expuesto, se someten a la consideración del Director~ General de Infraestructura Física Jos siguientes
.. "
OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
NÚMERO DGIF/DOC/364/2017
PODER JUDICIAL DE LA FPllERACIO;I/
Sl.'PREMA COR'rn DE JUS11CIA DHLA~CION
IV. PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza la ejecución de conceptos extraordinarios,
fuera del catálogo de conceptos original; la ejecución de cantidades
adicionales así como la reducción cantidades, en los términos
establecidos en el presente Dictamen Técnico y Punto de Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Subdirección General de Contratos
proceda a la elaboración del Convenio Modificatorio
correspondiente, en los términos planteados en el presente
Dictamen Técnico y Punto de Acuerdo.
lng. Arq. Alejan
SUPERVISÓ
. Rogelio Rodríguez Mora
Director de Obras y Construcciones
PRESENTA
Subdirector General Técnico
REVISÓ
ADrd~l~~ Juárez
Subdirector de O~as Foráneas ••
AUTORIZA
Arq. Jorg R. Fernández Varela Loyola
Director G neral de Infraestructura Física
" • • 1
ANEXO 11
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREJM CORTE DE JVSnCIA DE LA NACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIAlÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS FORÁNEAS
Ciudad de México, a 16 de mayo de2017
DICTAMEN TÉCNICO
MEDIANTE EL CUAL SE ANALIZA LA CONVENIENCIA DE REALIZAR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, TRABAJOS EXCEDENTES Y REDUCCIÓN DE TRABAJOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVO AL "PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COMEDOR EN LA AZOTEA DE UN INMUEBLE CATALOGADO COMO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO".
1.- ANTECEDENTES:
A. Con fecha 16 de diciembre del 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la empresa Arquitectura Monumental S.A. de C.V. suscribieron el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado número SCJN/DGIF/25/12/2016, relativo al "Proyecto integral para la construcción de nuevo comedor en la azotea de un inmueble catalogado como histórico y artístico en la Ciudad de México".
B. En términos de la Cláusula Segunda del contrato, su monto asciende a $11'670,647.25, más IVA por $1'867,303.56, haciendo un monto total de $13'537,950.81 .
C. El plazo de ejecución acordado originalmente fue de 120 dras calendario, del 4 de enero al 3 de mayo de 2017.
D. Con fecha 2 de mayo de 2017, las partes suscribieron el convenio número SCJN/DGJF/CONMOD-08/04/2017/CONT-25/12/2016, en el que se acordó prorrogar el plazo de ejecución del contrato original en 30 dras calendario, mismos que corren del4 de mayo al2 de junio de 2017.
11.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:
Se han incorporado algunos alcances nuevos al contrato, tales como la restauración de la escalera de acceso existente que sirve de comunicación del tercer nivel a la azotea del inmueble, donde se ubica el nuevo comedor.
Además se ha requerido la ejecución de otros conceptos extraordinarios en beneficio del proyecto, mismos que se relacionan y dictaminan a continuación:
Dictamen de conceptos extraordinarios, trabajos excedentes y reducc16n de trabajos, relacionadas con el Contrato. SCJN/OGIF/25/12/2016 Página 1
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS FORÁNEAS
PODER JUDICIAl. DE LA FI!DERACION SUPREMA CORTE Of JVS nCIA OE LA NACIÓN
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:
EXT·01
EXT· OZ
Concepto
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BlOCK HUECO
12X20X<IO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4
ACABADO COMUN, (SUSTITUYÓ EL BlOCK MARCA HEBEL
ESPECIFICADO EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS!. INCLUYE .
ElEVACIONES CON MAlACATE, ACARREOS HORIZANTAW A 40 MTS. MANIOBRAS NECESARIAS, ACARREO DE MATERIALES,
MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA E.IECUCION,
MANO DE OBRA ESPECIAUZADA EN HORARIO NOCTURNO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA MI:NOR.
REPEllADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 2.S CMS
DE ESPESOR SOBRE MURO DE BLOCK HUECO, PARA RECIBIR
ACABADO FINAL. INClUYE: ANDAMOS, ElEVACIONES CON
MAlACATE, ACARREOS HORIZANTALES A 40 MTS. MANIOBRAS
NECESARIAS, ACARREO DE MATERIALES, NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA ESPECIAUZADA EN
HORARIO NOCTURNO, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.
EMBOQUlllADO REPEllADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
1:4 DE Z.S CMS. EN CANTOS DE MURO DE BlOCK HUECO, PARA
RECIBIR ACABADO FINAt. INCLUYE: MADERA DE Za. EN
ARISTAS COMO REGIA, PERROS DE VARillA DEL NO. 3,
EXT·03 ANDAMIOS, ElEVACIONES CON MAlACATE, ACARREOS
HORIZANTALES A 40 MTS. MANIOBRAS NECESARIAS, ACARREO
DE MATERIALES, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION, MANO DE OBRA ESPECIAUZADA EN HORARIO
NOCTURNO, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.
DESV[O DE INSTAlACIÓN HIDRÁUUCA EN EJE 7·B A BASE DE
TUBERfA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" A UNA DISTANCIA DE 75
CMS (PARA PERMmR COlAR UNA BASE DE CIMENTACIÓN).
INClUYE : ELEVACIONES CON MAlACATE, ACARREOS
HORIZANTALES A 40 MMTS. MANIOBRAS NECESARIAS,
ACARREO DE MATERIALES, MATERIALES NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA ESPECIAUZADA EN
HORARIO NOCTURNO, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC HELVEX NAOP T2F· P
BLANCO SUSPENDIDO PARA MUROS INClUYE ElEVACIONES
CON MALACATE, ACARREOS HOR!ZANTAW A 40 MMTS.
MANIOBRAS NECESARIAS, ACARREO DE MATERIALES,
EXT·OS ElEVACIONES, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION, MANO DE OBRA ESPECIAUZADA EN HORARIO
NOCTURNO, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.
APERTURA DE CAPA DE COMPRESIÓN SOBRE lOSA DE AZO TEA
PARA El DESPlANTE DE COLUMNAS HASTA ENCONTRAR LA
LOSA DEL ler NIVEL O APOYOS (ESTRUCTURA METAUCA) DE
lAS COLUMNAS EN El NIVEl INFERIOR, DIMENSIONES 0.50 •
O SO mis. APROX. CADA UNO. INCLUYE : CORTES CON
EXT·06 DISCO, ACOPIO DE MATERIAt. ACARREOS HORIZANTALES A 40
MMTS.REnRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANIOBRAS
NECESARIAS, ACARREO DE MATERIALES, MATERIALES
NECESARIOS PARA SU CORRECTA E.IECUCION, MANO DE OBRA
ESPECIAUZAOA EN HORARIO NOCTURNO, EQUIPO Y
HERRAM'ENTA MENOR.
APERTURA DE 8 CALAS EN MUROS, tOWMNAS Y PRrTILES EN
AZOTEA, EJES: 5-B. 4-G, 4-E Y l·E. INCluYE : ACOPIO DE
MATERIAl. DESCENSO DEl MISMO CON MALACATE, ACARREOS
00_0 7
HORIZANTALES A 40 MMTS ACARREOS Fl.lt:RA DE LA OBRA,
MANIOBRAS NECESARIAS, ACARREO DE MATERIALES
NECESARIOS PARA SI) CORRECTA EJECUOON, MANO DE OBRA
ESPECIAUZADA EN HORARIO NOCTURNO, EQUIPO Y
HERRAMIENTA MENOR.
M2 322..55 S 424.43 S
M2 5S9.03 S 279.32 S
ML 184.00 S 254.14 S
PZA 1.00 S 405.93 S
PZA 500 S 4,897 39 $
PZA 18.00 S 230.36 S
CAlAS 4.00 S ll0-36$
Ciudad de México, a 16 de mayo de2017
136,899.90
156.141.26
46,890.56
405.93
24,486.95
4,146.41
Dlttamen del Concepto
SE DICTAMINA QUE EL CAMBIO SOLICITADO POR LA CONlRAnSTA ES
CONVENIENTE Y OPORTUNO POR LOS TIEMPOS DE SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DEL MURO HEBEL. PROPUESTO EN LA LICITACION
SE DICTAMINA QUE EL CONCEPTO DE
APLANADO SOLICITADO POR LA CONlRAllSTA ES CONVENIENTE Y OPORTUNO PARA LA COLOCACION
DE ACABADO FINAL DE LAMeR IN DE CERÁMICA EN MUROS DE BLOCK
SE DICTAMINA QUE EL CONCEPTO DE EMBOQUILLADO DE VANOS DE
VENTANAS Y PUERTAS ES NECESARIO, CONVENIENTE Y
OPORTUNO PARA LA COLOCACION
OE LA CARPitm:RIA DE PUERTAS Y CANCELERIA DE VENTANAS,
SE DICTAMINA QUE EL CONCEPTO PARA DESVIAR INSTALACIÓN HDRÁUUCA ElCISTENTE ES
CONVENIENTE Y NECESARIO PARA LA COLOCACIÓN OE UN DADO OE
EMPOTRE DE LAS COLUMNAS DE LA PLATAFORMA OI!L COMEDOR
SE DICTAMINA QUE EL CONCEPTO PARA ELIMINAR EL WC DE SALDA DE PISO POR UNO DE SALDA OE PAREO
ESTO PERMITIRA COLOCAR LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LOS SERVICIOS DE WC DEL COMEDOR.
SE DICTAMINA QUE EL CONCEPTO EXtRAORDINARIO DE ABRIR CAJA OE LOSA D! AZOTEA ES CONVENIENTE Y
NECESARIA PARA ALOJAR EL EMPOTRE OE LOS DADOS OE CONCREtO QUE RECIBEN LAS
COLUMNAS DE LA PLATAFORMA DEL COMEDOR.
SE DICTAMINA QUE EL CONCEPTO EXIRAOROINARIO OE CALAS, ES
CONVENIENTE, NECESARIO Y 921.44 OPORTUNO PARA DESCRUSRIR LA
ESTRUCTURA ORIGINAL DEL INMUEBLE Y DISEÑAR U U NIÓN CON
E/ vv• ,-')R.
o:ctamen de conceptos extraordinarios, trabajos excedentes y reducción de trabajos. relacionadas con el Contrato. SCJN/DGIF/25/1212016 Página 2
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS FORÁNEAS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTI! DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Concepto
SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROlAS DE ALUMINIO DE 30 CMS PARA TIIANSPORTAR 8 HILOS O CAIIlES DE 500 KCM
QUE CORREN DESDE lA SU8ESTACION HASTA lA AZOnA, UNA
PARTE POR SÓTANOS DEL EDIFICIO Y OTRA POR El DUCTO DE
INSTAlACIONES VERTICAL EXISTENTE. INCLUJE: SWECION
CON TAQUETE Y TORNIUO DE S/16",ElfVACIONES CON EXT·OII MAlACATE. ANDAMIOS, ACARREOS HORIZANTAI.ll A 40
MMTS. MANIOBRAS NECESARIAS, ACARREO DE MATERIAlES,
MATERIAW NECESARIOS PARA SU CORRECTA EIECUCION, MANO DE OBRA ESPECIAUZADA EN HORARIO NOCTURNO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR NOCTURNO, EQUIPO Y
HERRAMIENTA MENOR.
RESTAURACIÓN DE ESCALERA EXISTENTES DEL TERCER PISO DEl INMUEBLE A NIVEL DE AlOTEA, INCLUYE ADEiUACIONES AL TRAZO, DEMOUCIONES, FORJADOS DE HUELlAS Y PERALTES,
COLADO CON CONCRETO SIMPLE Y GRANO DEL NI 2 DE
EXT·09 :; D~~~:~ o:-:;~t,!~~~~E:~o~~~~~ ... ~:~1! LOS DIVERSOS ELEMENTOS CONTIGUOS V DE TRANSITO PARA
El DESARROUO DE LOS TRAIIAIOS, ASI COMO TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.
EXT·010 DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA DE 1.10 X 2.65 M LOCAUZAOAS EN DESCANSO DE lA ESCALERA, INCLUYE DESMONTAJE DE MARCO Y HERRAJES CON RECUPERACIÓN
PARA LA S.CJ.N TRAIIAJO A IIEAUZARSE EN JORNADA
NOCTURNA EN lER. NIVEL INCLUYE CUADRILlA DE ACARREO,
ACARIIEO Y RESGUARDO DE LOS MATERIALES EN El LUGAR INDICADO POR lA SUPERVISIÓN INTERNA DE lA S .C. J.N. ,
UTIUZANCIO PlÁSTICO Y CARTÓN, ANDMIIDS, H DEBIDO
CUIDADO PARA NO CAUSAR DAlles A LOS ELEMENTOS DE
RECUPERACIÓN, MATERIAlES, MANO DE OBRA, EQUIPO
HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAlES PRODUCTO DEl DESMONTAJE. PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, UMPIEZA
YACAUEOS.
EXT·OU DESMONTE DE BARANDAL Y PASAMANOS DE MADERA DE
HSATA S METilOS DE LARGO EN ESCALERA, CON
RECUPERACIÓN PAliA LA S.CJ.N TRAIIAJO A REAUZARSE EN JORNADA NOCTURA V EH 3ER NIVEL INCLUYE CUADRILlA DE
ACARREO, ACARREO Y RESGUARDO DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR IN DICAOO POR lA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA S.C.
l .N. UTIUZANDO PlÁSTICO Y CARTÓN EL DEIIIDO CUIDACIO PARA NO CAUSAR DAlles A lOS ELEMENTOS DE RECUPERACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DEL
DESMONTAJE. PROTECCIÓN DE ÁREAS
EXT·OU CONSTRUCCiON DE DADO DE CONCRETO f'C•2SO KG/CM2
PARA DESPlANTE DE LAS COLUMNAS CORTAS EN PLATAFORMA, TRABAJOS A REAUZARSE EN JORNADA
NOCTURNA, INCLUYE. CIMBRA APARENTE ANClAS DE ACERO
DE 1' X 0.50 M. DE DESARROUO CON TUERCA DE 1• Y PLACA DE
40X40 CMS. X 3/4• DADO ARMADO CON 4 VARILlAS DE 112•
(ACERO NO 4) V 10 ESTRIBOS DE 3/B• EN LOS DOS SENTIDOS,
VIBRADO, CURADO, APUCACION DE GROUT PARA RECIBIR
PLACAS, NIVELACIDN, MANIOIIRAS NECESARIAS, ELEVACION
CON MAlACATE. ACARREOS HORIZONTAlES Y VERTICAlES
HASTA EL LUGAR DE SU UTIUZACION, UMPIEZA IKJRANTE Y Al
FINAL DE LOS TRAIIAJOS MANO DE OIIRA EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. TIPO 1 DE 60X60X50
CMS. (CONSTRUIDO SOIIRE UNA DALA EXISTENTE DE 25 X 25
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
27.011 $ 787.84 S
LOO S 21S,l2D.1S S
LOIJ S
2.110 $U5.l1
300 SJ,450.32 $
Ciudad de México, a 16 de mayo de2017
21.271.6B
llS,UO.lS
418.11!1
950.42
10,350.96
Dictamen del Concepto
SE DICTAMINA QUE EL CONCEPTO EXTRAORDINARIO DE CHAROLAS DE ALUMINIO PARA LA CONOUCCION DE AUMENTACIORES EL.!CTRICOS, ES
CONVENIENTE, NECESARIA Y OPORTUNA. TOCIA VEZ QUE EL TUBO GALVANIZADO PROPUESTO NO ERA
POSIBLE SU COLOCACION.
LA RESTAURACIÓN DE LA ESCLAERA I!JQSTENYTE Y SUS
EXTRAOROINARIOS PARA SU EJECUCIÓN SON CONVENIENTES,
NECESARIOS Y OPORT\JNOS, TOCA VEZ QUE LA ACl\JAL ESCALERA
PRESENTE MALOS ACABADOS, Y
DIFERENTlOS MEDICAS EN PERAL TES Y HUELI.AS NO BRINDAN LA
SEGURIDAD AL USUARIO Y TAMI!IEN OIFICULTA LA COLOCACIÓN DEL
SE DICTAMINA QUE EL CONCEPTO EXTRAOROIHARIO PARA EL
DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA ElOSTENTE EN ESCALERA DEL TERCER NIVEL A LA AZOTEA ES NECESARIA Y CONVENIENTE PARA
LA RESTAURACIÓN DE LA ESCALERA OE ACCESO AL COMECIOR NUEVO.
SE DICTAMINA QUE EL CONCEPTO EXTRAOROINARJO PARA EL
DESMONTAJE DE BARANDAL Y PASAMANOS MADERA ElQSTENTE EN ESCA~RA DEL TERCER NIVEL A LA
AZOTEA ES NECESARIA Y CONVENIENTE PARA LA
RESTAURACIÓN DE LA ESCALERA DE ACCESO AL COMECIOR NUEVO.
SE DICTAMINA QUE EL CONCEPTO EXTRAORDINARIO PARA LA
CI?NSTRUCClÓN DE DADOS DE CONCRETO COMO EMPOTRE DE LA
PLATAFORMA DEL NUEVO COMEDOR Y LA ESTRUC1\JRA ElOSTENTE DEL INMUEBLE. SON CONVENIENTES.
NECESARIOS Y OPORTUNOS. TODA VEZ QUE DE LA REVISIÓN DEL
CORRESPONSA&LE ESTRUCTURAL. ASI COMO DE VER FISICAMENTE LA
ESTRUCTURA ElQSTENTE DEL INMIUEBLE. DETERMINO~
SISTEMA ~Ev)
Dictamen de conceptos exlraDrdinanos, traba¡os excedentes y reducción de trabaJos, relacionadas con el Contrato SCJN/DGIF/25/1212016 Página 3
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS FORÁNEAS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION SUPR!MA CORTE DE .AJSTICIA DE LA NACIÓN
Código Concepto
ElCT·D13 CON5TAUCCION DE DADO DE CONCRETO F'C• 2SO KG/CM2
PARA DESPLANTE DE LAS COLUMNAS CORTAS EN PLATAFORMA, TRABAJOS A REAUZARSE EN JORNADA
NOCT\JRNA INCLUYE CIMBRA APARENTE, 4 ANCLAS DE ACERO DE 1" X 0.50M DE DESARROLlO CON TUERCA DE 1" Y PLACA PE
40X40 CMS X 3/4" ARMADO CON 3 ESTRIBOS DE 1/2" (ACERO
No. 4) VIBRADO CURADO APUCAClON DE GROUT PARA RECIBIR
PLACAS, NIVELACION. MANIOBRAS NECESARIAS, ELEVACION
CON MALACATE ACARREOS HORIZONTAW Y VERTlCAtfS HASTA EL LUGAR DE SU UTIUZACION, LIMPIEZA DURANTE Y Al
FINAL DE LOS TRABAJOS MANO DE OBRA EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y EQUIPO llPO 2 CE 60X60X50
ElCT·D14 CON5TAUCCION DE DADO DE CONCRETO F'C•ZSO KG/CM2 PARA DESPLANTE DE LAS COLUMNAS CORTAS EN
PLATAFORMA TRABAJOS A REAUZARSE EN JORNADA
NOCT\JRNA INCLUYE CIMBRA APARENTE 4 ANCLAS DE ACERO DE 1' X 0.50 M DE DESARROLLO CON TUERCA DE 1" Y 3 PLACAS
SOLDADAS EN U INVERllDA (1 PE 35XlSCMS • S/lf' Y 2 PLACAS
LATERALES DE 3SX20 CMS POR 3/lf'), DADO ARMADO CON 4 VARilLAS PE 1/22 (ACERO No. 4) V lO ESTRIBOS DE 3/lf' EN lOS
DOS SENTIDOS, VIBRADO, CURADO, APUCACION DE GROUl PARA RECIBIR PLACAS, NIVELACION, MANIOBRAS
NECESARIAS, ELEVACION CON MALACATE, ACARREOS
HORIZONTAtfS V VERTICAW HASTA El lUGAR DE SU UTIUZACION, UMPIEZA DURANTE V Al FINAl DE lOS
TRABAJOS, MANO PE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. TIPO 2 DE 60)(60)(50 CMS (EN E.5Tt TRABAJO SE RECORTO LA COlUMNA EXISTENTE DEJAN DOS E UN
ElCT·OlS CON5TAUCCION DE OADO DE CONCRETO F'C•ZSO KG/CM2 PARA DESPLANTE DE LAS COLUMNAS CORTAS EN
PLATAFORMA, TRABAJOSA REAUZARSE EN JORNADA NOCTURNA, INCLUYE. CIMBRA APARENTE4 ANCLAS DE ACERO
PE 1 • X 0.50 M DEARlOLlO CON TUERCA DE l"'V PLACA DE
40X40 CMS. X 3/4". ARMADO CON 3 ESTRIBOS DE 1/2" f ACERO
No. 4) VIBRADO, CURADO, APUCACION DE GROUT PARA RECIBIR PLACAS, NIVELACION, MANIOBRAS NECESARIAS,
ELEVACION CON MALACATE. ACARREOS HORIZONTAW V VERTICAUS HASTA EL lUGAR DE SU UTIUZACION, UMPIEZA
DURANTE Y Al FINAl DE lOS TRABAJOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO DE SEGUIIIDAO, HERRAMIENTAS V EQUIPO.
EXT·Ol6 CONSTliUCCION PE DADO DE CONCRETO F"C•ZSO KG/CM2
PARA DESPLANTE PE LAS COLUMNAS CORTAS EN PLATAFORMA, TRABAJOS A REAUZARSE EN JORNADA
NOCTURNA INCLUYE CIMBRA APARENTE, 4 ANCLAS PE ACERO
DE 1" XD.50 M DE DESARROLlO CON TUERCA DE 1" V PLACA DE
40X40 CMS. X 3/4" ARMADO CON 3 ESTRIBOS DE 1/2" (ACERO No. 4) VIBRADO, CURADO, APUCACIÓN DE GROUT PARA RECIBIR PLACAS, NIVELACION, MANIOBRAS NECESARIAS,
ELEVACION CON MALACATE. ACARREOS HORIZONTAW Y VERTICAW HASTA El lUGAR DE SU UTIUZACION, UMPIEZA
DURANTE V AL fiNAl DE LOS TRABAJOS, MANO PE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
ElCT·017 SUMINISTRO V APUCACIÓN DE IMPERMEABIUZANTE COLOR
TERRACOTA MARCA COMEX TIPO TOP 2000 DE 3 AÑOS SOBRE
IMPERMEABIUZANTE EXISTENTE EN AZOTEA, POR DEBAJO DE
LOSA BASE DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: ELEVACIONES CON
MALACATE, ACARREOS HORIZONTAtfS A 40 M. MANIOBRAS
NECESARIAS, APUCACIÓN CON AlTO GRADO DE DIFICULTAD, ACARREO DE MATERIAUS, MATERIAW NECESARIOS PARA SU
CORRECTA f.IECUCIÓN, MANO DE OBRA ESPECIAUZADA EN
HORARIO NOCTURNO, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.
Unidad cantidad
PZA 8.00
PZA 4.00
PZA 1.00
PZA 1.00
M2 430.00
P.Unitario condllado
$1,543.14
$1.056.51
$1,54S.U
$),548.1•
$150.34
$
S
S
$
S
Ciudad de México, a 16 de mayo de2017
Importe
28,31S.U
U.226.U
3,S48.l4
l,$48.14
64,646.20
Dictamen del Concepto
SE DICTAMINA QUE EL CONCEPTO EXTRAOROIIIARIO PARA LA
CONSlRUCCION DE DADOS DE CONCRETO COr.tO EMPOlRE DE LA
PLATAFORMA DEL NUEVO COMEDOR Y LA ESTFIUCl\JRA EXISTENTE DEL
N MUE BU:. SON CONVENIENTES. NECESARIOS Y OPORTUNOS, TOCA
VEZ QUE DE LA REVISIÓN DEL CORRESPONSABU: ESlRUCllJRAL, ASI COMO DE VER FISICAMENTE LA
ES'TRVCTURA E.XISTENTE DEL INMIUEBLE. DETERMINÓ ESTE
SISTEMA DE EMPOTFIE.
SE DICTAMINA QUE EL CONCEPTO ExmAORDINARIO PARA LA
CONSTFIUCCION DE DADOS DE CONCRETO COMO EMPOTRE DE LA
PLATAFORMA DEL NUEVO COMEDOR Y LA ESTFIUCl\JRA EXISTENTE DEL INMUEBLE, SON CONVENIENTES,
NECESARIOS Y OPORl\JNOS. TODA VEZ QUE DE LA REVISIÓN DEL
CORRESPONSABLI! ES1RVC1\JRAL, ASI COMO DE VER FISICAMENTE LA
ESlRUCTURA EXISTENTE DEL INMIUEBU:, DETERMINO ESTE
SISTEMA DE EMPOlRE.
SE DICTAMINA OVE EL CONCEPTO ExmAOROINARIO PARA LA
CONS'mUCCIÓN DE DADOS PE CONCRETO COMO EMPOTRE OE LA
PLATAFORMA DEL NUEVO COMEDOR Y LA ES'mUCTURA EXISTENTE DEL INMUEBLI!, SON CONVENIENTES.
NECESARIOS Y 0 POR1UNOS, TODA VEZ QUE DE LA REVISIÓN DEL
CORRESPONSABLE ESlRUCTURAL. ASI COMO DE VER FISICAMENTE LA
ESlRlJC'TURA EXISTEtm: DEL INMJUEBU:, DETERMf./0 ESTE
SISTEMA DE EMPOTRE
SE DICTAMINA QUE EL CONCEPTO EXTRAORDINARIO PARA LA
CONS'mUCCIÓN DE DADOS DE CONCRETO COMO EMPOTRE DE LA
PLATAFORMA DEL NUEVO COMEDOR Y LA ES'mUCTURA EXISTENTE DEl. INMUEBLE, SON CONVENENTES.
NECESARIOS V OPORTUNOS, TODA VEZ QUE DE LA REVISIÓN DEL
CORRESPONSABLE ESTFIUCTURAL, ASI COMO DE VER FISICAMENTE LA
ES'mVC1\JRA E.JQSTEtm: DEL INMIUEBLE. DETERMINÓ ESTE
SISTEMA DE EMPOlRE.
SE DICTAMINA QUE EL CONCEPTO EXTRAORDINARIO PARA LA
APLICACIÓN DE UN SISTEMA IMPERMEABI.IZANTE A BASE DE
PINTURA AHVLADA QUE SEA FlElaBLE PARA LAS JUNTAS FRIAS
QUE SE TENDRÁ L / '1)
Suma Importe de cantidades extraordinarias: $730,364.54
Dictamen de conceptos extraordinarios, trabajos excedentes y reducción de trabajos. relacionadas con el Contrato. SCJN/DGIF/25/12/2016 Página 4
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS FORÁNEAS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPIIEioiA CORTE OE JUSTICIA OE lA NACIÓN
Nota.· Este importe es s1n l. V.A.
!11.- TRABAJOS EXCEDENTES:
Ciudad de México, a 16 de mayo de2017
A partir de las mediciones realizadas en el sitio de los trabajos, han resultado algunas cantidades adicionales a las establecidas en el contrato de referencia, por lo que en el presente documento también se dictaminan:
TRABAJOS EXCEDENTES:
CANTIDAD PRECIO IMPORTE DICTAMEN DEL CLAVE UNIDAD CONCEPTO CANTIDAD CON· CANTIDAD UNITARIO EXCEDENTE CONCEPTO
TRATADA EXCEDENTE U CITADO EXCEDENTE
La cantidad real Viga metálica V2 de ejecutada y
EST-01 f) perfil IR de 10" x 32.9 medida, resultó Kg kg/m de acero estruc- 5,252.50 428.84 $32.90 $14,108.84 mayor a la
turaiA-36 indicada en el catálogo de
1 conceDtos. Columna metálica CM- La cantidad real 1 de perfil OR de B" x ejeculada y
EST-01 8" x 3/8" de espesor medida, resultó a) Kg de acero estructural A- 1,885.00 1862.24 $33.91 $63,148.56 mayor a la
50, asentadas a placa indicada en el base. catálogo de
conceptos. La cantidad real
Columna metálica CM- ejecutada y EST-01 2 de perfil OR de 8" x medida, resulló
b) Kg 8" x 5/8" de espesor 1,059.60 1458.76 $33.91 $49,466.55 mayor a la de acero estructural A- indicada en el 50 catálogo de
conceptos. La cantidad real
Larguero CF-1 , perfil ejecutada y EST-01 CF 10" x 12, 9.6 kg/m medida, resultó
d) Kg de acero estructural A-
3,353.80 830.00 $32.90 $27,307.00 mayor a la
36 indicada en el catálogo de conceptos.
Castillo C4 de 12.5 x 12.5 cms. de concreto La cantidad real armado rc:2so ejecutada y kg/crn• resistencia medida, resultó
ALB.14 M normal Rev. 12cm, 10.00 6.65 $271.02 $1,802.28 mayor a la tamano máximo del indicada en el agregado igual a %", catálogo de con 4 0 3/8" y estribos conceptos .. de 1/4" @ 15 cms. . Castillo C7 de 12.5 x 26 cms. de concreto la cantidad real armado fc-250 ejecutada y kg/cm• resistencia medida, resultó
ALB.17 M normal Rev. 12cm, 5.00 30.80 $505.96 $15,583.57 mayor a la tamaño máximo del indicada en el agregado igual a %", 7 catálogo de con 4 0 3/8" y eslribos /"" ) conceptos. de 1/4" @ 15 cms. ./
Dictamen de conceptos extraordinarios, trabajos excedentes y reducción de trabajos, relacionadas con el Contralo. SCJN/DGIFI2-m212016 Pá ina 5 g
l
POOI<R JUDICIAL DI!: LA FEDI!:RACIÓN SUI'REMA CORTI! ~JUSTICIA~ LA NACIOH
CLAVE UNIDAD
HER.01 Kg
IH.02 M
ACA.01a) M2
ACA.02 M2
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS FORÁNEAS
CONCEPTO
Canalón de lámina galvanizada cal. 18 soldado a bastidor de fachadas y a largueros a cada 1.20 m. a todo lo largo del canalón según detalles de proyecto. Suministro y colocaciÓn de tubería de cobre tipo "M" de 19 mm marca Nacobre. El precio unitario incluye materiales, guia, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. Muro o cajilla a base de paneles de yeso comprimido marca tablarroca nucleo firecode ·e· en espesor de 12.7 mm de espesor núcleo especialmente formulado contra fuego hasta 4 horas, fijados a bastidor de peñlles metálicos PTR (no incluye bastidor) y bastidor de canales de amarre cal. 26y22. Muro de tablaroca una cara Plafón falso de panel de yeso comprimido marca tablaroca nucleo firecode ·e· en espesor de 12.7 mm de espesor núcleo especialmente formulado contra fuego hasta 4 horas, sobre bastidor a base de canaleta de carga, canal de amarre y angulo de amarre gaNan~os en sev ciones y calibres de lámina especificados
colganteado a estruc-tura con alambre
CANTIDAD
CANTIDAD CON- CANTIDAD TRATADA EXCEDENTE
766.70 230.74
75.00 30.00
171 .10 65.00
246.40 4500
Ciudad de México, a 16 de mayo de2017
PRECIO UNITARIO LICITADO
$42.97
$116.52
$207.63
$171 .43
IMPORTE EXCEDENTE
$9,914.90
$3495.60
$13,495.95
57,714.35
DICTAMEN DEL CONCEPTO EXCEDENTE
La cantidad real ejecutada y medida, resultó mayor a la indicada en el catálogo de conceptos.
La cantidad real ejecutada y medida, resultó mayor a la indicada en el catálogo de conceptos.
La cantidad real ejecutada y medida, resultó mayor a la indicada en el catálogo de conceptos.
La cantidad real ejecutada y medida, resultó mayor a la indicada en el catálogo de conceptos.
por el fabricante, 1 r-------i-______ ,_g~¡a~lv~a~n~~~a=do~ca~I=. 1~Z~·~;-----------~r----------r---------r----------~~--~~--~
Piso de loseta cerámi- La cantidad real ca porcelantco con 29.90 5403
_12 ejecutada y protección antimícro- 2·74 $1•104·55 medida, resultó bíal. de 60 x 60 cms. x .,.--¡!"\ mayor a la
ACA.19 M2
/ /
D1ctamen de conceptos extraortfinaños, trabajos excedentes y reducción de trabajos, relacionadas con el Contrato. SCJNJOdifi2S/1~ró.t6 Página 6
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
CLAVE UNIDAD
IE.02 M
lE. OS Pza
IE.47 M
lE. 50 Pza
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS FORÁNEAS
Ciudad de México, a 16 de mayo de2017
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
DICTAMEN DEL CONCEPTO CANTIDAD CON· CANTIDAD UNITARIO
EXCEDENTE CONCEPTO
TRATADA EXCEDENTE LICITADO EXCEDENTE
9.0 mm. rectificado, indicada en el modelo Proteck, color catálogo de IVOry zfx1, marca conceptos. Daltile o similar de igual o mejor calidad, asentada con adhesi-vo para porcelanico 1.2 gñs, con boquilla de 2 mm.. color ave-llana, sin arena 2.1, adicionada con aditivo para boquillas con protección antimicro-bial 2.2, todo de la marca daltile o similar de igual o mejor cali-dad. Suministro y coloca-ción de tubo conduit pared delgada galva- La cantidad real nizada de 21 mm 0 ejecutada y (3/4") de la marca medida, resultó Jupiler. El precio 32.00 88.00 $28.36 $2,495.68 mayor a la unitario incluye mate- indicada en el ñales, guia, mano de
catálogo de obra, equipo, herra-mienta menor y todo lo conceptos.
necesaño para su correcta ejecución. Suministro y coloca-ción de conector tipo ameñcano conduit pared delgada galva- La cantidad real nizada para tubería de ejecutada y 21 mm 0 (3/4") de la medida, resultó marca Jupiter. El 32.00 66.00 $17.38 $1 ,147.08 mayor a la precio unitaño incluye indicada en el mateñales, mano de catálogo de obra, equipo, herra- conceptos. mienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y coloca-ción de tubo conduit pared delgada galva-
La cantidad real nizada de 21 mm 0 (3/4'1 de la marca ejecutada y
Jupiler. El precio medida, resultó
unitario incluye mate- 65.00 115.00 $28.36 $3.261.40 mayor a la indicada en el ñales, guia, mano de catálogo de obra, equipo, herra-
mienta menor y todo lo conceptos.
necesario para su correcta ejecución. Suministro y coloca- La cantidad real ción de coneclor tipo ejecutada y ameñcano conduit
15 00 30.00 $17.38 $521 .40 medida, resultó pared delgada galva- mayor a la nizada para tuberia de LT)_ indicada en el 21 mm f2J _(3/4") de la catálogo de
11./
.. Dictamen de conceptos extraord1nanos. traba¡os excedentes y reduCCJon de traba¡os. relaCIOnadas con el Contrato. SCJN/OGIF/25/1212016 Pagma 7
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN IUPA~t""' 0011n: DI!~ ct1 u. ""ctON
CLAVE UNIDAD
IE.85 M
IE.BB Pza
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS FORÁNEAS
Ciudad de México, a 16 de mayo de2017
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
DICTAMEN DEL CONCEPTO CANTIDAD CON- CANTIDAD UNITARIO
EXCEDENTE CONCEPTO
TRATADA EXCEDENTE LICITADO EXCEDENTE
marca Jupiler. El conceptos. precio unitario incluye materiales, mano de obra, equipo, herra-mienta menor y todo lo necesario para su correcta eJecución. Suministro y coloca-ción de tubo conduit de pared gruesa gal-vanizada sin copie, etiqueta verde de (3/4") 21 mm de dié- La cantidad real metro de la marca ejecutada y Rymco, El precio medida, resultó unitario incluye pijas 30.00 75.00 $30.47 $2,285.25 mayor a la galvanizadas
' mate- indicada en el riales, herramienta, catálogo de conexiones, anda- conceptos. mios. escaleras, aca-rreos, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y coloca-ción de doble contra y monitor troquelado para tubo conduit PGG, de 21 mm de La cantidad real diámetro, El precio ejecutada y unitario incluye pijas medida, resultó galvanizadas mate- 6 .00 15.00 $12.77 $191.55 mayor a la riales, herramienta, indicada en el conexiones, anda- catálogo de mios, escaleras, aca- conceptos. rreos, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta eiecución.
Suma Importe canUdades adicionales: (1.86%) $ 217,044.50
Nota: Este importe es sin l. V.A.
IV.- REDUCCIÓN DE TRABAJOS.
Toda vez que diversas cantidades de obra ya han sido alcanzadas y su correspondiente concepto de obra fue agotado, a las cantidades no ejecutadas remanentes de catálogo se
1
deberán efectuar las reducciones que a continuación se señalan y di~ '
Dictamen de conceplos extraordinanos, traba¡os excedentes y reducc:ón de trabajos, relacionadas con el Contrato. SCJNIDGIF/25/1212016 Página 8
.. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FfSICA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS FORÁNEAS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION SUPREMA CORTe DE JUsnCIA OE LA NACION Ciudad de México, a 16 de mayo de2017
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
A REDUCIR Demolición de azotea en cajas. para desplante de co-lumnas metálicas, en forma de pirámide invertida, con di-
PRE.22a) mensiones de 1. 1 O x 1 .1 O m. en la base mayor a nivel de PZA 20.00 $372.08 $7,441.60 azotea y 0.75 x 0.75 m en la base inferior a nivel del lecho alto de la losa. Placa base de 35 x 35 cm de 16 mm de espesor de acero tipo a-50, incluye: el suministro y colocación de perfiles,
EST.01a) corte, habilitado, presentación, soldadura e-70xx marca infra, Kg 306.30 $33.91 $10,386.63 soldado, esmerilado, fabricación, transportación. izaíe. des-calibre y plomeo. Pernos Anclas de 19 mm de diámetro fy=4200 kg/cm2 260 mm. de desarrollo, e incluir 70mm de puntas roscadas en
EST 01b) cada extremo, y tuerca hexagonal astm-a563, por cada Pla 108.00 $659.71 $71,248.68 ancla, incluye: taquete qulmico con resina epóxica, suminis-tro y colocación de anclas. Losa de desplante a base de perfil acanalado losacero marca
EST.02 galvadeck 25, calibre 22 con capa de compresion de concre- M2 52.02 $521.78 $27,143.00 lo de fe =200 kgfcm2 con peso volumetrico no mayor a 1700 kgfm3, resistencia normal, revenimiento de 12 cm. Muro de block hebel prefabricado de concreto celular
ALB.05 curado en autoclave, sin refuerzo interior de 12.5 x 61 .0 x M2 2.20 $417.50 $234;092.25 20.0 cm asentado con mortero adhesivo hebel en juntas de 15 mm máximo. Muro de block hebel prefabricado de concreto celular curado
ALB.06 en autoclave, sin refuerzo interior de 20 x 61 .0 x 20.0 cm M2 39.50 $745.82 $29,459.89 asentado con mortero adhesivo hebel en juntas de 15 mm máximo. Fo~ado de escalón de 30 x 18 cm sobre losacero, de
ALB.25 concreto de f e= 200 kgfcm , hecho en obra con revolvedora, M 4.00 $282.19 $1,128.76 resistencia normal rev. 12cm, tamaño máximo del agregado de 314", armado según detalles de provecto, acabado rugoso.
ALB.26 Relleno de grava de tezontle ó material ligero de la región 1" de como mlnimo, para alcanzar niveles de proyecto, com- M3 5.20 $425.00 $2,210.00 Dactado con pizon de mano. Suministro y colocación de relleno con casetones de poliesti-
ALB.30 reno expandido para dar niveles de proyecto en sanitarios, M2 17.60 $214.92 $3,782.59 con un espesor aproximado de 27 cm, según detalles de
provecto. Suministro y colocación de relleno con casetones de poliesti-
ALB.31 reno expandido para dar niveles de proyecto en sanitarios, M2 3.00 $93.90 $279.90 con un espesor aproximado de 11 cm, según detalles de
1 proyecto. Lambrin de loseta cerámica porcelanico con protección
ACA.10 antimicrobial, de 60 x 60 cms. x 9.0 mm. rectificado, modelo proteck. color ivory zfxt, marca daltile, asentada con adhesi- M2 139.00 $401.58 $55,819.62 vo para porcelanico 1.2 gris, con boquilla de 2 mm.. color avellana. Lambrin de cerámica dal-gres mate, modelo blend, color beige gpf2, de 18 x 50 cms. x 9.0 mm. de espesor, marca
ACA.11 dallile, asentado asentada con adhesivo de baja absorción, M2 36.20 $399.22 $14,451.76 con juntas de 4 mm. en color similar al producto, de acuerdo a especificaciones Piso de loseta de cerámica porcelanico esmaltado rectificado
ACA.17 de 60 x 60 cm., marca daltile, modelo eart, color café zh61, M2 185.00 $393.20 $72,742.00 asentada con adhesivo de baja absorción, con juntas de 2
mm. en color similar al producto. Piso de loseta cerámica porcelanico con protección antimi-
ACA.19 crobial, de 60 x 60 cms. x 9.0 mm. rectificado, modelo pro-M2 29.90 $403.12 $12,053.29 teck, color ivory zfx1, marca daltile o similar de igual o mejor
calidad, asentada con adhesivo para porcelanico 1.2 gris. ...4. ALU-01 a) Suministro y colocación de ventanas y canceles de aluminio Pza 7.00 $2,100.17 S14,701.1YJY
Dictamen de conceptos extraordinarios, trabajos excedentes y reducción de trabajos, relacionadas con el Contrato. SCJN/DGIF/25/12/2018 Pá inal!t.. g
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS FORÁNEAS
POPER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN --~ ~ AI1I11COA llÉ lAHio.c:>Otf
Ciudad de México, a 16 de mayo de2017
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
P.U. IMPORTE A REDUCIR
anodizado marca cuprum Unea 2" en interior y 3" en exterior dumodic color natural. incluye perfiles de aluminio anodizado, extramarco de lámina de aluminio, contramarco en puertas, herrajes. Barandal ki·04 de cristal templado de 12 mm de espesor, de
ALU-01 f) 5.415 m x 0.90 m de allura efetiva. incluye: zoclo 9776 y cristal templado embebidos en losacero según detalles, Pza 1.00 $21 ,400.08 $21 ,400.08 pasamanos de 2" de diam. de axero inoxidable fijado a cristal con ménsulas Barandal ki-04a de cristal templado de 12 mm de espesor, de
ALU-01 g) 5.43 m x 0.90 m de altura efetiva. incluye: zoclo 9776 y cristal templado embebidos en losacero según detalles, saque en Pza 1.00 $23,024.02 523,024.02 tramo que va sobre jardinera según detalles, pasamanos de 2" de diam. Puertas fabricadas a base de dos tableros de acero
PPW-01 a) porcelanizado doblemente horneados, color s.m.a. marca Pza 2.00 59,140.64 $18,281 .28
porcewol de esmaltados alfher modelo soberana con marcos de aluminio. con estructura tubular interna y honey comb. Puertas fabricadas a base de dos tableros de acero 1
porcelanizado doblemente horneados, color s.m.a. marca 1
PPW-01 b) porcewol de esmaltados alfher modelo soberana con marcos Pza 1.00 $8,213.70 $8,213.70 de aluminio, con estructura tubular interna y honey comb. Puerta pt-02 de acceso a sanitario discapacitados de 1. 155 m de ancho x 2.40 m de alto Puertas fabricadas a base de dos tableros de acero porcelanizado doblemente horneados. color s.m.a. marca
PPW-01c) porcewot de esmaltados alfher modelo soberana con marcos Pza 1.00 $9,495.61 $9,495.61
de aluminio, con estructura tubular interna y honey comb. Puerta pt-03 de cuarto de aseo de 1.00 m de ancho x 2.40 m de alto Suministro y colocación de muebles sanitarios y acceso-rios. incluye: conexión a alimentación hidráulica y de drena-
MWC.01a) je, pruebas de operación, emboquillado, sellado, adhesivos, Pza 4 .00 $3,486.80 $13,947.20 material de fijación, fabricación. transporte, materiales, mano de obra.
Suma Importe reducción de canUdades: (· 5.58%) • $ 651,303.05
Nota: Este imporle es más l. V.A.
PRONUNCIAMIENTO Y DICTAMEN DEL SUPERVISOR INTERNO
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:
En vista del nuevo alcance principalmente derivado de la restauración de la escalera existente para el acceso del tercer nivel a la azotea, así como por diversas adecuaciones menores al proyecto para su mejor funcionamiento, se estima procedente la realización de los conceptos extraordinarios incluidos en el presente dictamen. Para su ejecución se considera un término de 45 dfas calendario.
TRABAJOS EXCEDENTES: l A partir de las mediciones realizadas en el sitio de los trabajos efectuados de las que resultaron cantidades adicionales a las establecidas en el contrato de referen~ estima pro-cedente su pago. y
Dictamen de conceptos extraordinarios. trabajos excedentes y reducción de trabajos. reladonadas con el Contrato. SCJN/OGIF/25/1212016 Página 1 O
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPABIA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACIÓ N
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS FORÁNEAS
Ciudad de México, a 16 de mayo de2017
REDUCCIÓN DE TRABAJOS: Los conceptos de obra cancelados o terminados sin que se hubiera alcanzado las cantidades del catálogo de contrato, serán objeto de las reducciones o deducciones procedentes.
En el presente dictamen manifestamos que las relaciones de conceptos extraordinarios, de trabajos excedentes, así como de reducción de trabajos que se presentan, están debidamente justificadas por las necesidades propias de la obra, por lo que se dictamina su procedencia, necesidad, oportunidad y conveniencia, cumpliendo para tal fin lo establecido en el artículo 143 segundo párrafo, del Acuerdo General de Administración Vl/2008.
EL PRESENTE DICTAMEN NO AUTORIZA LA REALIZACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.
DICTAMINAN
ING. ARQ. ALEJANDR CARRILLO PÉREZ SUPERVISOR INTERNO
7· ARQ. DUARDO MALEN JUÁREZ
SUBDIR CTOR DE OBRAS ORANEAS
Ccp.- Arq. Pedro Martlnez Omelas.- Sub-Director General Técnico.- De conocimiento Arq. Rogello Rodrlguez Mora.- Director de Obras y Construcciones de la DGIF.- Para los efectos.
Dictamen de conceptos extraordinarios, trabajos excedentes y reducción de trabajos, relaCionadas con el Contrato SCJN/DGIF/25/12/2016 Página 11
ANEXO 111
•.......... .::: .• i .•
1! SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONTRATO DECONTRATO RELATIVO AL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMEDOR EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO SEDE DE LA SCJN
CUADRO DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
1 ~ 1 EHERO 1 FEBRERO 1 MARZO 1 ABRIL 1 IIAYO 1 JUNIO 1 .1111» 1 AGOSTO 1 SEI'11EIIIIRE 1 OClUIIRE l
~~®el@ ~@IITI~If®~M®~ del 4 de enero al 3 de mayo de 2017
~®Ir ~©lñlW®IlilD© mro©@lüím©®fi@U'Ü© ®llil jp)~~@ del 4 de mayo al 2 de junio de 2017
~® ©®lli1W®Ilil~@ lññlOOMRI~~@ WJ©Ii ®~ll'®@l~l1il@ll'll® W ®~©@(QI®Ifil~@ del3 de junio al17 de julio de 2017
ir~@@~~~ del18 de julio al3 de octubre de 2017
. , r T'l 1E ~ f-= ,. - m·ea:um.,re::w: ·;;:;• s:..a·,; •"'• 'él!:et'" ""*"'j , '"' ~. : ¡:cr: ""''t"'olls'h"·sv¡ ~"'''\-~\
[Q)~~lñiil®llil ir®©llilÜ©© - --
16 de mayo fP~I1Wil® @!® ~® ~@lñlW®ffll~@ 3de0ctubre
~MffilU@ @!® ~©M®D'@I© 23demayo
top related