1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 3.3 για τη ΔΡΑΣΗ 3.3.1 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΤΗΣ Γ.Γ.Ε.Τ.»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΦ ΝΕΣΤΩΡ» ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Κ.Α.Ε. 9754

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 673/4.4.2007 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για τη σύναψη Σύμβασης για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ “ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ” ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΗΡΩΝ –

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ» (CPV 50242000-3 Υπηρεσίες μετατροπής πλοίων)

Κριτήριο Αξιολόγησης Χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 29.05.2007, ώρα: 15:00 μ.μ. Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού 30.05.2007, ώρα: 12:00 μ.μ. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής

Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ», Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), Λόφος Νυμφών Θησείο

Προϋπολογισμός Δαπάνης 650.000,00 € Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

04.04.2007

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

05.04.2007

Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό Τύπο 05.04.2007

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ .............................................................................. 4 ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .................... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ...................................................................................................... 4 ΑΡΘΡΟ 4. ΟΡΙΣΜΟΙ ................................................................................................... 5 ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ...................................................... 6 ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ .............................................. 6 ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ............................................................................................... 7 ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ..................................................... 7 ΑΡΘΡΟ 9. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ......................................................................... 7 ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ .................................................................. 8 ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ........................................................... 9 ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ........................................................................... 10 ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................... 11 ΑΡΘΡΟ 14. ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .................................................. 11 ΑΡΘΡΟ 15. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................. 13 ΑΡΘΡΟ 16. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ......................................................... 14 ΑΡΘΡΟ 17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ........................................ 15 ΑΡΘΡΟ 18. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................... 19 ΑΡΘΡΟ 19. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ........................................................... 19 ΑΡΘΡΟ 20. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ............................................................ 19 ΑΡΘΡΟ 21. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............. 20 ΑΡΘΡΟ 22. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .............................................................. 21 ΑΡΘΡΟ 23. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ................................................... 21 ΑΡΘΡΟ 24. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ...................................................................... 21 ΑΡΘΡΟ 25. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................................................................... 22 ΑΡΘΡΟ 26. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ................................... 22 ΑΡΘΡΟ 27. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ........................................... 23 ΑΡΘΡΟ 28. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ .............................................................................................. 23 ΑΡΘΡΟ 29. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ................................................ 24 ΑΡΘΡΟ 30. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ................................................... 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ .................................................... 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ........................................................................................................... 30

3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.................................................................................................................................. 31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .......... 32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ..................................................... 33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ .................................... 38

4

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Αναθέτουσα Αρχή είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπως εκπροσωπείται από τον Καθηγητή Χρήστο Ζερεφό και εδρεύει στην ακόλουθη διεύθυνση: Λόφος Νυμφών, Θησείο, 11810 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ : (+30) 210 3490101 Fax : (+30) 210 3490140 E-mail : adiakou@admin.noa.gr http://www.nestor.org.gr ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η παραλαβή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνουν στα γραφεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που θα συστήσει η Αναθέτουσα Αρχή. 2. H κατάθεση των Προσφορών, θα πρέπει να γίνει στα γραφεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την:

29 Μαΐου 2007 (29.05.2007), ημέρα Τρίτη και το αργότερο μέχρι τις 15:00

(ώρα που λήγει η παραλαβή των Προσφορών). ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 1. Η διάθεση του τεύχους της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού γίνεται από το γραφείο του Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ» στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Δ/νση Διοικητικού Ε.Α.Α., Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα, ΤΚ 118 10, τηλ. 210-3490132-36, fax.: 210-3490140) έως και την 25.05.2007 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. Η Διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού βρίσκεται επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.): http://www.nestor.org.gr. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη είτε από την παραπάνω ιστοσελίδα είτε από την παραπάνω διεύθυνση (αυτοπροσώπως, ή διά αντιπροσώπου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών). 3. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μόνον εγγράφως μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής

5

διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση adiakou@admin.noa.gr στο Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ», Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο, 118 10 Αθήνα, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Λεωνίδας Κ. Ρεσβάνης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ» αριθμός Fax : (+30) 210 3490140 . 4. Oι απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις θα αποστέλλονται εγγράφως σε όλους τους εν το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών και θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.). 5. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να ζητήσει και να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 4. ΟΡΙΣΜΟΙ Ανάδοχος: Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Αναθέτουσα Αρχή: Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.). Διακήρυξη: Η παρούσα διακήρυξη. Τεύχη Δημοπράτησης: Είναι η Διακήρυξη με τα παραρτήματα αυτής. Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού (Ε.Δ.Α.Δ.): Η επιτροπή που θα συστηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ειδικά για την διενέργεια του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών. Έργο: «Η Επισκευή συντήρηση του πλοίου πόντισης επιστημονικών οργάνων «ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ» και κατασκευή και τοποθέτηση συμπληρωματικών πλωτήρων- μηχανοστασίων και εγκατάσταση μηχανών πρόωσης». Σύμβαση: Η σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί βάσει του παρόντος διαγωνισμού. Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο. Υποψήφιος Ανάδοχος: Οποιαδήποτε επιχείρηση ή σύμπραξη επιχειρήσεων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

6

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εξέδρα πόντισης επιστημονικών οργάνων «ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ» είναι ένα ισοσκελές τριγωνικό πλωτό ναυπήγημα, εξ’ολοκλήρου χαλύβδινο και ηλεκτροσυγκόλλητο με διαστάσεις 44 μέτρων εκάστη των μεγάλων πλευρών και 36,5 μέτρων η βάση. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη Συμβάσεως με τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί, βάσει της οποίας ο τελευταίος θα μετατρέψει το «ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ» ώστε αυτό να καταστεί αυτοκινούμενο, με την άντωση να παρέχεται από κυλινδρικούς πλωτήρες στις τρεις κορυφές του, ο καθένας δύο διαμέτρων, 4,4 και 6,8 μέτρων οι οποίοι θα χρησιμεύουν και ως μηχανοστάσια. Στο πλαίσιο αυτής της Σύμβασης ο επιλεγείς Ανάδοχος πρέπει να προβεί στις κατωτέρω εργασίες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στο Παράρτημα IV (Βασικοί Συμβατικοί Όροι) της παρούσας Διακήρυξης:

• στην ανέλκυση της υφιστάμενης κατασκευής, στην διατήρηση της σε ναυπηγική κλίνη ή μόνιμη δεξαμενή έως την καθέλκυση της μετά την αποπεράτωση των εργασιών,

• στον έλεγχο της κατάστασης της υφιστάμενης κατασκευής μετά την ανέλκυσή της και την επισκευή τυχόν φθαρέντων στοιχείων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επιβλέποντος Ελληνικού Νηογνώμονα (ο «Νηογνώμονας»),

• στην προμήθεια, συγκόλληση και διαμόρφωση, περί των 150 τόνων ναυπηγικού χάλυβα, ποιότητας GRADE A σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια,

• στην απαραίτητη προετοιμασία για τον χρωματισμό και τον χρωματισμό των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του «ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ» με χρήση αντιδιαβρωτικών και αντιρρυπαντικών χρωμάτων θαλάσσης της εταιρίας International Paint που θα προμηθεύσει η Αναθέτουσα Αρχή,

• στην κατασκευή και τοποθέτηση του δικτύου σωληνώσεων έρματος, σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα V της παρούσας Διακήρυξης εγκεκριμένο σχέδιο Α.2 και τους κανόνες καλής πρακτικής, υπό την επίβλεψη του Νηογνώμονα,

• στην τοποθέτηση των τριών μηχανών πρόωσης (τύπου CATERPILLAR 3406c) και των προωστηρίων μέσων μορφής pump jet (τύπου SCHOTTEL 360ο SPJ 57RD), σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και του επιβλέποντος Νηογνώμονα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1. Ο προϋπολογισμός εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ανέρχεται σε Ευρώ εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 650.000,00) κατ’ ανώτατο όριο. 2. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», Μέτρο 3.3, Δράση 3.3.1, κωδ. ΠΔΕ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ ΤΟΥ ΙΑΦ ΝΕΣΤΩΡ» κατά το ποσό των €312.624,11 και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών του έτους 2007 κατά

7

το ποσό των €337.375,89 (Κ.Α.Ε 9754). Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, περιγράφονται στην Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση από τον Ανάδοχο του αντικειμένου της Σύμβασης, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 (Παραλαβή του Έργου – Περίοδος Εγγύησης) του Παραρτήματος IV, ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανάθεσης στον Ανάδοχο νέων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 11 (α) της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με την παρούσα Διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 9. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ανοικτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. της παρούσας Διακήρυξης, 2. της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 3. του Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», λαμβανομένων υπ’ όψιν των εξαιρέσεων που εισάγει η ΚΥΑ Π1/2830/7/8/2001 (Σχετικό 18 του άρθρου 4.1 της παρούσας), 4. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών

8

προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων», 5. του Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ», 6. του Π.Δ. 394/96, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», στα σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004. ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δικαιούνται να υποβάλουν έγγραφη ένσταση:

i. κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, ii. κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, ως προς

τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ή της συμμετοχής υποψήφιου Ανάδοχου στο διαγωνισμό και

iii. κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ως εξής:

i. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και υποβολής προσφορών. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ii. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την

έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της πράξεως κατά της οποίας ενίσταται. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά εντός πέντε (5) ημερών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών είναι δυνατό να παρατείνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που η ένσταση αφορά τον αποκλεισμό ή μη υποψήφιου Αναδόχου από το στάδιο της αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς, η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της ενστάσεως της Αναθέτουσας Αρχής.

9

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για λόγους διάφορους των ανωτέρω, δεν γίνονται δεκτές. 4. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με βάση το άρθρο 35 του Ν.3377/2005. ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό έχει κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ (η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97) και τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένα. 2. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί. 3. Η σύμπραξη προσώπων δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Σε περίπτωση κατακυρώσεως του Διαγωνισμού σε σύμπραξη προσώπων, αυτά πριν την υπογραφή της Συμβάσεως θα συστήσουν υποχρεωτικά κοινοπραξία κατά το Ελληνικό δίκαιο. Τα μέλη της συσταθησόμενης κοινοπραξίας θα ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής έκαστο αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο του Έργου. 4. Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της σύμπραξης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της σύμπραξης κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της σύμπραξης ή της κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 5. Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετέχουν όσοι:

• δεν πληρούν τις προϋποθέσεις τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου,

10

• αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

• απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς

με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,

• εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45.1 της

Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Ειδικότερα για όσους υπάρχει οριστική εις βάρος τους καταδικαστική απόφαση για:

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο

άρθρο 2, παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

• Όσα νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις

παραπάνω κυρώσεις. • Οι συμπράξεις ή οι κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από

τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 1. Ο Προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια για την εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

i. Πιστοποίηση του Ναυπηγείου από διαπιστευμένο φορέα πιστοποιήσεων.

ii. Εμπειρία στην κατασκευή ή επισκευή παρόμοιων πλωτών ναυπηγημάτων.

iii. Ναυπηγική κλίνη ή μόνιμη δεξαμενή (dry dock) πλάτους τουλάχιστον 45 μέτρων, λόγω του μεγέθους του πλωτού ναυπηγήματος και προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα κατασκευής του.

iv. Πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλητές.

11

v. Πιστοποιημένες διαδικασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 2. Τα ανωτέρω θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τα εξής έγγραφα που οφείλει να προσκομίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος, για να αποδείξει:

• Την ως άνω υπό 12.1.i προϋπόθεση από επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 9001-2000.

• Την ως άνω υπό 12.1.ii προϋπόθεση από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του.

• Την ως άνω υπό 12.1.iii προϋπόθεση από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του.

• Την ως άνω υπό 12.1.iv προϋπόθεση από πιστοποιητικό εκδιδόμενο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-287.

• Την ως άνω υπό 12.1.ν προϋπόθεση από πιστοποιητικό διαδικασιών ηλεκτροσυγκόλλησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-288.

3. Τα αποδεικτικά έγγραφα της παραγράφου 2 εσωκλείονται στον φάκελο των δικαιολογητικών και θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι σύμπραξη προσώπων / κοινοπραξία:

i. τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της σύμπραξης / κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για τη σύμπραξη κοινοπραξία,

ii. επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες.

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο χώρο που προβλέπεται στο Άρθρο 2 της παρούσας. 2. Αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών είναι η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ειδικά για τον σκοπό αυτό. ΑΡΘΡΟ 14. ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο σύνολο (κυρίως φάκελος ή συσκευασία προσφοράς) , μέσα στον οποίο θα περιλαμβάνεται μία πλήρης πρωτότυπη σειρά των δύο φακέλων ήτοι του φακέλου ‘ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ’, και του φακέλου ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ‘,

12

σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, καθώς και δύο (2) πλήρη απλά αντίγραφα και των δύο αυτών φακέλων. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο Φάκελος της πρωτότυπης σειράς θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα. 2. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα. • Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ • Ο πλήρης τίτλος του Έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ “ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ” ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΗΡΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ»

• Ο αριθμός της διακήρυξης (673/4.4.2007). • Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (30.05.2007). • Τα πλήρη στοιχεία του Υποψήφιου Ανάδοχου.

3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα:

i. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο, ή τον Εκπρόσωπό του σύμφωνα με το Άρθρο 17.1.15, εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ή από τον Εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 17.1.14.(ii) της παρούσας, εάν είναι νομικό πρόσωπο, ή από τον κοινό Εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 17.1.2.4 της παρούσας, εάν είναι σύμπραξη ή κοινοπραξία, η οποία θα περιλαμβάνει και διορισμό Αντικλήτου του υποψηφίου Αναδόχου και στην οποία επισυνάπτεται η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας).

ii. Τα ζητούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής και

τεχνικής επάρκειας των Άρθρων 12 και 17.1 της παρούσας. Αυτά τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη ‘ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ’, ο οποίος φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς.

iii. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του Άρθρου 17.2. Αυτά

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", ο οποίος φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς.

13

4. Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Εκπροσώπου του υποψήφιου Ανάδοχου. 5. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι δεμένα μεταξύ τους, είτε αυτόνομα είτε με άλλα έγγραφα (επιτρέπεται να βρίσκονται σε ντοσιέ) και κάθε σελίδα των υποφακέλων θα είναι αριθμημένη με συνεχή αρίθμηση. Στην προσφορά δεν πρέπει να υπάρχουν μεμονωμένες σελίδες. Κάθε σελίδα του πρωτοτύπου της προσφοράς πρέπει να μονογράφεται από τον Εκπρόσωπο του Υποψηφίου Αναδόχου. 6. Πρωτότυπα έγγραφα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής μπορούν να υποβληθούν στην γλώσσα αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στα Ελληνικά (επικυρωμένη σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία). Σε περίπτωση αμφιβολίας, ασυμφωνίας και ασυνέπειας μεταξύ των κειμένων, το κείμενο της μετάφρασης στα Ελληνικά θα υπερισχύει. Εξαίρεση αποτελούν τα έγγραφα σύστασης νομικών προσώπων και τα συναφή εταιρικά έγγραφα, καθώς και έγγραφα εκδοθέντα από αλλοδαπές αρχές, που σε περίπτωση ασυμφωνίας, αμφιβολίας και ασυνέπειας το πρωτότυπο κείμενο θα υπερισχύει. Ομοίως, όταν απαιτείται η υποβολή μετάφρασης εθνικών κανονισμών και επίσημων προδιαγραφών και / ή άλλων ισοδύναμων κειμένων, θα υπερισχύει το πρωτότυπο κείμενο. 7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, και η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να μονογράψει την τυχόν διόρθωση. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 15. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, όπως ορίζεται ανωτέρω, δηλαδή Ευρώ τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (€32.500,00). 2. Σε περίπτωση Συμπράξεως ή Κοινοπραξίας, το παραπάνω ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα μέλη της Συμπράξεως ή της Κοινοπραξίας. 3. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, όπως και κάθε άλλη εγγυητική επιστολή που αναφέρεται στην Διακήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα

14

ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 4. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου ή να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Υποψήφιους Ανάδοχους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης Κατακύρωσης. 6. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και τον Υποψήφιο Ανάδοχο. 7. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει :

α) σε περίπτωση που η προθεσμία μέσα στην οποία θα κληθεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης παρέλθει άπρακτη,

β) σε περίπτωση που αρνηθεί να υπογράψει την Σύμβαση, γ) σε περίπτωση που δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης εντός της τασσόμενης προθεσμίας, δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται στην παρούσα

Διακήρυξη.

8. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. 9. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 16. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για διάστημα εκατόν ογδόντα ημερών (180) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης τους. 2. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 3. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους υποψήφιους Ανάδοχους, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να

15

απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 4. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη Διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 17.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών», συμπληρωμένους τους πίνακες του Παραρτήματος Ι κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες: 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. 2. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του διοικούντος οργάνου του Υποψηφίου Αναδόχου κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του (για τα νομικά πρόσωπα). 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του υποψηφίου Αναδόχου ή (για τα νομικά πρόσωπα) των νομίμων εκπροσώπων και των διοικούντων του από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή αδίκημα που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 45.1 της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Εάν ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι Ανώνυμη Εταιρία ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διοικούντες νοούνται ο πρόεδρος και διευθύνων / εντεταλμένος σύμβουλος (όπως αυτοί χαρακτηρίζονται στο σχετικό πρακτικό εκπροσώπησης της εταιρείας). 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος (ή, για τα νομικά πρόσωπα, ο Εκπρόσωπός του) θα δηλώνει ότι: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (δ) δεν έχει διαπράξει κανένα από τα αδικήματα που περιγράφονται στο άρθρο 45.1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

16

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος (ή, για τα νομικά πρόσωπα, ο Εκπρόσωπος του) θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 11. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 12. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 13. Για τα νομικά πρόσωπα: πρακτικό αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου (ή, κατά περίπτωση, του αρμοδίου οργάνου του), με το οποίο:

(i) εγκρίνεται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό για την ανάληψη του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης,

(ii) εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο («o Εκπρόσωπος») νόμιμη εξουσιοδότηση για την εκπροσώπησή του και υπογραφή όλων αυτών που απαιτούνται για την υποβολή της προσφοράς. Η έγκριση της παρούσας παραγράφου απαιτείται ακόμα και αν η εξουσιοδότηση παρέχεται στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου.

(iii) αποδέχεται όλες τις προσυμβατικές ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και την σύναψη της Σύμβασης.

14. Για τα φυσικά πρόσωπα: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι αποδέχεται όλες τις προσυμβατικές ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και την σύναψη της Σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να συμπεριλάβει στην αυτή Υπεύθυνη δήλωση ότι παρέχει σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο («o Εκπρόσωπος») νόμιμη εξουσιοδότηση για την εκπροσώπησή του και υπογραφή όλων αυτών που απαιτούνται για την υποβολή της προσφοράς.

17

15. Ειδικά οι ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες. 17.1.1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν (στον φάκελο Δικαιολογητικών) τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1988 (όλες οι δηλώσεις μπορούν να περιλαμβάνονται σε ενιαίο κείμενο) :

(i) έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του συνόλου των Τευχών Δημοπράτησης,

(ii) ουδείς όρος ή προϋπόθεση ισχύος της Προσφοράς του Διαγωνιζόμενου που αντιτίθεται στους όρους των Τευχών Δημοπράτησης περιλαμβάνεται στην Προσφορά και ότι οι τυχόν όροι / προϋποθέσεις που έστω και σιωπηρά προκύπτουν από τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από το Διαγωνιζόμενο με την Προσφορά του δεν ισχύουν κατά το μέρος που αντιτίθεται σε όρους των Τευχών Δημοπράτησης.

17.1.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι απαγορεύσεις των παραγράφων 4α και

4β του άρθρου 4 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3414/05, η επιχείρηση που συμμετέχει στον διαγωνισμό αυτό υποχρεούται να προβεί στα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4γ του ίδιου νόμου.

2. Τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα πρέπει να είναι σε

ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής Προσφορών κατά τις ειδικές περί αυτών διατάξεις του τόπου εκδόσεώς τους ή, εφ΄ όσον δεν ορίζεται άλλως, να μη φέρουν ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

3. Σε περίπτωση που στη χώρα εγκατάστασης του υποψήφιου Αναδόχου

ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται α) ότι το αντίστοιχο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στη χώρα εγκατάστασής του και β) ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με

18

την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

4. Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα

δικαιολογητικά συμμετοχής και δηλώσεις των άρθρων 17.1 και 17.1.1 για κάθε μέλος της καθώς και :

• Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Σύμπραξης όπου :

I. θα συστήνεται η Σύμπραξη, II. θα αναγράφεται και θα οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του

Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στο σύνολο της Προσφοράς,

III. να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Σύμπραξης (leader)

IV. να ορίζεται κοινός Εκπρόσωπος και Αντίκλητος της Σύμπραξης και των μελών της για τη συμμετοχή της στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση Διακήρυξης διαγωνισμού και την εκπροσώπηση της Σύμπραξης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

• Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Σύμπραξης από το

οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: I. στην σύμπραξη ή την κοινοπραξία, και

II. στον Διαγωνισμό. 17.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Ο Φάκελος οικονομικής προσφοράς περιέχει συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος III (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της παρούσας Διακήρυξης. 2. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η συνολική συμβατική τιμή που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η συμβατική τιμή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ καθώς το ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ αποτελεί πλοίο προοριζόμενο για επαγγελματική χρήση συμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων α και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 1642/1986, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον ν. 2386/1996, και των αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών ΑΥΟ Π.8271/4879/1987 και ΑΥΟ Δ.4318/1988. Η ανωτέρω τιμή, η οποία θα αποτελέσει και το συμβατικό τίμημα που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός και θα περιληφθεί στη Σύμβαση που η Αναθέτουσα Αρχή θα υπογράψει με αυτόν, θα αναφέρεται σε παράδοση του «ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ» πλήρως εξοπλισμένου μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εργασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλα τα έξοδα και τις επιβαρύνσεις μέχρι την παράδοση του «ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ» καθώς και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπερ του Ελληνικού Δημοσίου (παρακράτηση φόρου εργολάβων, ΜΤΠΥ, ΟΓΑ, κλπ.).

19

3. Η ανωτέρω συμβατική τιμή θεωρείται σταθερή χωρίς όρους αναθεώρησης ή αυξομείωσης. 4. Όλα τα οικονομικά μεγέθη που υποβάλλονται στην προσφορά και λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να αναγράφονται και ολογράφως. 5. Οικονομικές Προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ή είναι αόριστες, αντιφατικές, ή υπό αίρεση, ή δεν αφορούν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 18. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή αυτοπροσώπως ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στον τόπο, κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα που προβλέπεται στο Άρθρο 2 της παρούσας. 2. Η υποβολή μπορεί να γίνει και μέσω συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών. Στην περίπτωση αυτή θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού οι προσφορές που παραδόθηκαν και παραλήφθηκαν έως την ημέρα και μέχρι την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. 3. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, θα επιστρέφονται στους υποψήφιους Ανάδοχους χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. ΑΡΘΡΟ 19. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. ΑΡΘΡΟ 20. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού την καθορισμένη ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρευρίσκονται, οι υποψήφιοι που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. 2. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Προσφορών του Άρθρου 2 θα αποσφραγίσει τους εμπρόθεσμα υποβληθέντες σφραγισμένους φακέλους Προσφορών και θα

20

εξετάσει την ύπαρξη και την πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής κάθε υποψηφίου Αναδόχου. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΔΑ διαπιστώσει ότι κάποια Προσφορά δεν συνοδεύεται από την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή ότι αυτή δεν είναι συντεταγμένη σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 15 και το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ Α, τότε επιστρέφει στον υποψήφιο Ανάδοχο την εν λόγω Προσφορά χωρίς να εξετάσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της. Εν συνεχεία, η ΕΔΑ προβαίνει στη διαδικασία εξέτασης των υπολοίπων στοιχείων των Προσφορών. 3 Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται, παρουσία των διαγωνιζομένων κατόπιν προσκλήσεως τους, με την παρακάτω διαδικασία :

I. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, II. μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα

πρωτότυπα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, III. ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά

μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και παραδίδεται στη Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημέρα και ώρα που θα ορίζεται στην πρόσκληση η οποία θα αποσταλεί στους υποψηφίους Αναδόχους.

ΑΡΘΡΟ 21. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού μονογράφουν ανά φύλο όλα τα περιεχόμενα σε αυτόν έγγραφα. Στη συνέχεια ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου του φακέλου αυτού. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών σε κλειστές συνεδριάσεις. 2. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού εφόσον παραστεί ανάγκη μπορεί να καλέσει τους υποψηφίους αναδόχους να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις και συμπληρώσεις στα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά των Άρθρων 17.1 και 12 εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν εγγράφως. 3. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την Διακήρυξη προϋποθέσεις, η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, μαζί με τις απορριφθείσες προσφορές, αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων απόρριψης. 4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο σε κάθε περίπτωση τεκμηριώνει τους λόγους του τυχόν

21

αποκλεισμού υποψηφίου Αναδόχου από τον Διαγωνισμό και, εφ’ όσον δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις περί του αποκλεισμού ή μη υποψηφίου Αναδόχου εντός της προβλεπόμενης στο Άρθρο 10 της παρούσας προθεσμίας, προχωρά στην Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων ενστάσεων, ακολουθείται η διαδικασία του Άρθρου 10. ΑΡΘΡΟ 22. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22.1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Σύμβαση θα ανατεθεί με αποκλειστικό κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το άρθρο 53.1.(β) της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 22.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι οικονομικές προσφορές αξιολογούνται μόνο εφόσον είναι συνταγμένες σύμφωνα με το άρθρο 17.2 και το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του ολογράφως και του αριθμητικώς αναγραφομένου ποσού, ισχύει το ολογράφως αναγραφόμενο. 2. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον υποψήφιο Ανάδοχο που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, εκ των υποψηφίων Αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τον έλεγχο του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 23. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών, και το διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εκδίδει τη σχετική Απόφαση με την οποία κατακυρώνει το διαγωνισμό και ανακηρύσσει τον Ανάδοχο. 2. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού αποστέλλεται εγγράφως στον επιλεγέντα Ανάδοχο και κοινοποιείται στους υπόλοιπους υποψηφίους αναδόχους. ΑΡΘΡΟ 24. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα :

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού,

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης,

22

γ. να αποφασίσει την απόρριψη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

ΑΡΘΡΟ 25. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. H Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα, και θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους όρους του Παραρτήματος IV της παρούσας, τα συνημμένα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια του Παραρτήματος V της παρούσας καθώς και το τίμημα που θα έχει περιλάβει στην Οικονομική Προσφορά του ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των λοιπών όρων της παρούσας Διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από τη σχετική πρόσκληση που η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει εγγράφως προς τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.

(β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 26 της παρούσας.

2. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς άλλη διαδικασία ή ενέργεια. 3. Η σύναψη της Σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των Προσφορών, εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκφράζει γραπτά την αντίρρησή του. ΑΡΘΡΟ 26. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% του Συμβατικού Τιμήματος. 2. Σε περίπτωση Συμπράξεως ή Κοινοπραξίας, το παραπάνω ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα μέλη της Συμπράξεως ή της Κοινοπραξίας. 3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων

23

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 4. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ Β. 6. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου που θα βεβαιώνεται από το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 27. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με τον εξής τρόπο:

(i) Ποσό 40% του συνολικού συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί με την υπογραφή της Σύμβασης ως προκαταβολή με την ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής από τον Ανάδοχο. Η προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν.2362/1995. Η εγγύηση προκαταβολής θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Εργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους.

(ii) Ποσό 60% του συνολικού συμβατικού τιμήματος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

2. Η καταβολή των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα γίνει

με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το Π.Δ. 394 /1996.

ΑΡΘΡΟ 28. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι το Ε.Α.Α. είναι ο μόνος και αποκλειστικός φορέας των δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας επί του συνόλου των εγκεκριμένων σχεδίων κατασκευής του πρότυπου ναυπηγήματος «Δέλτα Βερενίκη» καθώς και οποιουδήποτε σχεδίου, μεθόδου, εγγράφου, στοιχείων δεδομένων κλπ. που συναρτώνται με το «Δέλτα Βερενίκη» και ο Ανάδοχος δεσμεύεται να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο οποιοδήποτε στοιχείο στο οποίο αποκτά πρόσβαση κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ε.Α.Α.

24

ΑΡΘΡΟ 29. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 1. Ο Ανάδοχος και το Ε.Α.Α. θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη

φιλική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης.

2. Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη Σύμβαση δεν επιλυθεί φιλικά, θα

λύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό. Συμφωνείται ότι η προσφυγή στα Δικαστήρια δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 30. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Περίληψη της Διακήρυξης στάλθηκε ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ.) στις 4.4.2007. Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 5.4.2007. Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο στις 5.4.2007. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (Ε.Α.Α.): http://www.nestor.org.gr.

Αθήνα, 4.4.2007

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Χρήστος Ζερεφός Ακαδημαϊκός

25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.

ΝΑΙ

2.

Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του διοικούντος οργάνου του Υποψηφίου Αναδόχου κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του (για τα νομικά πρόσωπα).

ΝΑΙ

3.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου του υποψηφίου αναδόχου ή των νομίμων εκπροσώπων και των διοικούντων του (για τα νομικά πρόσωπα) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή αδίκημα που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 45.1 της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Εάν ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι Ανώνυμη Εταιρία ως νόμιμοι

ΝΑΙ

26

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

εκπρόσωποι και διοικούντες νοούνται ο πρόεδρος και διευθύνων / εντεταλμένος σύμβουλος (όπως αυτοί χαρακτηρίζονται στο σχετικό πρακτικό εκπροσώπησης της εταιρείας).

4.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του) θα δηλώνει ότι: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (δ) δεν έχει διαπράξει κανένα από τα αδικήματα που περιγράφονται στο άρθρο 45.1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε

ΝΑΙ

27

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

αναγκαστική διαχείριση.

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση.

ΝΑΙ

10.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος ( ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του) θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

11.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

12.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

13.

Πρακτικό της αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου (ή, κατά περίπτωση, των αρμοδίων οργάνων), με το οποίο: (i) Εγκρίνεται η συμμετοχή του

ΝΑΙ 1

1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. Στην περίπτωση αυτή ο πληρεξούσιος για να υποβάλει την προσφορά πρέπει να έχει ένα αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας ανά χείρας.

28

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση Διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάληψη του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης,

(ii) εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο («o Εκπρόσωπος») νόμιμη εξουσιοδότηση για την εκπροσώπησή του και υπογραφή όλων αυτών που απαιτούνται για την υποβολή της προσφοράς. Η έγκριση της παρούσας παραγράφου απαιτείται ακόμα και αν η εξουσιοδότηση παρέχεται στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου,

(iii) αποδέχεται όλες τις προσυμβατικές ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και την σύναψη της Σύμβασης.

14.

Για τα φυσικά πρόσωπα: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι αποδέχεται όλες τις προσυμβατικές ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και την σύναψη της Σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να συμπεριλάβει στην αυτή Υπεύθυνη δήλωση ότι παρέχει σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο («o Εκπρόσωπος») νόμιμη εξουσιοδότηση για την εκπροσώπησή του και υπογραφή

ΝΑΙ

29

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

όλων αυτών που απαιτούνται για την υποβολή της προσφοράς πλήρως και αδιακρίτως.

15.

Oι ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες.

ΝΑΙ

16. Υπεύθυνες δηλώσεις 17.1.1 ΝΑΙ

Πίνακας Αποδεικτικών Τεχνικης Επάρκειας

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001-2000.

ΝΑΙ

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με εμπειρία στην κατασκευή ή επισκευή παρόμοιων πλωτών ναυπηγημάτων.

ΝΑΙ

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με την υπαρξη ναυπηγικής κλίνης ή μόνιμης δεξαμενής (dry dock) πλάτους τουλάχιστον 45 μέτρων.

ΝΑΙ

4. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-287.

ΝΑΙ

5. Πιστοποιητικό διαδικασιών ηλεκτροσυγκόλλησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-288.

ΝΑΙ

30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ................ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΣ .......... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και της .................

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη τους όρους της Διακήρυξης , ο κάτωθι Διαγωνιζόμενος : ………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. (να αναγραφούν τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας) για το Έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ “ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ” ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΗΡΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ» Προσφέρει την τιμή : Ολογράφως : …………………………………………………………. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) Αριθμητικά : ………………………….. ευρώ (ακέραιος αριθμός, χωρίς ΦΠΑ) Ημερομηνία

Υπογραφή και Σφραγίδα

…………………………….

………………………………

33

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τόπος Παραλαβής - Παράδοσης

Το «ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ» βρίσκεται ποντισμένο στο θαλάσσιο χώρο του κόλπου Ελευσίνας, απ’ όπου θα το παραλάβει ο Ανάδοχος με δικά του μέσα και δαπάνη και θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στο Ε.Α.Α. στο ίδιο σημείο.

2. Εργασίες τις οποίες θα εκτελέσει ο Ανάδοχος: (α) Ανέλκυση της υφιστάμενης κατασκευής, παραμονή σε ναυπηγική κλίνη

ή μόνιμη δεξαμενή και καθέλκυση από αυτήν μετά την αποπεράτωση των εργασιών. Λόγω του μεγέθους του πλωτού ναυπηγήματος, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα κατασκευής, η ναυπηγική κλίνη ή μόνιμη δεξαμενή πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 45 μ.

(β) Έλεγχος της κατάστασης της υφιστάμενης κατασκευής μετά την ανέλκυσή της και επισκευή τυχόν φθαρέντων στοιχείων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επιβλέποντος Νηογνώμονα. Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη κατασκευή φαίνεται στο εγκεκριμένο σχέδιο Α1, όπου περικλείεται από τη διακεκομμένη γραμμή ΓΔΕΖΗΘΓ.

(γ) Διαμόρφωση και συγκόλληση περί των 150 tn ναυπηγικού χάλυβα, ποιότητας GRADE A. Η ποιότητα του χάλυβα θα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί από έναν νηογνώμονα και τα οποία θα αναγνωρίζονται από τον Ελληνικό Νηογνώμονα. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνουν με βάση Προδιαγραφές Διαδικασιών Συγκόλλησης (Welding Procedure Specifications, WPS) και από πιστοποιημένους συγκολλητές, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ-287 και EN-288.

(δ) Οι κατασκευασθέντες κύλινδροι που παρέχουν την άντωση στο πλωτό ναυπήγημα, καθώς και οι χώροι έρματος (κατώτεροι κύλινδροι) θα ελεγχθούν για τη στεγανότητά τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επιβλέποντος Νηογνώμονα.

(ε) Ο χρωματισμός των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών θα γίνει με χρήση αντιδιαβρωτικών και αντιρρυπαντικών χρωμάτων που θα προμηθεύσει ο αναθέτων. Προς τούτο, απαιτείται η προετοιμασία των επιφανειών βαφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προμηθευτή των χρωμάτων. Εκτιμάται ότι το συνολικό εμβαδόν της βρεχόμενης επιφάνειας είναι 460 τ.μ., της επιφάνειας πάνω από την ίσαλο 2500 τ.μ. και των εσωτερικών επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτικών δοκών, 4700 τ.μ.

(στ) Κατασκευή και τοποθέτηση του δικτύου σωληνώσεων έρματος, σύμφωνα με το συνημμένο εγκεκριμένο σχέδιο Α.2 και τους κανόνες καλής πρακτικής, υπό την επίβλεψη του Νηογνώμονα. Η ποιότητα του υλικού κατασκευής θα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί από έναν νηογνώμονα και τα οποία θα αναγνωρίζονται από τον Ελληνικό Νηογνώμονα.

(ζ) Τοποθέτηση των τριών μηχανών πρόωσης (τύπου CATERPILLAR 3406c) και των προωστηρίων μέσων μορφής pump jet (τύπου SCHOTTEL 360ο SPJ 57RD), σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και του επιβλέποντος Νηογνώμονα. Μετά το πέρας

34

της τοποθέτησης των ανωτέρω και της καθέλκυσης του πλωτού ναυπηγήματος, θα πρέπει να διεξαχθούν δοκιμές καλής λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Νηογνώμονα.

(η) Καθέλκυση της κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών στην ξηρά δεξαμενή ή στην ναυπηγική κλίνη.

3. Παρακολούθηση Κατασκευής – Ποιοτικός Έλεγχος 1. Το Ε.Α.Α. ορίζει τον Ελληνικό Νηογνώμονα («ο Νηογνώμονας») για

την παρακολούθηση και την επίβλεψη της κατασκευής του Έργου, σε όλα τα στάδιά του. Εφεξής, οι υπεύθυνοι του Νηογνώμονα, καθώς και εκπρόσωποι του Ε.Α.Α., οι οποίοι θα δικαιούνται επίσης να παρακολουθούν την εκτέλεση του Έργου, θα ονομάζονται αδιακρίτως "Επιθεωρητές".

2. Οι "Επιθεωρητές" θα έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις εγκαταστάσεις, σχεδιαστήρια, εργοτάξια και συνεργεία του Αναδόχου και των τυχόν υπεργολάβων του (κατόπιν συνεννοήσεως), όπου κατασκευάζεται ή δοκιμάζεται το υλικό της σύμβασης ή μέρος αυτού, ως και στις αποθήκες στις οποίες ευρίσκονται αποθηκευμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή και να παρίστανται σε οποιεσδήποτε κατασκευαστικές, εργοστασιακές ή εργαστηριακές δοκιμές ή ελέγχους ή υπολογισμούς εκτελούμενους από τον Ανάδοχο ή τους τυχόν υπεργολάβους του επί του αντικειμένου της σύμβασης ως και να επιθεωρούν τις εργασίες και τα υλικά κατασκευής. 'Έναντι των επιθεωρητών ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις: α. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό

προσωπικό για την μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία κ.λ.π. του προς έλεγχο υλικού.

β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στη διάθεσή του.

γ. Να τους ενημερώνει σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Έργου. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει στους Επιθεωρητές κατάλληλα

εξοπλισμένα γραφεία μέσα στις εγκαταστάσεις του και να θέσει στη διάθεση τους τα αιτούμενα από αυτούς σχέδια, συμβάσεις με τυχόν υπεργολάβους, προδιαγραφές, υπολογισμούς, τεχνικά όργανα και γενικά όλα τα αναγκαία στοιχεία και μέσα προς εκπλήρωση της αποστολής τους.

4. Τεκμηριωμένες αντιρρήσεις ή απαιτήσεις των Επιθεωρητών σχετικά με την εκτέλεση εργασιών, την επιλογή υλικών, την εκτέλεση δοκιμών και γενικά επί θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Έργου και των παρελκομένων, πρέπει να γίνονται δεκτές από τον Ανάδοχο προς εξέταση για την εξεύρεση λύσης κατά τρόπο ικανοποιητικό για το Ε.Α.Α. Τυχόν γενόμενες ελαττωματικές ή κακότεχνες κατασκευές ή τοποθετηθέντα ελαττωματικά ή μη ικανοποιητικά υλικά ή εξαρτήματα ή μηχανήματα θα αντικαθίστανται και τυχόν προκληθείσες απ’ αυτά βλάβες ή ανωμαλίες θα διορθώνονται από τον Ανάδοχο χωρίς χρέωση του Ε.Α.Α. Επιπλέον, ο Ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από την τυχόν καθυστέρηση στην εκτέλεση του Έργου καθώς και από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.

35

5. Τυχόν παρατηρήσεις, υποδείξεις και προτάσεις και η παρεχόμενη από τους Επιθεωρητές έγκριση κατασκευής τμημάτων του Έργου, δεν μειώνουν την ευθύνη του Αναδόχου για την άρτια και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης εκτέλεση του Έργου. Το Ε.Α.Α. έχει το δικαίωμα της αιτήσεως τροποποιήσεων ή προσθέτων εργασιών.

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τροποποιήσεις ή πρόσθετες εργασίες που ζητούνται εγγράφως από το Ε.Α.Α. που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση ή μετάθεση του χρόνου παράδοσης όπως παρακάτω: α. Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί εγγράφως στο Ε.Α.Α. μέσα σε δέκα

ημέρες την κατά τους υπολογισμούς του μεταβολή στη συμβατική τιμή και το χρόνο παράδοσης, αναλυτικά και με πλήρη τεκμηρίωση.

β. Το Ε.Α.Α. θα ελέγχει την παραπάνω προσφορά και οι εργασίες θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του Ε.Α.Α. και με αντίστοιχη τροποποίηση της Σύμβασης.

7. Στις περιπτώσεις τροποποιήσεων, διαρρυθμίσεων ή πρόσθετων εργασιών κατά τα παραπάνω, ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της άψογης από τεχνικής και ποιοτικής πλευράς εκτέλεσής τους, της συμβατότητάς τους με τη γενική κατασκευή και με τους ισχύοντες κανονισμούς και της μη αλλοίωσης των κυρίως χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας του «Δέλτα Βερενίκη».

8. Ειδικότερα, ως προς τις ηλεκτροσυγκολλήσεις, ορίζεται ότι το 10% περίπου των συγκολλήσεων θα ελεγχθούν ως προς την ποιότητά τους με μεθόδους μη καταστρεπτικού ελέγχου, με χρήση ραδιογραφίας. Η θέση των προς εξέταση συγκολλήσεων θα προσδιοριστεί από τον Ελληνικό Νηογνώμονα. Εφόσον προκύψει σημαντικός αριθμός μη αποδεκτών συγκολλήσεων από τον ανωτέρω έλεγχο (άνω του 10%), τότε θα πρέπει να ελεγχθεί ένα πρόσθετο 10% των συγκολλήσεων. Όλες οι προβληματικές συγκολλήσεις θα πρέπει να αποκατασταθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ελληνικού Νηογνώμονα.

4. Χρόνος εκτέλεσης του Έργου – Καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας 1. Ο χρόνος παράδοσης του Έργου δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό

διάστημα των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

2. Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότος ανωτέρας βίας, το οποίο έχει σαν συνέπεια να προκαλείται αδυναμία παράδοσης του Έργου μέσα στον συμβατικό χρόνο, μπορεί να παραταθεί το ανωτέρω χρονικό διάστημα, μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως στο Ε.Α.Α. τα γεγονότα που κατά την άποψή του συνιστούν ανωτέρα βία εντός είκοσι (20) ημερών από την εκδήλωσή τους, καθώς και να προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, άλλως στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

5. Καθυστέρηση του Έργου από υπαιτιότητα του Αναδόχου –

Έκπτωση του Αναδόχου 1. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του Αναδόχου:

36

(i) παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης του Έργου και αυτό δεν παραδοθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% και μέχρι 25% κατ΄ ανώτατο όριο επί του συμβατικού τιμήματος του Έργου.

(ii) παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης του Έργου και αυτό δεν παραδοθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε το Ε.Α.Α. δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να προκαλέσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

2. Επίσης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

3. Σε περίπτωση πτώχευσης, ή αναγκαστικής διαχείρισης / εκκαθάρισης του Ανάδοχου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και της άσκησης όλων των νόμιμων μέτρων για την συντηρητική κατάσχεση των στοιχείων του Αναδόχου για το συνολικό ποσό της Σύμβασης.

6. Παραλαβή του Έργου – Περίοδος Εγγύησης 1. Μετά την καθέλκυση της κατασκευής πραγματοποιείται από τους

Επιθεωρητές επιθεώρηση εν πλω (draft survey) κατά την οποία λαμβάνουν χώρα οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την εκτέλεση της επιθεωρήσεως εν πλω (draft survey) να παραδώσει στους Επιθεωρητές πλήρη «Τεχνικό Φάκελο του Έργου» που θα περιέχει ενδεικτικά : α) περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής, β) αντίγραφα πιστοποιητικών υλικών καθώς και γ) το σύνολο των εκθέσεων δοκιμών υπογεγραμμένες από τον Ανάδοχο και τους Επιθεωρητές.

2. Εφ’ όσον τα αποτελέσματα της επιθεωρήσεως εν πλω είναι ικανοποιητικά ο Ελληνικός Νηογνώμονας εκδίδει Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Κατασκευής. Εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έκδοση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Κατασκευής, εκδίδεται από Επιτροπή Παραλαβής που θα έχει συστήσει το Ε.Α.Α. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου, το οποίο παραδίδεται στον Ανάδοχο μαζί με την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης που είχε παραδώσει ο Ανάδοχος στο Ε.Α.Α. κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του «Δέλτα Βερενίκη» για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια των 12 μηνών παρατηρηθούν προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να τα αποκαταστήσει το αντίστοιχο ελάττωμα με αποκλειστικά δική του δαπάνη, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από το Ε.Α.Α.

7. Τρόπος Πληρωμής του Αναδόχου 1. Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με τον εξής τρόπο:

37

(i) Ποσό 40% του συνολικού συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί με την υπογραφή της Σύμβασης ως προκαταβολή με την ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής από τον Ανάδοχο. Η προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν.2362/1995. Η εγγύηση προκαταβολής θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Εργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους.

(ii) Ποσό 60% του συνολικού συμβατικού τιμήματος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

2. Η καταβολή των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα γίνει με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το Π.Δ. 394 /1996.

8. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας -

Εμπιστευτικότητα Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι το Ε.Α.Α. είναι ο μόνος και αποκλειστικός φορέας των δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας επί του συνόλου των εγκεκριμένων σχεδίων κατασκευής του πρότυπου ναυπηγήματος «Δέλτα Βερενίκη» καθώς και οποιουδήποτε σχεδίου, μεθόδου, εγγράφου, στοιχείων δεδομένων κλπ. που συναρτώνται με το «Δέλτα Βερενίκη» και ο Ανάδοχος δεσμεύεται να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο οποιοδήποτε στοιχείο στο οποίο αποκτά πρόσβαση κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ε.Α.Α.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία 1. Ο Ανάδοχος και το Ε.Α.Α. θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη

φιλική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης.

2. Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη Σύμβαση δεν επιλυθεί φιλικά, θα λύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό. Συμφωνείται ότι η προσφυγή στα Δικαστήρια δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Έργου.

38

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τα σχέδια παρέχονται σε οπτικό μέσο.